Тендер - Хозяйственные товары №243936026

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_хозтовары - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_(проект)_-_ТОВАР ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ!!!!! Обязательно! Победитель закупочной сессии присылает заполненную таблицу по спецификации со страной происхождения Товара (Приложение № 1), карточку участника с реквизитами и информацию об НДС на ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть после итогового протокола закупочной сессии!

Договор № _______

- Посмотреть таблицу с данными

От имени Российской Федерации ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России», в лице заместителя начальника Милюкова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности от 23.03.2023, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________, в лице ________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ о нижеследующем:

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить ______________________________________ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить Товар в установленном Договоре порядке.

Условия и сроки поставки.
2.1. Поставка Товара и все связанные с ним обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Договором, Спецификацией осуществляется с момента подписания настоящего Договора в течение ___ (__________) дня.
2.2. Поставка Товара производится Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Винницкая д.6.
2.3. Поставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика, видом транспорта, гарантирующим его сохранность.
2.4. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать установленным нормам и обеспечивать его сохранность во время транспортировки. Ущерб, вызванный неправильной, неполноценной упаковкой или маркировкой, ложится на Поставщика.
2.5. Товар поставляется при наличии необходимой документации (спецификация, паспорт товара, сертификат соответствия (декларация соответствия), свидетельства о проверке при необходимости и тому подобные документы).
2.6. При поставке Товара Поставщиком должны быть соблюдены все условия, предусмотренные настоящим Договором.
2.7. Товар считается поставленным Заказчику после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара (Приложение № 2 к Договору).
2.8. Товар должен соответствовать по качеству и характеристикам, указанным в Спецификации.
2.9. Заказчик вправе вернуть некачественный Товар Поставщику для замены с отнесением дополнительных расходов на счет Поставщика. Поставщик, допустивший недопоставку Товара или поставку недоброкачественного Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2 рабочих дней с момента поставки Товара в адрес Заказчика.

Сумма Договора и порядок расчетов.
3.1. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% (или не облагается).
Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.
КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть___________________.
3.2. Оплата по Договору производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной, Акта сдачи-приемки Товара. Заказчик оплачивает только принятый Товар.
3.3. Цена Товара на период действия Договора является фиксированной и пересмотру в сторону увеличения не подлежит.
3.4. Цена Договора включает: стоимость Товара, расходы на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы и затраты, понесенные Поставщиком при исполнении условий Договора.

Обязательства сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар и выполнить все связанные с этим обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение срока предоставления гарантий качества с момента подписания Акта сдачи-приемки товара.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

Порядок приемки товара.
5.1. За день до отгрузки Товара Поставщик сообщает Заказчику следующие данные: номер и дату Договора, наименование Заказчика, наименование Товара, дату отгрузки, количество мест, вес брутто и габариты каждого места, объем отгруженной партии, стоимость Товара, номер транспортной накладной.
5.2. Заказчик проверяет соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах (включая Договор и сопутствующие с ним документы) условиям Договора по наименованию, количеству, ассортименту и качеству Товара.
Акт сдачи-приемки подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных Договором.
5.3. Наименование, технические и функциональные характеристики, количество Товара определены в Спецификации. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.
5.4. В случае расхождения по количеству и (или) по качеству между Товаром, указанным в товарной накладной, и фактически поставленным Товаром, составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2).
5.5. Оформленный Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2) является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству (в том числе и скрытые недостатки) либо комплектности Товара.
5.6. По решению Заказчика проводится контроль качества и экспертиза поставляемого Товара в независимой экспертной организации или своими силами в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года Федерального закона № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.7. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств произвести замену Товара ненадлежащего качества или восстановить количество (комплектность) Товара в течение 2 (двух) рабочих дней.
5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара в течение гарантийного срока отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их обнаружения, а Поставщик, в свою очередь, за свой счет обязан устранить выявленные недостатки в течение 2 рабочих дней с момента извещения Заказчиком Поставщика об обнаружении выявленных недостатков.
5.9. Приемка Товара Получателем включает в себя следующие этапы:
а) проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям условий поставки Товара, указанных в Договоре;
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) приемка Товара на соответствие условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и иным условиям.

Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.
6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора 1 .
6.6. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1 000,00 рублей.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.10. Общий размер неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с Договором, не может превышать цены Договора.
6.11. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения Договора на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Договора, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Договором) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.
6.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, оказывающих прямое и непосредственное влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

Порядок изменения и расторжения Договора.
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае оказания услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
8.3. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия в связи с Договором регулируются путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9.3. До передачи спора в Арбитражный суд г. Москвы заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменную претензию со всеми документами, подтверждающими обоснованность заявленных требований. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения.

Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 29.12.2023 г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заключительные положения.
11.1. Любое уведомление по Договору должно быть оформлено Сторонами в письменном виде, подписано уполномоченными на то лицами и скреплено печатью (для юридических лиц) и направлено заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты Сторон».
Для оперативного решения вопросов может быть направлено по электронной почте, факсимильной связью.
11.2. При исполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ ____ от ___________ 2023 г.

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма поставляемого Товара составляет ______________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору

№ ____ от ___________ 2023 г.

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

«___» _________ 2023 г.

От имени Российской Федерации ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России», в лице заместителя начальника Милюкова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности от 23.03.2023, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором №________ от _____________2023 г. (далее – Договор) Поставщик:
выполнил/ не выполнил обязательства по поставке Товара,
что подтверждается: ______________________________________________________.

Фактическое количество и качество поставленного Товара:
соответствует/не соответствует требованиям Договора.

Недостатки поставляемого Товара: не выявлены/ выявлены.

Результат по Договору: _______________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору

№ ____ от ___________ 2023 г.

Техническое задание на закупку хозяйственных товаров и инвентаря

ОКПД-2: 20.41.32.114

Наименование объекта закупки: хозяйственные товары и инвентарь (далее – Товар) для нужд ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России».

Место, срок и условия поставки Товара:
поставка Товара осуществляется единовременно по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Винницкая д. 6.
2.2. Условия поставки.
2.2.1. Товар поставляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания сторонами договора.
2.2.2. Поставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика, исключающими возможность механических повреждений поставляемого Товара.

Общие технические требования к поставляемой продукции:
3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов повреждения.
3.2.Товар должен иметь сертификат соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

Технические характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

5.Требования к сроку и объему предоставления гарантии:

5.1 Срок гарантии производителя на весь объем предоставленного товара должен составлять не менее 12 месяцев.

5.2 Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара, товарной накладной. В случае обнаружения при приеме Товара производственных дефектов Товара (в период гарантийного срока – скрытых недостатков), либо несоответствия требованиям качества, Поставщик обязан заменить за свой счет и своими силами такой Товар в течение 2 (двух) рабочих дней.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. n 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. n 1063», за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (Исполнителем):

- 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- 0,4 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

- 0,3 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

- 0,25 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

- 0,2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

- 0,1 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 10 млрд. рублей.