Тендер - поставка дезинфицирующих средств №244081074

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%af%e0%a8%ab%ae%a6%a5%ad%a8%a5_5_%e0%a5%aa%a2%a8%a7%a8%e2%eb ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, а также платежные реквизиты для предоставления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств

Министерство финансов (ГБУ РО «КДЦ «Здоровье» в г. Ростове-на-Дону, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30)

Расчетный (казначейский) счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(обязательно указывать)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000115

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, пер. Доломановский, 70/6, пер. Днепровский, 122/1 блок Г; пер. Доломановский, 70/3; ул. Малюгиной, 98/72; ул. 21-я линия, 8; ул. Волкова, 12/11; пр. Ворошиловский, 61/23; ул. Казахская, 61Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 22125.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

35000.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Закона №44-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. Обеспечение заявки предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями, установленными ст.44 Закона №44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров, вытекающих из независимой гарантии, Арбитражным судом Ростовской области. Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупке. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ указаны в Приложении №5 к Извещению.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта может предоставляться участником закупки в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Выбор способа обеспечения исполнения контракта осуществляется участником закупки самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями, установленными ст.96 Закона №44-ФЗ, с учетом положений ст.37 Закона №44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Закона №44-ФЗ. Положения Закона №44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров, вытекающих из независимой гарантии, Арбитражным судом Ростовской области. Платежные реквизиты для предоставления обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств указаны в Приложении №5 к Извещению.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

в соответствии с описанием объекта закупки и проектом контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 приложение 1 Обоснование начальной цены единицы товара

Проект контракта

1 приложение 2 проект контракта на дезсредства

Описание объекта закупки

1 приложение 3 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 приложение 4 Требования к содержанию составу заявки (8)

Дополнительная информация и документы

1 приложение 5 реквизиты

приложение_4_Требования_к_содержанию_составу_заявки_(8) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 4

к извещению о закупке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкции по ее заполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с даннымиприложение_3_описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 3

к извещению о закупке

Описание объекта закупки

Предлагаемые товары должны быть зарегистрированы для обращения на территории РФ, сертифицированы или декларированы, полностью соответствовать стандартам качества, техническому паспорту или технической спецификации завода-изготовителя.

- Посмотреть таблицу с даннымиприложение_1_Обоснование_начальной_цены_единицы_товара ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение 1

к извещению о закупке

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта заказчиком использовались Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567, и приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2020 г. № 450н. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована и расчет осуществляется в российских рублях. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, не установлен.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом метода сопоставимых рыночных цен на основании ценовой информации, полученной в реестре контрактов, размещенных в ЕИС

- Посмотреть таблицу с данными

Средняя цена сумм единиц товара согласно ценовой информации из реестра контрактов, размещенного в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 рублей.

На основании расчета методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также с учетом выделенного лимита денежных средств, начальная сумма цен единиц товара установленная Заказчиком составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

Максимальное значение цены контракта –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

приложение_2_проект_контракта_на_дезсредства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № ____

г. Ростов-на-Дону "____"________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Клинико-диагностический центр «Здоровье» в г. Ростове-на-Дону, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абояна Игоря Артемовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в порядке, предусмотренном ____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), на основании протокола ___________ от ________ 2023 г. № ___, идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке дезинфицирующих средств (далее по тексту – товар) согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и срокам поставки, указанным в п. 4.1 контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Права и обязанности Поставщика:

2.1.1. Поставить товар в соответствии с настоящим контрактом по адресам: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70/6, пер. Днепровский, 122/1 блок Г; пер. Доломановский, 70/3; ул. Малюгиной, 98/72; ул. 21-я линия, 8; ул. Волкова, 12/11; пр. Ворошиловский, 61/23; ул. Казахская, 61Б.

2.1.2. Поставить товар надлежащего качества, соответствующего нормативным требованиям и предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- копии свидетельств о государственной регистрации дезинфицирующих средств или копии регистрационных удостоверений (с приложениями) на медицинские изделия, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;

- инструкции по применению на русском языке.

2.1.3. Предоставить Заказчику возможность осуществить проверку качества и количества товара при его приемке.

2.1.4. Одновременно с передачей Заказчику товара передать также относящиеся к нему документы: товарные накладные или универсальный передаточный документ, транспортные или товарно-транспортные накладные (при необходимости), счета, счет-фактуру (при необходимости). Товарная накладная или универсальный передаточный документ должны содержать следующую информацию: наименование товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту); основные краткие характеристики товара (это может быть размер, дозировка, объем, вид т.д.), количество в упаковке (если товар поставляется в упаковках), серия (номер) партии (при наличии), срок годности товара, производитель и страна производства товара, каталожный номер (при наличии).

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика о фальсифицированном или забракованном Товаре.

2.1.6. Товар, который Поставщик обязан передать по условиям настоящего контракта, должен соответствовать требованиям, предусмотренным п. 2.1.2 настоящего контракта и в момент передачи Заказчику быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.1.7. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

2.1.8. Поставщик должен соответствовать единым требования к участникам закупки, установленным ч.1 ст.31 Закона, а также требованию, установленному ч.1.1 ст.31 Закона.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1.Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его приемки и применения.

2.2.2. Принять товар и осуществить проверку количества и качества товара при его получении.

2.2.3. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Максимальное значение цены контракта (далее – цена контракта) составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС _______________.

В случае, если настоящий контракт заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.2. Цены единиц товара и цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных п. 10.1 настоящего контракта.

Финансирование осуществляется за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

3.3. В цену контракта входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара непосредственно по адресу Заказчика, стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара (партии товара) и выполнения условий контракта в течение не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, в соответствии с ч.7 ст.94 Федерального закона о контрактной системе.

3.5. В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в п. 3.1. контракта.

3.6 В случае возникновения у Поставщика обязательства по оплате неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 контракта, оплата по настоящему контракту может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется партиями, на основании заявок Заказчика. Срок поставки товара в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки Поставщиком. Поставка осуществляется с 9.00 до 15.00. Период поставок товара: с даты заключения контракта по 25.12.2023 г.

Так как контракт заключен с применением части 24 статьи 22 Закона и содержит порядок определения количества поставляемого товара на основании заявок заказчика, то отдельные этапы исполнения контракта не определены.

Поставщик формирует партии товара, исходя из условий настоящего контракта и заявок Заказчика. Заявка Заказчика включает в себя наименование и количество заказываемого товара, а также адрес поставки и контактное лицо. Заявка может быть передана Поставщику письменно, по телефону, факсимильной связью, электронной почтой и считается принятой Поставщиком в день получения.

4.2. Поставщик должен уведомить Заказчика об отгрузке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой отгрузки по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием: даты и времени отгрузки, наименования товара, отгруженного количества, номера транспортного средства.

4.3. Передача товара производится путём подписания одного из следующих документов: транспортная накладная, товарно-транспортная накладная, товарная накладная, универсальный передаточный документ, по результатам передачи товара по количеству мест с учетом исполнения Поставщиком требований, установленных в пункте 3 части 13 статьи 94 Закона.

4.4. В день доставки товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с условиями контракта, Поставщик формирует с использованием ЕИС в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а»-«г», «е»-«ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. К документу о приемке должны быть приложены документы, указанные в п. 2.1.2 и п. 2.1.4 контракта, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.5. Датой поставки товара будет считается дата передачи товара Поставщиком согласно п. 4.3. контракта при условии, что Заказчик при приемке и оформлении результатов приемки товара не разместил в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке в соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона.

В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке, датой поставки товара будет считается дата устранения Поставщиком причин, указанных в таком мотивированном отказе и повторного направления заказчику документа о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приёмка поставленного товара осуществляется Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации после передачи товара Заказчику и включает в себя:

а) проверку номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации и техническим характеристикам (приложение № 1 к контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктами п. 2.1.2 и п.2.1.4 контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара;

По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона.

5.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Экспертиза результатов исполнения Поставщиком условий настоящего контракта оформляется актом приемки товара, который подписывается экспертной комиссией Заказчика.

5.3. На основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.2 контракта Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) подписывается документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке в соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона.

5.4. Приемка и оформление результатов приемки товара (партии товара), а также подписание и размещение в единой информационной системе документа о приемке производится Заказчиком в течение десяти рабочих дней, следующих за днем передачи товара Заказчику и поступления документа о приемке, в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона.

Датой приемки поставленного повара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.5. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и/или качеству, а также иным условиям контракта, Заказчик размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (далее – мотивированный отказ).

Поставщик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Закона.

5.6. В случае, если Поставщик не устранил причины, указанные в мотивированном отказе в течение 5-ти дней с момента размещения Заказчиком в единой информационной системе мотивированного отказа, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 10.8.контракта.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.8. Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и результатов, предусмотренных контрактом.

Расходы на экспертизу несет Заказчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено нарушение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных контрактом. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.9. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения контракта либо поставленного товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.11. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.12. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона.

КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА.
6.1. Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для поставляемого товара. Каждая единица товара должна иметь информацию на русском языке о наименовании товара, составе, назначении, сроке годности и производителе этого товара.
6.2. Поставщик осуществляет поставку товара по настоящему контракту со сроком годности в соответствии с указанным в спецификации.
6.3. Если в течение срока годности возникнут претензии по качеству поставленного товара, то Заказчик немедленно сообщает об этом Поставщику в письменном виде. Поставщик обязан устранить дефекты в течение 5-ти дней со дня получения письменного сообщения Заказчика, при этом он будет нести все расходы по доставке и замене товара. Если недостатки товара являются неустранимыми, Поставщик обязан в течение 5-ти дней с момента получения требования Заказчика заменить поставленный им товар на качественный.
6.4. Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику способом, позволяющим подтвердить получение претензии Поставщиком (почтовым письмом, электронной почтой, факсом).
6.5. Претензии рассматриваются и согласовываются сторонами в течение 5-ти дней с момента получения претензии Поставщиком и оформляются в виде Протокола с указанием сроков устранения претензий Поставщиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до

50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13.Оплата штрафа, пени не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Поставщик до заключения контракта предоставляет Заказчику обеспечение
исполнения контракта в размере 10 % цены контракта – ________ (сумма прописью) руб.
В случае если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25% и более
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.
Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления им информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.
8.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 и 8.6 контракта, возвращаются Поставщику в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных контрактом.
8.4. Независимая гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров, вытекающих из независимой гарантии, Арбитражным судом Ростовской области.
8.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 контракта.
8.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 8.3 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, региональной гарантийной организации, предоставивших независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 8.1, 8.5, и 8.6 контракта. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 7.6 настоящего контракта.
8.8. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.1 и 8.5 контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 контракта информации в реестр контрактов.
8.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 30 статьи 34, ч. 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии, последняя должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе и постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005, и содержать, в том числе требования ч. 3 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.
8.10. Положения настоящего раздела контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств, непосредственно влияющих на исполнение контракта, возникших помимо воли сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в период действия контракта.
Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.
9.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 5 дней) письменно уведомить другую сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.
Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Несвоевременное уведомление о данных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
9.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, любая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения контракта, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.6. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон оформляется соглашение о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчётов.
10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.8 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при существенном нарушении контракта Поставщиком. При этом существенным нарушением считается как заключение экспертизы поставленного товара, проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций, в соответствии с ч. 10 и 11 ст. 95 Закона, подтверждающей нарушение условий настоящего контракта, так и нарушение срока поставки товара, указанного в п. 4.1 контракта, более чем на 5 (пять) календарных дней, а также нарушение срока, указанного в п. 5.6 контракта.
10.9. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.10. В случае принятия Заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик действует в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.11. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.9. контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона и (или) поставляемому товару;
б) при определении поставщика представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.15. В случае принятия поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик действует в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.16. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.17. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения контракта, должны будут решаться путем переговоров, а при невозможности достижения согласия будут переданы заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
11.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены дополнительным соглашением, подписанным сторонами, и являются неотъемлемой частью контракта.
11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефаксов и телексов, изменения расчетных и иных счетов, изменения организационно-правовой формы, изменения наименования не позднее 3-х дней с даты их изменения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента размещения его в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в соответствии со статьей 51 Закона и действует до «31» декабря 2023 года включительно.

12.2. В случае невыполнения сторонами (одной из сторон) условий настоящего контракта, он считается действующим до полного исполнения сторонами (одной из сторон) своих обязательств.

12.3. К контракту прилагается и является неотъемлемой его частью:

Спецификация (Приложение №1).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту № _____ от ______________г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными