Тендер - Поставка расходных материалов для осмотра мест происшествий №243907150

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, расчет начальной максимальной цены контракта на поставку аналитических образцов.

1. При расчете начальной (максимальной) цены контракта был применен метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка). Было осуществлено исследование рынка путем изучения доступных источников информации и изучена информация о рыночных ценах идентичных товаров. В целях получения ценовой информации были направлены пять запросов потенциальным Поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.

На направленные запросы получено три ценовых предложения о стоимости услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,33 рублей

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. №567.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации (V - коэффициент вариации). Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%.

Коэффициент вариации находится в пределах допустимых значений 4,74 %. Совокупность значений: однородные.

В соответствии со ст. 28 БК РФ, бюджетная система РФ основана на принципах результативности и эффективности использования бюджетных средств, исходя из которых при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

На основании проведенного анализа цен, НМЦК не больше размера выделенных ассигнований.

НМЦК на Поставку расходных материалов для осмотра мест происшествий =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. в пределах ЛБО.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть532/2023/060

на поставку товара для государственных нужд

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

г. Кемерово «____» ____________2023г.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области (ГУ МВД России по Кемеровской области), далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Терехина Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности от 23.12.2022

№ Д-1/230, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующей на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола закупочной сессии ЕАТ «Березка» № ___________________ от __________, в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1.Поставщик обязуется поставить расходных материалов для осмотра мест происшествий (далее - Товар), указанный в Спецификации поставляемого товара (Приложение к Контракту), в сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.2. Поставщик гарантирует, что соответствует требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ.

1.3. Настоящий Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа.

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___%, что составляет ______ (___________) руб. 00 коп.

Цена Контракта включает в себя: накладные расходы Поставщика, транспортные расходы (расходы по доставке, погрузке, разгрузке Товара, поднятию на этаж), расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи, другие расходы, связанные с выполнением Контракта в полном объеме.

• Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества Товара и иных условий исполнения Контракта.

Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Товара.

2.4.Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке: универсального передаточного документа/товарной накладной на основании счета/счета-фактуры.

2.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и (или) срокам исполнения Контракта и (или) поставки Товара, предусмотренного Контрактом.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 13 Контракта.

2.8. По требованиям одной из Сторон Контракта составляется и подписывается Акт сверки взаимных расчетов.

2.9. Финансирование и оплата Контракта осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджета в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год и может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Поставщика. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1.

2.10. Сумма Контракта, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.1. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Контракта в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Кемерово,
ул. Н. Островского, 17.

3.3. Доставка Товара и погрузочно-разгрузочные работы производятся по рабочим дням, с 09.00 до 17.00 часов. Лица, осуществляющие доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Время поставки Товара предварительно согласовывается с представителем Заказчика.

3.4. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

3.5. Товар доставляется в упаковке без механических, химических и прочих повреждений.

3.6. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в количестве, указанном в Спецификации поставляемого товара (Приложение к Контракту). При поставке Товар сопровождается следующими документами:

3.6.1. Копией сертификата соответствия (заверенной подписью и печатью Поставщика) (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

3.6.3. Иными документами на поставляемый Товар, в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Универсальным передаточным документом/товарной накладной в 2-х экземплярах, Поставщик в обязательном порядке указывает наименование Товара (с указанием товарной марки, наименование изготовителя).

4. Порядок приёмки Товара

4.1. Проверка поставляемого Товара на соответствие требованиям Контракта - совокупность мероприятий, осуществляемых Заказчиком целью которых является подтверждение соответствия Товара требованиям Контракта.

4.2. При завершении поставки Товара в целом, а также отдельных этапов его поставки, в случаях, если это предусмотрено настоящим Контрактом и приложениями к нему, и при выполнении всех обязательств по Контракту, Поставщик сообщает об этом Заказчику и представляет Заказчику 2 экземпляра подписанного Поставщиком документа о приемке Товара с приложением к нему соответствующих документов о приемке и счета/счета).

4.3. Поставщик до начала проверки Товара обязан предоставить сведения об изготовителе Товара и месте его нахождения на русском языке. Такая информация также должна быть отражена в документе, подтверждающем и определяющем гарантийные условия на Товар.

4.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара, если иное не предусмотрено Контрактом.

4.5. Поставленный Товар по количеству и комплектности в месте поставки должен соответствовать Спецификации поставляемого товара (приложение к Контракту).

Поставляемый Товар должен быть новым, поставляемым и продаваемым на территории в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов на данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации поставляемого Товара (приложение к настоящему контракту), иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте.

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.

4.6. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

4.7. Для проведения экспертизы поставленного Товара в целом или отдельных этапов его поставки эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в целом или отдельных этапов его поставки, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заключения эксперта или экспертного учреждения являются обязательными для Заказчика и Поставщика в целях приемки Товара.

4.8. Заказчиком осуществляется проверка соответствия тары, упаковки, маркировки при наличии соответствующих требований в Контракте.

4.9. В случае соответствия сведений, указанных в приемочных документах Товара (в том числе приложенных к нему документов) требованиям Контракта и фактически поставленному Товару, Заказчик после самостоятельного проведения экспертизы поставленного Товара, в течение трех дней направляет Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком документа о приемки Товара. В случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертных организаций документ о приемки Товара направляется Поставщику в течение пяти дней.

4.10. Если сведения, указанные в документе о приемке Товара, а также фактически поставленный Товар не соответствуют действительности и Контракту, то Заказчик составляет акт недостатков Товара, в котором должны быть указаны следующие сведения:

а) дата и номер акта, начало и окончание проверки (приемки) Товара;

б) фамилии и инициалы лиц, принимавших участие в проверке (приемке) Товара и в составлении акта, занимаемые ими должности;

в) дата и номер счета-фактуры, транспортной накладной (коносамента) и документа, удостоверяющего качество Товара;

г) дата доставки Товара Заказчику;

д) количество, полное наименование и перечень предъявленного к осмотру и фактически проверенного Товара, подробное описание выявленных недостатков и их характер.

Акт недостатков, выявленных в ходе проверки и приемки Товаров, должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке и приемке Товара. Лицо, не согласное с содержанием данного акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и письменно изложить свое мнение.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Поставщику акт недостатков Товара, а в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертных организаций заверенную копию соответствующего заключения.

4.11. В случае поставки отдельными партиями приемка каждой партии Товара осуществляется в порядке, установленном пп. 4.6-4.9 настоящего Контракта.

4.12. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту Заказчик имеет право:

1) предложить Поставщику устранить имеющиеся недостатки в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня уведомления Заказчиком о недостатках Товара, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика;

2) требовать замены некачественного Товара Товаром соответствующим условиям Контракта. При этом в случае замены некачественного Товара на новый, гарантийный срок на такой Товар исчисляется с момента его получения Заказчиком. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара;

3) отказаться от получения всего объема Товара, или от части Товара, не соответствующего требованиям Контракта;

4) воспользоваться иными правами, предусмотренными гражданским законодательством.

4.13. Допускается выборочная проверка Товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом, выявленные Заказчиком, после подписания документа о приемки Товара, несоответствия поставленного Товара требованиям настоящего Контракта (и приложениями к нему), которые имели место до подписания документа о приемки Товара, но не были обнаружены при приемке должны быть устранены Поставщиком по заявке Заказчика в установленные Заказчиком разумные сроки и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом такое несоответствие может расцениваться Заказчиком, как ненадлежащие выполнение Контракта со стороны Поставщика.

4.14. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа/товарной накладной. Риск случайной гибели Товара до подписания документа о приемке Товара несёт Поставщик.

5. Тара, упаковка, гарантии качества Товара

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара, упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении в пределах гарантийного срока.

5.2. Стоимость тары, упаковки, упаковочных материалов включена в стоимость Товара.

6. Гарантии

6.1. Остаточный срок годности поставляемого Товара указан в Спецификации поставляемого товара (Приложение к Контракту) и начинает исчисляться с момента подписания Сторонами документа о приемки Товара.

6.2. Поставщик гарантирует пригодность к использованию, качество, безопасность поставляемого Товара в период срока годности (остаточного срока годности). В случае обнаружения несоответствий Товара, невозможности его использования в течение срока годности (остаточного срока годности) Поставщик обязан своими силами по первому требованию Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика Заказчиком, заменить несоответствующий Товар на новый.

6.3. Если будут выявлены дефекты Товара, Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней, с момента их выявления, письменно уведомляет об этом Поставщика, а Поставщик обязан своими силами устранить обнаруженные дефекты, путем замены дефектного Товара или его частей новыми.

6.4. Поставщик производит замену некачественного Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

6.5. Технические и функциональные характеристики заменяемого Товара должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации поставляемого товара (Приложение к Контракту).

6.6. Все расходы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, заменой некачественного Товара несет Поставщик.

6.7. Срок устранения обнаруженных дефектов и замены некачественного Товара 3 (три) рабочих дня с момента письменного уведомления Поставщика Заказчиком.

6.8. На заменённый Товар, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

7.1.3. Контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

7.1.4. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

7.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.1.7.Запрашивать у Поставщика расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по Контракту в соответствии с Законом №275-ФЗ.

7.1.8. Указывать идентификатор Контракта в платежных документах.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям, установленным Контрактом.

7.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара на указанных в Контракте условиях.

7.2.3. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в случае привлечения экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика указанному разделе 13 Контракта, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.2.4. Провести экспертизу Товара своими силами либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

7.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

7.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком поставленного Товара.

7.3.3. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

7.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. Поставить Товар в сроки и количестве, предусмотренные Контрактом.

7.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара, с учетом специфики товара, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.4.3. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара и в течение гарантийного срока.

7.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

7.4.5. Указывать идентификатор Контракта в платежных документах и документах-основаниях.

7.4.6. Вести раздельный учет затрат по каждому государственному контракту в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

7.4.7. Обеспечить допуск уполномоченного представителя Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

7.4.8. Обеспечивать осуществление Заказчиком и контролирующим органом контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

7.4.9. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за соответствием качества Товаров, поставляемых по государственному оборонному заказу, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика, условиям Контракта.

7.4.10. Соответствовать в течение всего срока действия настоящего Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

7.4.11. Обеспечить возможность осуществления территориальным органом Федерального казначейства проверки соответствия информации, указанной в настоящем Контракте, документах-основаниях, фактически поставленным Товарам, в том числе с использованием фото- и видеотехники, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. Если такое уведомление не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 30 дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 % цены Контракта (_______) руб.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000,00 руб.

Неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, могут быть:

- непредставление каких-либо документов, предусмотренных Контрактом, без которых товары (работы, услуги) могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено Контрактом;

- нарушение гарантийных обязательств.

9.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

9.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных Поставщику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по Контракту Заказчик вправе осуществить удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы оплаты по Контракту.

9.13. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим Контрактом и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт сверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

9.14. В случае подписания Сторонами Акта сверки обязательств по Контракту оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного Акта.

9.15. Сумма такой неустойки (штрафов, пеней) перечисляется Заказчиком в доход федерального бюджета Российской Федерации. При этом исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.16. Поставщик, не исполнивший обязательство по Контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесенных убытков, определяемую как разницу между услугами, оказанными по новому государственному Контракту, и стоимостью не оказанных услуг по расторгнутому Контракту. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

9.17. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту повлечет его досрочное прекращение, и Заказчик заключит взамен него аналогичный Контракт, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта.

10. Порядок рассмотрения споров и расторжения Контракта

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (обязательства) по настоящему Контракту третьей стороне.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда, указанного в п.10.1. настоящего Контракта, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензию необходимо рассмотреть и дать по ней письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им известна в ходе исполнения настоящего Контракта. Под конфиденциальной информацией следует понимать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, а также иные сведения, которые будут отнесены к конфиденциальным по заявлению заинтересованной Стороны. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные при этом убытки в полном объеме.

11.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Контракта стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Контракта, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Контракта, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны Контракта. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон, а также являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его заключения по 31.12.2023 года, а по гарантийным обязательствам - до дня их полного исполнения.

12.3. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается его Сторонами усиленной электронной подписью.

12.5. Поставщик вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика консультации, документацию и информацию, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.6. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае изменения юридических адресов, банковских или иных реквизитов, руководителей организаций и главных бухгалтеров, Сторона обязана сообщать об этом другой стороне в течение трех рабочих дней в письменном виде. В противном случае все риски, связанные с денежными обязательствами, несет Сторона, не сообщившая своевременно о соответствующих изменениях.

12.8. Ответственным лицом за исполнение Контракта со стороны Заказчика является Тырышкин Андрей Юрьевич, либо лицо его замещающее, тел.8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, со стороны Поставщика - _________________ либо лицо его (её) замещающее, тел.:___________.

12.9. Приложение, указанное в настоящем Контракте и являющееся его неотъемлемой частью:

- Спецификация поставляемого Товара (Приложение к Контракту).

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к государственному контракту

от «___ » _________20___ г.

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2023/060

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1.Наименование товара: приобретение расходных материалов для осмотра мест происшествий в 2023 году.

2.Количество товара, характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321911476 Проведение испытаний углекислого (сырьевого) газа по показателям ISBT «Руководящие указания по качеству наливного (жидкого) диоксида углерода и руководство по аналитическим методам». Проведение испытаний углекислого (сырьевого) газа по показателям ISBT ...	Запрос предложений #321911476	См. док.	3 дня 22.01.2026 06.02.2026
Тендер №321911483 Проведение испытаний двуокиси углерода жидкой пищевой по показателям ISBT «Руководящие указания по качеству наливного (жидкого) диоксида углерода и руководство по аналитическим методам». Проведение испытаний двуокиси углерода жидкой пищевой по показател...	Запрос предложений #321911483	См. док.	3 дня 22.01.2026 06.02.2026
Тендер №321913364 КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ" объявляет тендер: Проведение испытаний углекислого (сырьевого) газа по показателям ISBT «Руководящие указания по качеству наливного (жидкого) диоксида углерода и руководство по аналитическим методам».	Запрос предложений #321913364	См. док.	2 дня 22.01.2026 06.02.2026
Тендер №322285968 Поставка оксихлорида алюминия Поставка оксихлорида алюминия	Запрос предложений #322285968	См. док.	5 часов 27.01.2026 03.02.2026
Тендер №322492159 КАО "Азот" объявляет тендер: Закупка УПЛОТНЕНИЕ GYLON STANDARD 3501Е 360/370*1,6	Запрос предложений #322492159	См. док.	2 дня 29.01.2026 05.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243907124 Поставка реагентов для анализатора Radiometer 800 Flex (имеется в наличии у Заказчика) (с результатом)	Электронный аукцион #243907124	691 445 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 13.04.2023 26.04.2023
Тендер №243907014 Поставка медицинских расходных материалов (с результатом)	Электронный аукцион #243907014	72 011	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243906975 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЦЕНТР ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА" объявляет тендер: Поставка реагентов для анализатора Radiometer 800 Flex (имеется в наличии у Заказчика)	Электронный аукцион #243906975	691 445	срок истек - 26.04.2023
Тендер №243906963 Лимонная кислота	Малая закупка #243906963	5 050	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243906652 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 24 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" объявляет тендер: Поставка медицинских расходных материалов	Электронный аукцион #243906652	72 011 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 21.04.2023

Тендеры из региона Кемерово

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243906961 Товар для детского оздоровительного лагеря (веник, метла, пакет-майка) (с результатом)	Электронный аукцион #243906961	6 092 Обеспечение заявки: 61	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243906908 Cумка для видеотехники, сумка для фототехники (с результатом)	Запрос котировок #243906908	3 896	срок истек 13.04.2023 20.04.2023
Тендер №243906900 Бытовая химия для детского оздоровительного лагеря (крем мыло с дозатором, мыло жидкое, мыло хозяйственное, освежитель воздуха, чистящее средство) (с результатом)	Электронный аукцион #243906900	14 961 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 150	срок истек 13.04.2023 21.04.2023
Тендер №243906162 Земельный участок, расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, территория Казачий тракт, земельный участок 4. Кадастровый номер: 42:04:0316001:263. Реестровый № 783224. Площадь 4 542 кв.м. (с результ...	Электронный аукцион #243906162	664 479	срок истек 13.04.2023 12.05.2023
Тендер №243904927 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОТДЫХ" объявляет тендер: Ремонт здания корпуса ЦАО "Солнечный", расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский р-н, с. Топки	Запрос предложений #243904927	4 183 333	срок истек - 02.05.2023