Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №243950487

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект_контракта[16].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 Просмотр сведений о закупке «Поставка дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" в 2023 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8800

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" в 2023 году

Описание объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" в 2023 году

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90

Дата размещения закупки: 13.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок завершения подачи оферт: 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.134, корп.4, лит.А

Источник финансирования: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 22331,90

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: в соответствии с контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ САВУШКИНА, Д. К. ЛИТЕРА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УЛ. САВУШКИНА, Д. 134/К. 4

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5060

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Силачева

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт №

Санкт-Петербург «____»__________2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские надежды» (СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Милаенко Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________________, действующего на ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку дезинфицирующих средств для нужд СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" в 2023 году (далее - товар), согласно техническим характеристикам (Приложение № 3), а Заказчик обязуется принять и оплатить товары в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) к контракту, согласованной Сторонами и определяющей наименование, ассортимент, количество, комплектность и цену товар, а также с условиями контракта, определяющими сроки поставки и другие условия исполнения контракта.

2. Место, условия и сроки поставки товара

2.1. Доставка и разгрузка товара входит в цену Контракта и осуществляется по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.134, к.4, лит. А.

2.2. Сроки поставки товара: не позднее 15 дней с момента заключения контракта.

2.3. Поставка осуществляется в полном объеме.

2.4. Частичная поставка допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара)

3.1. Цена контракта составляет __________ (__________), в том числе НДС ___________/НДС не облагается.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. В цену контракта включены все расходы на изготовление, монтаж, перевозку, уплату налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с поставкой товара (расходы на погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этажи, сертификацию).

3.4. Заказчик производит оплату после получения товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, а также получения счета, счета-фактуры.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательств, оплата за поставленный товар может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму подлежащей взысканию неустойки (штрафов, пеней) в порядке зачета встречных однородных требований.

3.7. Цена Контракта может быть изменена в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.8. Источник финансирования: «Внебюджетные средства: Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)».

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Оплатить поставку Товара в порядке, указанном в настоящем Контракте.

4.1.3. Провести своими силами приемку Товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества (объема) и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформить результаты такой приемки.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.2.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

4.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

4.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2.7. Заказчик вправе приостанавливать (отказаться от исполнения Контракта) в случае отсутствия бюджетного финансирования.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Товар надлежащего качества в комплекте с документацией: счет, счет-фактура, акт приемки, накладная с указанием отпускных цен Поставщика, исполнительная документация, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

4.3.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.

4.3.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

4.3.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.3.5. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки Товара и условия его оплаты.

4.3.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.3.7. Осуществить замену товара ненадлежащего качества в течение 3-х (рабочих) дней с момента выставления Заказчиком претензии.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик поставляет товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

5.3. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и (или) количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемых товаров и указывает срок для устранения допущенных нарушений.

5.4. При поставке товаров, соответствующих условиям Контракта, уполномоченное лицо Заказчика ставит в накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать Заказчика.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, поставленного в соответствии с Контрактом, может создаваться приемочная комиссия.

5.5. Приемка товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения закрывающих документов, которые подписываются Заказчиком и Поставщиком. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов товара, предусмотренных контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, предусмотренных Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного товара и устранено Поставщиком.

5.7. Товары, предусмотренные Контрактом, считаются поставленными с момента подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара.

6. Качество товара

6.1. Поставщик поставляет следующий ассортимент, наименование, количество продукции согласно Спецификации (Приложение № 2).

6.2. Потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать потребительским свойствам, указанным в Приложении № 3 к Контракту.

6.3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982).

6.4. Претензии заказчика по качеству товара должны быть устранены в срок 3 рабочих дня. При возникновении разногласий по вопросам качества, количества и комплектности товара заказчик обязан составить соответствующие рекламационные акты и незамедлительно передать их Поставщику.

6.5. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям Контракта при представлении заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить дефектный товар товаром, качество которого соответствует условиям Контракта. Замена производится за счет Поставщика.

6.6. Поставляемый товар должен быть новым, не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.7. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в приложении № 2 настоящего Контракта.

7. Гарантийный срок Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым (пригоден для использования в течение срока годности, указанного на Товаре), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

7.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее гарантийного срока фирмы-производителя.

7.3. Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого Товара. Срок устранения обнаруженных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) согласовывается сторонами.

7.4. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара ГОСТам, и предоставляет сертификаты соответствия (при необходимости) и другую документацию по требованию.

7.5. Поставщик обязан поставить Товар в заводской упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

7.6. Поставщик самостоятельно обязуется утилизировать все виды упаковочного материала, в котором поставлялся Товар.

7.7. Прием Товара оформляется актом приемки Товара.

7.8. Допоставка или замена Товара ввиду его ненадлежащего качества должна быть осуществлена Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

7.9. Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаружении недостатков. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, Сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), размер которых определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042) далее – Правила.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. Порядок расторжения и изменения контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению сторон либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Заказчик вправе в порядке части 2 статьи 407 ГК РФ части 3 статьи 450 ГК РФ отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при систематическом нарушении Поставщиком сроков поставки товара;

- при систематической поставке товара ненадлежащего качества.

Под систематическим нарушением понимается нарушение условий Контракта более трех раз в течение срока действия Контракта

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, он направляет Поставщику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления. Стороны обязаны провести сверку расчетов для проведения окончательных расчетов по Контракту на момент его расторжения.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. О расторжении Контракта одна из Сторон должна предупредить другую Сторону в сроки, установленные действующим законодательством.

9.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.9. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Контракта поставки производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки и/или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта.

9.10. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Все споры, возникшие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуты, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место его заключения.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги, поставить товар) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги, поставить товар) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

13. Прочие условия

13.1. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.2. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13.3. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством.

13.5. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

13.6. Поставщиком по настоящему контракту может являться лицо, в отношение которого отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включенное в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера.

13.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Технические характеристики.

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______________

от «____» ___________ 2023 г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Расчет начальной (максимальной) цены Контракта (далее – НМЦК) произведен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Для определения НМЦК Заказчиком использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании общедоступной ценовой информации, на идентичные услуги из трех источников с учетом всех существенных условий Контракта.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определен коэффициент вариации:

* 100

где:

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

σ – среднее квадратичное отклонение;

V - коэффициент вариации.

где:

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n-количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цены согласно расчетам, не превышает допустимых 33%, услугу принято считать однородной, проведение дополнительного исследования не требуется.

Согласно пункту 3.21 части III Методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по следующей формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № ______________

от «____» ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту № ______________

от «____» ___________ 2023 г.

Технические характеристики

- Посмотреть таблицу с данными