Тендер - Поставка фенола. №244063941

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Расчет_НМЦК_по_450н.docx
• Проект_Договора_ЭМ-55.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 Просмотр сведений о закупке «Поставка фенола.» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0973

Объект закупки: Поставка фенола.

Описание объекта закупки: Поставка фенола.

Полная стоимость закупки (руб.): 6 433.35

Дата размещения закупки: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:32

Срок завершения подачи оферт: 17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:32

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.14

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с договором

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛИЦА АВАНГАРДНАЯ, 14/ЛИТ.А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛИЦА АВАНГАРДНАЯ, 14/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2046

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Топузова

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

’‡ - Посмотреть таблицу с данными

Расчет (начальной) максимальной цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статей 19 и 22 Закона на основании Приказа Минздрава России от 15.05.2020 N 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

2. Нормирование: Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 16.11.2020 N 836-р «Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по здравоохранению и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: в распоряжении отсутствует товар, соответствующий объекту закупки.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

3.1.Заказчиком был направлен запрос о предоставлении ценовой информации 3 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

На запросы были представлены ценовые предложения от 3 поставщиков.

3.2. Реестр товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (средняя цена) используется заказчиками в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»: Реестр товаров на 2 квартал 2023 года – не содержит товаров указанного вида.

3.3. На основании полученных цен было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен, согласно пункту 11 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденных Приказом Минздрава России от 15.05.2020 N 450н.

4. Цена контракта определяется участником электронного аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом стоимости товара и услуг по доставке, разгрузке, а также всех расходов на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № ЭМ-55

г. Санкт-Петербург «___»________________2023г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» (СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гостимского Александра Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары, наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – «Товар»).

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

1.3. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС, НДС не облагается [1] , в соответствии со Спецификацией.

Оплата по Договору осуществляется за счет средств учреждения, «Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели/ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания/Доходы от иной приносящей доход деятельности /Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям».

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев изменения цены Договора в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 Договора.

2.3. Цена Товара включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Договора, в том числе стоимость Товара, упаковки и маркировки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, подъема на этаж, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

2.5. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего после проведения экспертизы исполнения условий Договора, на основании представленных Поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счет-фактуры (при наличии);

в) товарной накладной

г) акта приемки-передачи товара

Авансирование не предусмотрено.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате в полном объеме с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора (кроме стоимости Товара, имеющего недостатки, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком в приемлемые для Заказчика сроки или являются существенными и (или) неустранимыми).

2.8. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.9. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.10. Изменение цен оформляется письменным дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым Сторонами.

3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня следующего после подписания Договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная д. 14лит. А (далее – Место доставки) в рабочие дни в дневное время суток (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00).

3.3. Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и другой нормативно-технической документации, предъявляемой к перевозке и хранению данного вида Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при хранении и транспортировке, надлежащую защиту от атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности. Упаковка должна быть целостна и промаркирована.

3.5. На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

3.6. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

3.7. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

3.8. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

3.9. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) счет;

б) счет-фактуру (при наличии);

в) товарную накладную

г) копию регистрационного удостоверения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика своевременной и качественной поставки Товара, соответствующего всем условиям Договора.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.1.3. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора, или Товара с отчетными и финансовыми документами, оформленными ненадлежащим образом; требовать замены Товара, не соответствующего условиям Договора, а также выплаты неустойки.

4.1.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.2. Заказчик обязан обеспечить своевременный прием и оплату поставленного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Договором, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать исправления недостатков поставки или отказаться от исполнения Договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, надлежащего качества и соответствующий Приложениям к Договору.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять все обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

4.3.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.3.5. Письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения условий Договора.

4.3.6. Направить уполномоченное лицо с доверенностью для передачи товара.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать приемки Товара надлежащего качества, соответствующего условиям Договора.

4.4.2. Требовать оплаты поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки ТОВАРА

5.1. В момент поступления Товара на склад Заказчик проверяет соответствие Товара по количеству тарных мест. При этом подписание товарной накладной или транспортных документов свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

5.2. При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчик ставит отметки на товарной накладной или транспортных документов, или составляет акт (мотивированный отказ).

5.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика с предоставлением необходимого количества грузчиков для разгрузки Товара в помещения Заказчика, с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.

5.4. По завершении приемки услуг, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту, направляет Поставщику уведомление с расчетом неустойки.

5.5. По решению заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать условиям, указанным в Договоре и приложениях к нему, соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

6.2. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта, подписанного с по итогам проведения экспертизы исполнения условий Договора.

6.3. Претензии по качеству Товара (в том числе в случае обнаружения скрытых недостатков) Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности. В период срока годности Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. Замена производится за счет Поставщика. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

7. Ответственность сторон и

иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 [2] .

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___________ [3] .

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных Договором, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 - 7.5 Договора.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором [4] , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа).

7.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере – ___________ [5] .

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ [6] .

К нарушениям не имеющим стоимостного выражения относятся:

- непредоставление документов, указанных в Договоре;

- нарушение срока предоставления документов, указанных в Договоре.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Срок действия ДОГОВОРА и его прекращение

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе, и действует до «31» декабря 2023 г. а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон- до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

8,3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении Поставщиком условий Договора, в том числе:

- в случае однократного нарушения срока поставки более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- в случае неоднократной поставки Товара, который не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;

- в случае отказа или уклонения Поставщика от исполнения обязательств по замене Товара ненадлежащего качества в сроки, установленные в пункте 5.7 Договора и соответствующих актах.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление указанных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Договора по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в судебном порядке.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте (или по факсу) и одновременно высылается по почте письмом с уведомлением о вручении (или передается под роспись представителю другой Стороны). Датой получения претензии считается ранняя из следующих дат: дата входящего номера, или дата получения претензии представителем другой Стороны, или дата получения письма на почте.

10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.1.1 Договора.

10.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в пункте 10.2 настоящего Договора.

10.2. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство – член Евразийского экономического союза.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемых событий.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

12.6. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Договора, не является основанием для изменения или расторжения Договора.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Перечень и характеристики поставляемого товара.

14. Юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ЭМ-55
от «___» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [7]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ЭМ-55
от «___» _________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑

Далее – Правила определения размера штрафа. ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно) ↑

Пункт включается в Контракт, если не применяется пункт 7.10.2 Контракта по основаниям, указанным в пункте 7.10.2 Контракта. ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; ↑

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей. ↑

Составляется на основе первой части заявки участника закупки, с которым заключается Контракт. ↑

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость. ↑