Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №244037030

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № 07/2023

на поставку лакокрасочных материалов.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное учреждение Гатчинского муниципального района «Центр развития физической культуры и спорта «Волна» (МАУ ГМР «ЦРФКИС «Волна»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тимофеева Дмитрия Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Договор») о следующем:

Цена Договора
3.1. Общая стоимость товаров (далее – цена Договора) составляет 1 : - Посмотреть таблицу с данными
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.
3.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

6.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.10. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

6.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (этапа).

6.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате соответствующих неустоек (штрафов, пеней) с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) оплата осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Заказчик вправе исполнить обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

6.15. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему Договору, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 31 декабря 2023 года.

9.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, который признается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны подтверждают соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

10.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий Договора.

10.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.2 и 10.3 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.2 и 10.3 Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

10.5. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 10.4 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения.

10.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 10.2 и 10.3 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. Внесение изменений в Договор, расторжение Договора

11.1. Изменения условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

– в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями ч.ч. 8-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора:

– неоднократные (2 и более раз в течение срока действия настоящего Договора) документально подтвержденные случаи отступления от условий настоящего Договора.

11.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после расторжения настоящего Договора и урегулирования взаимных платежей.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

13. Особые условия

13.1. Поставщик вправе с уведомлением Заказчика привлекать для исполнения Договора субподрядчиков (соисполнителей). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное исполнения обязанностей (поставка товара, выполнение работ, оказание услуг) такими субподрядчиками (соисполнителями).

13.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Поставщика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

13.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Поставщику, а второй находится у Заказчика.

13.7. Приложения к Договору:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Спецификация.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение Гатчинского муниципального района «Центр развития физической культуры и спорта «Волна» (МАУ ГМР «ЦРФКИС «Волна»).

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2.

Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Крупской 12 корп.1

Номер контактного телефона: 8 (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6199

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 93.11

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОСИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Комитет финансов Гатчинского муниципального района, МАУ ГМР "ЦРФКиС "Волна" л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD0360, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD0360)

Email: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: __________.

ИНН __________. КПП __________. ОГРН __________. ОКПО __________. ОКАТО __________. ОКОГУ __________. ОКТМО __________. ОКФС __________.

Адрес места нахождения (почтовый адрес): __________.

Номер контактного телефона: __________

Руководитель: __________.

Адрес электронной почты: __________.

Банковские реквизиты:

Банк: __________.

БИК __________.

Р/с __________.

К/с __________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № 07/2023

от _______2023 г.

Техническое задание

Наименование и количество поставляемого товара - Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству поставляемого товара

6. Требования к поставке товара

7. Требования к гарантийным обязательствам

7.1 Срок хранения на момент поставки лакокрасочных материалов должен быть не менее шести месяцев.

8. Место поставки

188308, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Крупской 12 корп.1

9. Срок поставки

До 30 апреля 2023 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № 07/2023

от _______2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319229819 Поставка средств дезинфицирующих в 2025-2026 году	Запрос котировок #319229819	2 614 018 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 26 140	5 дней 05.12.2025 16.12.2025
Тендер №319237736 Поставка средств дезинфицирующих в 2025-2026 году	Не определен #319237736	2 614 018 Обеспечение заявки: 26 140	1 день 05.12.2025 12.12.2025
Тендер №319480108 Поставка №30 реактивов для гематологического анализатора на 2026 год	Не определен #319480108	2 998 627 Обеспечение заявки: 29 986	7 дней 10.12.2025 18.12.2025
Тендер №319498674 Моющие средства	Малая закупка #319498674	5 560	6 часов 10.12.2025 11.12.2025
Тендер №319526436 Поставка строительных и хозяйственных товаров	Малая закупка #319526436	39 090	8 часов 10.12.2025 11.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244036781 ХИМИЯ БЫТОВАЯ	Малая закупка #244036781	365 789	срок истек - 14.04.2023
Тендер №244036777 Расходные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по специальности «Технология парикмахерского искусства» (с результатом)	Малая закупка #244036777	17 181	срок истек 14.04.2023 17.04.2023
Тендер №244036724 на поставку мыла антибактериального	Малая закупка #244036724	13 530	срок истек - 17.04.2023
Тендер №244036719 на поставку мыла антибактериального	Малая закупка #244036719	13 530	срок истек - 17.04.2023
Тендер №244036686 Универсальное сухое чистящее средство для столово-кухонной посуды (400 гр) (с результатом)	Малая закупка #244036686	11 631 Обеспечение заявки: 582	срок истек 14.04.2023 14.04.2023

Тендеры из региона Гатчина

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №244020688 Оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта капитального строительства "НИЦ "Курчатовский институт"- ПИЯФ, Реконструкция корпуса № 2 (циклотронный зал) с целью создания радиоизотопного комплекса для получения широкого спектра ...	Единственный поставщик #244020688	2 000 000	срок истек 13.04.2023 13.04.2023
Тендер №244020658 Поставка сценических костюмов (с результатом)	Единственный поставщик #244020658	210 500	срок истек 12.04.2023 12.04.2023
Тендер №244020652 Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: Ансамбль госпитального городка"XVIII-XIX вв."- сад а богадельней в городе Гатчина, расположенного по адресу: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, между Госпитальным пер., ул. Карла Маркс...	Единственный поставщик #244020652	88 433	срок истек 12.04.2023 12.04.2023
Тендер №244020620 Поставка медицинских изделий для отделения РХМДЛ ГБУЗ ЛОКБ (с результатом)	Единственный поставщик #244020620	568 144	срок истек 10.04.2023 10.04.2023
Тендер №243991372 Оказание услуг по изготовлению и поставке настенных гербов (с результатом)	Запрос котировок #243991372	440 759 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 13.04.2023 20.04.2023