Тендер - на поставку хозяйственных товаров №243901451

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

76_ГИМ_ТЗ_+_описание_(моющие_и_чистящие) - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

для МОБУ гимназия № 76

1. Наименование и краткое описание объекта закупки: поставка хозяйственных товаров (далее - товар) в количестве и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к проекту контракта). Поставщик обязуется поставить товары и выполнить все виды погрузо-разгрузочных мероприятий на объекте Заказчика в МОБУ гимназии № 76.

2. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):

20.41.44 - Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства

13.92.24.190 - Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или пластмасс

22.22.11.000 - Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

14.12.30.150 - Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

21.20.10.158 - Антисептики и дезинфицирующие препараты

3. НМЦК контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек);

Структура цены: в цену контракта включена стоимость всех затрат поставщика, необходимых для поставки товара по контракту, включая стоимость товара, его упаковки, доставки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в том числе расходов по установке (монтажу оборудования), обучения, оформления необходимой документации на товар, включая стоимость упаковки, маркировки, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

Источник финансирования: бюджетные средства города Сочи, за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета 2023 года.

4. Условия оплаты: Безналичный способ оплаты, на расчетный счет Поставщика. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки Товара и подписания сторонами товарной накладной.

С момента заключения контракта и на основании выставленного счета на оплату Поставщиком (при получении Покупателем оригиналов документов), по факту получения товара Заказчиком, на основании соответствующих документов (счет на оплату, счет-фактура, акт приема-передачи и товарной накладной).

5. Место и условия поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г.Сочи, п.Дагомыс, ул.Гайдара, д. 11

Поставка товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика. Разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика.

6. Срок поставки товара: Поставщик осуществляет поставку Товара единовременно в полном объеме в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта.

7. Гарантийные обязательства: Срок гарантийного обслуживания должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной, но не менее гарантийного срока, установленного производителем товара. Гарантия качества должна распространяться на товар в целом.

8. Технические характеристики (описание объектов закупки):

- Посмотреть таблицу с данными

9. Требования к качественным, функциональным характеристикам товара.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не находящимся под арестом, залогом или обремененным иными правами третьих лиц;

- качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче заказчику одновременно с передачей товара;

- срок хранения (эксплуатации) товаров должен соответствовать срокам, установленным заводом-изготовителем;

- товар в пределах установленного срока должен соответствовать требованиям по качеству и быть пригодным для использования по его целевому назначению;

- срок эксплуатации товара исчисляется со дня приема-передачи товара. В случае возникновения споров о качестве товара в момент приема-передачи заказчик и поставщик вправе заказать независимую экспертизу за счет поставщика.

9. Требования, предъявляемые к безопасности товара: поставляемый товар, должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного рода. Товар, поставляемый поставщиком, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров установленным стандартам.

76_ГИМ_проект_КОНТРАКТ_хоз._товаров_(апрель) - Посмотреть таблицу с данными

Контракт № …………….

на поставку хозяйственных товаров

г. Сочи «…» апреля 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. (краткое наименование: МОБУ гимназия № 76), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Валько Светланы Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и …………………………….. (далее – ………………….), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ………………….., действующей на основании ……………………………………………………., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – Товар) для МОБУ гимназия № 76 (далее – Заказчик) согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется организовать приемку и оплатить Товар на условиях Контракта. Поставляемый Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 2022 года.

Закупка малого объёма (ЗМО) № 2023…………

Идентификационный код закупки (ИКЗ): ………………………………………………

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Товар считается переданным Заказчику с момента подписания первичных документов (накладной, товарной накладной, транспортной накладной, накладной курьерской службы).

1.4. Адрес поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гайдара (лазаревский Р-Н), дом 11.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ……….. (……………………………. рублей …………… копеек), НДС не предусмотрен на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ (далее - Цена Контракта), и включает в себя собственно стоимость самого Товара, а также стоимость сопутствующих работ и (или) услуг.

Если Поставщик не является плательщиком НДС, настоящий пункт дополняется абзацем следующего содержания: «Поставщик не облагается НДС на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения», или указывается ссылка на нормативный акт, определяющий освобождение Поставщика от оплаты НДС.

Источник финансирования: бюджетные средства города Сочи. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из муниципального бюджета.

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Покупатель уменьшает сумму, подлежащую уплате Покупателем юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Покупателю.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных в части 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

Оплата производится по факту поставленного и принятого Заказчиком товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта. Авансирование не предусмотрено.

На основании выставленного счета на оплату Поставщиком (при получении Покупателем оригиналов документов), по факту получения товара Заказчиком, на основании соответствующих документов (счет на оплату, счет-фактура, товарная накладная).

2.3.1. Оплата товара осуществляется в российских рублях.

2.3.2. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

Статья 3. Сроки поставки

3.1. В рамках исполнения Контракта Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Контракту) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта.

3.2. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к отгрузке за 1 (один) рабочий день до начала доставки Товара по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Статья 4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара на соответствие его количества, ассортимента, комплектности и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.

4.3. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям технических условий производителя, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении при условии бережного обращения.

4.4. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки поставленного Товара или заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

4.5. Заказчик принимает Товар по первичным документам, указанным в п. 1.3. Также Поставщик передает Заказчику надлежаще оформленные следующие документы:

- товарную накладную;

- счет;

- счет-фактуру (в случае если в соответствии с действующим налоговым законодательством России такой документ подлежит оформлению Поставщиком);

- гарантийные талоны, сертификаты (декларации о соответствии), регистрационные удостоверения и т.п. в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

5.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.4. Ссылаться на недостатки поставленного Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности, качества и стоимости Товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств бюджета города Сочи.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Организовать приемку Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Осуществить отгрузку Товара Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.4.2. Предоставить Заказчику документы, обязательные для данного вида Товара (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

5.4.3. Оформить, подписать и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом.

5.4.4. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные при исполнении обязательств по Контракту.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, города Сочи и Контрактом.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Штрафные санкции для Заказчика / Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011).

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) процентов Цены Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в виде суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

6.8. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

6.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.11.1. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействием, включая некачественное и недобросовестное исполнение обязательств по Контракту, действиями либо бездействием своих работников:

- жизни, здоровью работников Заказчика и третьих лиц;

- имуществу работников Заказчика, третьих лиц, в том числе имуществу Заказчика, иных юридических лиц.

Вред, причиненный личности или имуществу работников Заказчика, третьих лиц, а также вред, причиненный имуществу Заказчика, иных юридических лиц, подлежит возмещению в полном объеме Поставщиком.

Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью своих работников при исполнении Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

6.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

6.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6.15. Претензии в части скрытых недостатков могут быть заявлены Заказчиком до истечения гарантийного срока.

Статья 7. Порядок расторжения Контракта

7.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества;

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар.

7.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта.

7.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после сверки объемов исполненных обязательств и проведения взаиморасчетов.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнений, землетрясений, диверсий, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 9. Порядок урегулирования споров

9.1. Споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края

9.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта

10.1. Контракт действует с даты заключения Контракта и до полного исполнения сторонами обязательств не позднее 31.12.2023г. Истечение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств по Контракту (обязательств Заказчика по оплате Товара, поставленного в течение срока действия Контракта, а также гарантийного срока).

10.2. Изменения и дополнения Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.

Статья 11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления и претензии Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 12 Контракта, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

При обмене уведомлениями и сообщениями по электронной почте в случаях, указанных в настоящем Контракте, должны быть соблюдены следующие требования:

- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам:

- Заказчику ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Поставщику – ………………..

При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по Контракту. Доказательством надлежащей отправки электронного сообщения считается уведомление о доставке электронной почты.

12.2. Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Сочи.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Приложение № 1 к Контракту «Спецификация»;

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту на поставку товара

№ ­­­­­­­­­­­ …………

от «………» апреля 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными