Тендер - Поставка расходного материала №243934197

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Инструкция.docx
• Тех.задание.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение о проведении электронного аукциона от 13.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000181

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывкар г, ул пушкина 114

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ НМЦК

Проект контракта

1 Проект договора

Описание объекта закупки

1 Тех.задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Извещение ЭА-230к

Дополнительная информация и документы

1 Инструкция

%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85_%8d%8c%96%8a

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В соответствии с ч. 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков товара, согласно таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка расходного материала для нужд прачечной ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.

Порядок оформления заявок в части указания показателей товара:

- по каждому помеченному специальным знаком «*» показателю участники закупки указывают конкретные значения. При этом слова «не более», «не менее» должны быть исключены.

- по всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки, т.е. с применением слов «наличие», «диапазон», а в случае перечисления нескольких характеристик через запятую, указываются все из перечисленных.

Инструкция участникам закупки по составлению заявки при указании характеристик предлагаемого товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Заявка должна содержать информацию и документы, предусмотренные Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и инструкция по ее заполнению».

Извещение_ЭА-230к - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении электронного аукциона ЭА-230к

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ЭА-230к-23

Поставка расходного материала для нужд прачечной ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абакарова Рамазана Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется осуществить поставку расходного материала для нужд прачечной (далее по тексту – Товар) ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.
• Настоящий Договор заключен на основании ________________________________________.
• Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (если данные требования предъявляются законодательством Российской Федерации), а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
• Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

В сроки, указанные в настоящем Договоре, выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

Достоверно оформить отгрузочные и расчетные документы. При поставке Товара обязательно указывать в сопроводительных и расчетных документах реквизиты (номер, дата) настоящего Договора.

Предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

Отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

Обеспечить соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, таким образом, чтобы она обеспечивала возможность количественного учета поставленного Товара

Заказчик обязуется:

Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.

Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в сроки, определенные разделом 3 настоящего Договора.

Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

2.3. Заказчик имеет право:

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

Осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора.

Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место доставки товара: ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 114, тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Доставка Товара производится по рабочим дням (понедельник-пятница) с 9.00 часов до 15.00 часов, доставка товара в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается, если иное письменно не согласовано с Заказчиком. О дате и времени поставки Товара Поставщик предупреждает Заказчика не менее чем за 1 рабочий день телефонограммой или по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Заказчик вправе не принимать товар, прибывший в неустановленный день или время.

Поставка Товара осуществляется за счет и транспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата акта о приемке.

Некачественный и (или) некомплектный Товар считается непоставленным.

Срок поставки Товара: Срок поставки: Одномоментная поставка товара в течение 15 рабочих дней с даты подписания договора.

Остаточный срок годности товара на момент его приемки должен составлять не менее 12 месяцев. В случае предложения поставщика снизить цену на товар с меньшим сроком годности, при наличии потребности у заказчика в товаре с меньшим сроком годности, поставщик вправе поставить товар с меньшим сроком годности. Согласие на меньший срок годности отражается в заявке заказчика.

3.7. Каждая партия Товара должна сопровождаться счетом-фактурой (счетом), накладной, документами о качестве Товара.

3.8. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

3.9. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.

3.10. Приемка поставляемого Товара производится в соответствии с:

• Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7;
• Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

3.11.В том случае, если при поставке Товара выявлена недопоставка, повреждение, брак, некомплект или Товар поставлен ненадлежащего качества, не соответствующий условиям контракта, Заказчик уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара не позднее следующего дня после приемки Товара, письменно посредством телефонограммы или по факсимильной связи. Поставщик обязуется заменить или допоставить Товар в течение 2 рабочих дней после получения уведомления.

• Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. Для проверки соответствия предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, условиям Договора, заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо привлечь к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации.
• По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают электронный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).
• Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в электронном документе о приемке в ЕИС.
• Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
• После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания электронного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают электронный документ о приемке в ЕИС.
• Со дня подписания электронного документа о приемке в ЕИС Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
• Электронный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.
• Основанием для оплаты поставленного Товара по настоящему договору является размещенный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе в ЕИС документ о приемке, подписанный Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

• Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью ________________).

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

4.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

4.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до Заказчика, а также стоимость соответствующей упаковки, расходы на страхование, обеспечение и подтверждение качества Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.5. Источником финансирования по настоящему Договору являются средства бюджетного учреждения за счет (КВР 244):

- средств ФОМС РК.

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров: в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

4.7. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

4.8. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору Заказчик перечисляет Поставщику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной Договором пени за нарушения сроков исполнения обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Поставщик несет полную ответственность за соблюдение условий (в соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения, обеспечивающих сохранение качества поставляемого Товара.

5.2. Если качество Товара или его части не соответствует условиям Договора (обнаружены недостатки) Заказчик вправе отказаться от принятия этого Товара или его части и потребовать от Поставщика замены Товара. Поставщик по требованию Заказчика за свой счёт, обязан заменить Товар, с обнаруженными дефектами в течение 2 рабочих дней. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

- 1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с пунктом 10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафов, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

5.13. Убытки, причиненные Стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.14. Поставщик несёт ответственность за все последствия по приобретению и дальнейшей реализации, полученного не декларированного или недостоверно декларированного товара независимо от того, у кого этот товар приобретался.

5.15. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.
• При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и календарных дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.
• Если указанные в п. 6.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор может быть расторгнут полностью или в части в порядке, предусмотренном п.7.2. настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.
• Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по данному Договору.

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.3. Перечень случаев отказа от исполнения договора, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

7.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных п.15 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

В соответствии с ч. 64.1 ст. 112 Закона о контрактной системе требование обеспечения исполнения контракта не установлено.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• При изменении адреса местонахождения, почтового адреса, независимых реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации Сторон Стороны в десятидневный срок с даты внесения (регистрации) изменений должны письменно известить об этом друг друга путем направления уведомления, при этом заключение дополнительного соглашения не требуется. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица (Поставщика) в форме преобразования, слияния или присоединения.
• При исполнении договора на поставку товаров, указанных в приложении к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 года № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в приложении к приказу, будет являться государство - член Евразийского экономического союза
• Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.
• Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.
• Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. В случае неполучения стороной претензии, срок ее рассмотрения отсчитывается с даты направления. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
• Договор заключается Сторонами в форме электронного документа на электронной площадке и подписывается Сторонами договора усиленной электронной подписью. Стороны вправе оформить Договор в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в форме электронного документа.
• Все уведомления или иные документы, направляемые в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть составлены в письменной форме. Стороны установили, что обмен информацией и документацией может осуществляться, в том числе, в электронном виде посредством обмена сообщениями по электронной почте, которые имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов, если они направлены:

-От Поставщика – с адреса электронной почты, указанной в реквизитах;

-От Заказчика – с адреса электронной почты, содержащего доменное имя «@krbmail.ru».

Достаточным подтверждением получения электронного сообщения получающей Стороной является электронный отчет о получении сообщения получающей Стороной.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями сторон

Приложение № 1

к Договору № __________

от « _____ »______________ 2023 года

Поставка расходного материала для нужд прачечной ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронно-цифровыми подписями сторон