Тендер - Поставка промышленных газов №244074440

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "МИАН-ГАЗ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_договора_закупка_газов_2023

ПРОЕКТ

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000

ДОГОВОР № ______

на поставку промышленных газов

(в рамках государственного оборонного заказа)

В РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2023 ГОДА

г. Саратов «__» _________ 2023 г.

Приволжское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Чистоногова Николая Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с целью выполнения государственного оборонного заказа на 2023 год, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство поставить промышленные газы (далее – Товар) для Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Указанные услуги оказываются в целях обеспечения государственного оборонного заказа на 2023 год.

1.2. Наименование, характеристики, количество, единичная и общая стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

1.3 Товар поставляется Заказчику по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская д. 1В.

Режим работы Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16.45, обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 13.45 часов.

1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения настоящего Договора по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Оказывает Поставщику информационную и иную помощь, необходимую для эффективного исполнения настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечивает оплату поставленного Товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.1.3. Осуществляет контроль исполнения настоящего Договора.

2.1.4. Производит приемку Товара, поставленного по настоящему Договору в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.1.5. Вправе требовать у Поставщика соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Осуществляет поставку Товара надлежащего качества в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Несёт риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

2.2.3. Осуществляет доставку, разгрузку Товара своими силами и за свой счет.

2.2.4. Предоставляет Заказчику все необходимые для приемки и оплаты Товара документы.

2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора.

2.2.6. Не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Договора другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (______________) рублей ___копеек, в том числе НДС/без НДС.

Источник финансирования: федеральный бюджет РФ, лимиты бюджетных обязательств 2023 г.

3.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке Товара, предоставления Поставщиком товарной накладной, счета или счета-фактуры за счет средств федерального бюджета.

3.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставленного Товара с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. По заявке Заказчика поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в день поставки Товара путем осмотра всей партии Товара.

4.3. В случае обнаружения несоответствия качества и (или) количества поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара представляет Поставщику акт с перечнем дефектов Товара либо с указанием объема недопоставленного Товара.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения данного акта обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество Товара.

4.4. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или устранения дефектов), несет Поставщик.

4.5. Для проверки соответствия результатов в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов (экспертных организаций).

4.6. Датой поставки Товара по настоящему Договору является дата подписания Сторонами товарной накладной и акта приемки товара (Приложение № 2).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени):

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штраф начисляется за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. Размера штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени):

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.3.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 3 (трех) процентов цены Договора.

5.4. Неустойка (штраф, пеня) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.7. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

5.8. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. ТРЕБОВАНИЯ К АССОРТИМЕНТУ, КАЧЕСТВУ,

КОМПЛЕКТНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

6.1. Ассортимент, качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям, указанным в Договоре и в приложениях к нему, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязуется передать Товар, свободный от прав третьих лиц.

6.3. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием.

6.4. Товар должен отгружаться в упаковке из плотной бумаги, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, без нарушения её целостности.

Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути или длительного хранения.

6.5. Товар поставляется Заказчику со всеми необходимыми для эксплуатации и постановки на учет сопроводительными документами.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара. Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания товарной накладной.

7.2. В случае поставки некачественного Товара и (или) обнаружения дефектов Товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика извещения о выявлении таких дефектов.

7.3. Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или устранения дефектов), несет Поставщик.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения Стороны, указанному в разделе 13 Договора.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте, экспресс-почтой.

Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.4. Неурегулированные споры и разногласия в претензионном порядке передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают события, неподвластные контролю Сторон, не вызванные их просчетом, небрежностью и (или) носящие непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются: войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами, актами и действиями органов государственной власти.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить по факсу и/или по электронной почте, а также не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления или прекращения письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает другую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуя на протяжении одного месяца, не обнаруживают признаков прекращения, то действия Сторон в отношении настоящего Договора должны определяться Сторонами по взаимной Договоренности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует по 31 декабря 2023 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

10.5.1. Существенного нарушения Поставщика условий Договора;

10.5.2. Отказа одной из Сторон на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, надлежащего уведомления Поставщика.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт приемки товара (форма);

Приложение № 3 – Техническое задание.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик

______________________________

Юридический адрес: ____________ _______________________________

Почтовый адрес: ________________ _______________________________

ОГРН _________________________

ОКПО ________________________

ИНН ___________, КПП __________

р/с ____________________________

_______________________________

БИК ___________________________

к/с ____________________________

Заказчик Поставщик

_____________Н.А. Чистоногов _____________/______________/

М.П. М.П.

Приложение № 1 к проекту Договора

№ ___от «___» ____ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Поставщик

_____________Н.А. Чистоногов _____________/______________/

М.П. М.П.

Приложение № 2 к проекту Договора

№ ___ от «___» ____ 2023 г.

Акт приемки товара (форма)

к Договору № ________ от «____» _____________ 2023 г.

г. Саратов «____» ________ 2023г.

Приволжское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Чистоногова Николая Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями исполнения Договора № ___________ от «_____» __________ 2023 г. Поставщик поставил товар в полном объеме и в сроки, определенные указанным Договором, а Заказчик их принял, согласно прилагаемой таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований: _____________

Всего к оплате ____________________________________) российских рублей,

Стороны претензий друг к другу не имеют (либо указать на допущенные нарушения, недостатки и т.д.).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 3 к проекту Договора

№ ___от «___» ____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические характеристики. Стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающейся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качественным характеристикам товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен соответствовать нормам, ГОСТам, ТУ и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, а также соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товаров. Качество товара должно подтверждается соответствующим сертификатом (паспортом качества), если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ, либо декларацией соответствия, если качество товара подлежит декларированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке:

Гелий газообразный (очищенный) марки «А»:

Товар отгружается, транспортируется и хранится в соответствии с требованиями ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с изм. ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в стальных 40-литровых баллонах ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, коричневого цвета, с надписью белого цвета «ГЕЛИЙ», вентилями КВБ-53 М под давлением 14,7 МПа (150 кгс/см 2 );

Товар поставляется по адресу: г. Саратов, ст. Саратов-2, здание Тыла и ЭКЦ, отгружается путём обмена пустого баллона (имеющегося в наличии у Заказчика) на аналогичный баллон с гелием. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, погрузка-разгрузка товара средствами и силами Поставщика. Отгрузка товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на товар, к моменту отгрузки на товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Азот газообразный особой чистоты:

Товар отгружается, транспортируется и хранится в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с изм. 1,3 ОКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв стальных 40-литровых баллонах ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, чёрного цвета, с надписью жёлтого цвета «АЗОТ», вентилями КВБ-53 М под давлением 14,7 МПа (150 кгс/см 2 ).

Товар поставляется по адресу: г. Саратов, ст. Саратов-2, здание Тыла и ЭКЦ, отгружается путём обмена пустого баллона (имеющегося в наличии у Заказчика) на аналогичный баллон с гелием. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, погрузка-разгрузка товара средствами и силами Поставщика. Отгрузка товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на товар, к моменту отгрузки на товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок производителя на товар должен составлять 1 год. Гарантийный срок на товар Поставщика должен составлять 1 год. Предоставление таких гарантий осуществляется вместе с товаром. Гарантийный срок начинается со дня подписания акта сдачи-приемки товара представителями Заказчика и Поставщика. Акт сдачи-приемки товара подписывается представителями Сторон после поставки Товара.

Объем предоставления гарантий качества товара: на товар предоставляется в случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней провести замену бракованного Товара или его части и устранить дефекты без расходов со стороны Заказчика. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены товара Поставщиком.