Тендер - Поставка этилового спирта №243956110

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор.docx
• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Договор №

г. Оренбург « » ________ 2023 года

______________________, в лице ____________________________, действующей на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (ГАУЗ «ООКИБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Попова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с п.21.2 Положения о закупке заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить ________________________е, в дальнейшем «Товар», согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка товара по настоящему договору будет произведена в количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1. Место поставки товара: Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул. Елены Черной здание №1.

2.2.Поставка товара: с момента заключения Договора по 20.12.2023 г., в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

2.3. Заявки подаются непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством электронной почты, иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

2.4. Датой поставки является дата получения товара в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию товара и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу товара.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цены, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (при поставке продукции, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов); применяемый Поставщиком размер оптовой надбавки к фактической отпускной цене производителя на лекарственный препарат должен быть ниже предельного размера оптовой надбавки, установленной для субъекта, для возможности возмещения экономически обоснованных затрат Заказчика связанных с хранением и реализацией лекарственного препарата,

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и накладную в виде электронного файла в формате dbf на электронный адрес грузополучателя, указанный в разделе 14 настоящего Договора;

д) счет

е) счет-фактуру (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление)

2.8. Приемка продукции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи продукции Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленной продукции на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки продукции;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

2.9. Доставка товара до места поставки осуществляется за счет Поставщика.

3. Цена договора

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех налогов, сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходов на упаковку и маркировку, погрузку, доставку на склад Заказчика, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данной продукции, а также всех иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору, т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего Договора составляет ________________, в том числе НДС ___%.

3.4. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества продукции, качества поставляемой продукции и иных условий договора.

3.5. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки товара с отсрочкой платежа 7 (Семь) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (отдельному этапу договора).

3.6. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Источник финансирования:

- средства от приносящей доход деятельности;

- субсидии за счет средств областного бюджета;

- средства обязательного медицинского страхования;

- субсидии на иные цели

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить продукцию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке продукции;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленной продукции в месте поставки;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленной продукции в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленную продукцию;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки продукции в соответствии с условиями Договора;

4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемой продукции, в том числе после приемки продукции;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

4.4.6. отказаться от приемки продукции, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленной продукции и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Качество поставляемой продукции

5.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и (или) документом, подтверждающим соответствие продукции (сертификатом соответствия и (или) или декларацией о соответствии).

5.2. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности. Срок годности продукции подтверждается инструкцией по медицинскому применению продукции на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке продукции (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

5.4.Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

6. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки продукции.

При определении габаритов упаковки продукции и ее веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования продукции.

6.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование продукции: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

6.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием продукции, указанием веса нетто, веса брутто, количества продукции, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

6.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки продукции, определенные нормативной документацией на продукцию и инструкцией по медицинскому применению продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки, а Заказчик обязан оплатить неустойку на основании письменного требования Поставщика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Товара начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке продукции в сроки, установленные Договором, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке продукции, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до дня исполнения обязательств Поставщиком по поставке продукции.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8.2. Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг).

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направленных по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Претензия может быть направлена в письменной форме или посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Стороны по Договору.

10.3. Поставщик обязан в течение 10 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественный товар на товар надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет.

Допоставка (и) или замена товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

10.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует с даты заключения Договора по 31.12.2023 года.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту (Договору) Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло
или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 12.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 14 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 14 Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 12.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или
предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации

13. Прочие условия

13.1 Каждая Сторона имеет право в электронной форме передавать другой Стороне и получать от другой Стороны Электронные документы, направление которых предусмотрено в соответствии с заключенными Договорами.

13.2 Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № . от « » _____________ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 14.04.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка этилового спирта для нужд ГАУЗ "ООКИБ"

Наименование предмета договора: Поставка этилового спирта для нужд ГАУЗ "ООКИБ"

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №325416497 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" объявляет тендер: На поставку растворов	Электронный аукцион #325416497	58 386	4 дня 10.03.2026 18.03.2026
Тендер №325469543 Датчик температуры и давления наддува воздуха для автомобиля ГАЗель	Малая закупка #325469543	5 000	3 дня 11.03.2026 16.03.2026
Тендер №325526748 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка набора реагентов для ПЦР-исследований	Электронный аукцион #325526748	697 638	6 дней 11.03.2026 19.03.2026
Тендер №325565107 Поставка расходных материалов для анализатора биохимических исследований	Малая закупка #325565107	18 153	1 час 12.03.2026 13.03.2026
Тендер №325658390 на поставку соли технической	Малая закупка #325658390	1 586	5 часов 12.03.2026 13.03.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243956063 Приобретение лакокрасочных материалов (с результатом)	Малая закупка #243956063	1 600	срок истек 13.04.2023 18.04.2023
Тендер №243955853 Поставка химических реактивов	Электронный аукцион #243955853	2 560 777 Обеспечение заявки: 25 608	срок истек - 24.04.2023
Тендер №243955758 Барий хлористый (с результатом)	Запрос предложений #243955758	7 800	срок истек 13.04.2023 20.04.2023
Тендер №243955518 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ О.Д. ЗУБОВА" объявляет тендер: Горюче-смазочные материалы (с результатом)	Запрос котировок #243955518	246 372	срок истек 13.04.2021 21.04.2023
Тендер №243955493 Проявитель, фиксаж (с результатом)	Запрос предложений #243955493	642 000	срок истек 13.04.2023 20.04.2023

Тендеры из региона Оренбургская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243956089 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка канцелярских товаров для нужд Орского филиала	Запрос котировок #243956089	172 150	срок истек - 24.04.2023
Тендер №243956061 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: СМР-554/2023 выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области	Электронный аукцион #243956061	9 229 365 Обеспечение заявки: 461 468	срок истек - 21.04.2023
Тендер №243956056 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: СМР-548/2023 выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области.	Электронный аукцион #243956056	4 754 380 Обеспечение заявки: 142 631	срок истек - 21.04.2023
Тендер №243955423 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ДУБОВАЯ РОЩА" объявляет тендер: Поставка кухонных изделий (с результатом)	Электронный аукцион #243955423	21 432	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243954088 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН объявляет тендер: Услуги на выполнение комплексных кадастровых работ	Электронный аукцион #243954088	80 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 21.04.2023