Тендер - Поставка реактивов и лабораторных принадлежностей для обеспечения выполнения научно-исследовательских работ №243898151

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Иркутская облМесто поставки (адрес):Не заполнено Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Утверждаю:

Проректор по научной работе

и международной деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ»

________________ /К.В.Григоричев/

«____» ___________ 2023 г.

Извещение об осуществлении закупки

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

К настоящему извещению прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложения: 1. Проект договора

Согласовано:

Врио начальника ОМТО ___________________ Ю.В. Моргорова

Проект_Договора_Поставки_Большой_Байкал_524470,9

ДОГОВОР №

на поставку реактивов и лабораторных принадлежностей

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ИГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по научной работе и международной деятельности Григоричева Константина Вадимовича, действующего на основании доверенности от 06.10.2022 № Д/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Большой Байкал» (сокращенное наименование - ООО «Большой Байкал»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Гавриловой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

По условиям Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику реактивы и лабораторные принадлежности для обеспечения выполнения научно-исследовательских работ по проектам Российского Научного Фонда: №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 «Разработка подходов к использованию D-лактата для раннего определения патологических процессов, ассоциированных с бактериофлорой, у рыб в аквакультуре»; №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 «Размер и структура геномов амфипод (Crustacea: Amphipoda) Байкальского региона как ключ к механизмам симпатрического и аллопатрического видообразования в озере Байкал» (далее - Товар), количество и стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору), условиям Договора.

Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не использовался в качестве рекламных и (или) выставочных образцов, не был в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 (пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят рублей девяносто копеек), без НДС, в связи с применением УСН (далее - цена Договора).

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» (темы НИР:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5).

2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, устранением недостатков Товара в период гарантийных обязательств, расходы по таможенному оформлению и страхованию, оплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе компенсацию издержек и вознаграждения Поставщика, т.е. является твердой.

2.5. Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет, реквизиты которого указаны в статье 14 Договора, в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, указанной в пункте 2.2. Договора в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,27 (сто пятьдесят семь тысяч триста сорок один рубль двадцать семь копеек) в течение 7 (семь) рабочих дней с даты заключения Договора и выставления Поставщиком счета на перечисление предоплаты.

Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, со счета Заказчика, указанного в Договоре.

2.6. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом путем перечисления цены Договора за вычетом предоплаты, выплаченной Заказчиком в соответствии с пунктом 2.5. Договора на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в пункте 14 Договора, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком акта о приемке Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору) на основании надлежаще оформленных, подписанных и представленных Поставщиком счета на оплату, товарной/товарно-транспортной накладной/счета-фактуры/универсального передаточного документа, документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Договора.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, со счета Заказчика.

3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, каб. 117, Научно-исследовательский институт биологии ФГБОУ ВО «ИГУ», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

Тара и упаковка должны обеспечивать целостность и сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

3.2. Поставщик обязуется передать Товар Заказчику, предварительно уведомив Заказчика не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки Товара, согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара.

3.3. Поставщик доставляет Товар до места передачи Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную) накладную, акт о приемке Товара, оформленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Договору), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2-х (двух) экземплярах, инструкцию по применению на русском языке и пр.

В случае отсутствия указанных в настоящем пункте документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара: в течение 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты зачисления предоплаты в размере 30% от цены Договора, при условии своевременно выставленного Поставщиком счета. Срок поставки для Заказчика является существенным.

3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.7. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта о приемке Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4 Договора, переданы Заказчику.

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном Договором.

4.2. При приемке Товара проверке подлежат количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара осуществляется после передачи Заказчику Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: сертификата соответствия (декларации о соответствии, иного документа, подтверждающего соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарной (товарно-транспортной) накладной, акта о приемке Товара, оформленного по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору), счета (счета-фактуры).

4.4. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.5. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.6. В течение 7 (семь) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в 3.4 Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. Не позднее 1 (первого) дня со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт о приемке Товара (Приложение № 3 к Договору). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Договору) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.7. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.8. В случае поставки некачественного Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.10. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, акта приема-передачи Товара (Приложение № 3 к Договору), счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно 3.4 Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.4 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в 3.4 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после такой остановки поставки Товара.

5.4.6. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.7. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида Товара, условиями Договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата (при наличии).

6.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. Гарантийный срок начинается с даты подписания Сторонами без замечаний акта о приемке Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение № 3 к Договору). Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

6.4. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов, несоответствии качества поставленного Товара, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление.

6.5. После получения указанного в п. 6.4 настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления за свой счет прибыть для:

осмотра Товара;

составления совместного с Заказчиком соответствующего акта;

принятия решения по Товару, признанному Сторонами дефектным.

6.6. Заказчик вправе составить дефектный акт о признании Товара дефектным без участия Поставщика, в случае если:

6.6.1 Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении дефектного акта;

либо

6.6.2. Поставщик получил уведомление, указанное в пункте 6.4 Договора, но не явился для участия в составлении дефектного акта в срок, указанный в уведомлении;

либо

6.6.3. Поставщик не получил уведомление, указанное в пункте 6.4 Договора, в связи с отказом от получения, отсутствием его по адресу, указанному в Договоре, возврата уведомления в связи с истечением срока хранения и т.д.

6.7. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 6.6 Договора, является надлежащим основанием для предъявления Заказчиком претензий к Поставщику по настоящему Договору.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча рублей ноль копеек).

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10 % (десять процентов) цены Договора что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,09 (пятьдесят две тысячи четыреста сорок семь рублей девять копеек).

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Штрафные санкции и убытки по настоящему Договору могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате Товара.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

9.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

в случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов);

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

9.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.5 Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе при однократной просрочке Поставщика по поставке товара более чем на 7 дней, а также в случае, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

9.6. При исполнении Договора допускается замена наименования страны происхождения Товара, за исключением случая, если Договор заключен с Поставщиком, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации № 925.

В случае, если был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

9.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

9.8. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;

- по решению суда.

9.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десять) дней с даты его получения.

9.10. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают передачу каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела Договора и контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Порядок урегулирования споров

• Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При этом возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются письменными дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся с даты их подписания последней из Сторон неотъемлемой частью Договора. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) дней со дня получения претензии без учета сроков на доставку корреспонденции.
• Если, по мнению одной из Сторон, отсутствует возможность разрешения возникшего между Сторонами спора в порядке, предусмотренном п.11.1 Договора, то он разрешается путем обращения в Арбитражный суд Иркутской области.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

13.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение № 2 «Техническое задание»;

- Приложение № 3 «Форма акта приема-передачи товара».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Проректор по научной работе и международной Генеральный директор

деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» ООО «Большой Байкал»

________________________ К.В. Григоричев _________________ Е.Ю. Гаврилова

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку расходных материалов и лабораторных принадлежностей

Товар должен соответствовать требованиям, изложенным в пункте 6 настоящего Технического задания.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не использовался в качестве рекламных и (или) выставочных образцов, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться сертификатами соответствия (в случае, если подлежит обязательной сертификации), декларациями.

Срок поставки: в течение 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты зачисления предоплаты 30% от цены Договора, при условии своевременно выставленного Поставщиком счета.

Место поставки: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, каб. 117, научно-исследовательский институт биологии ФГБОУ ВО «ИГУ».

Описание товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Проректор по научной работе и международной Генеральный директор

деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» ООО «Большой Байкал»

________________________ К.В. Григоричев _________________ Е.Ю. Гаврилова

- Посмотреть таблицу с данными

Акт

о приемке товара

"___"____________20___ г.

Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО «ИГУ»), в лице проректора по научной работе и международной деятельности Григоричева Константина Вадимовича, действующего на основании доверенности от 06.10.2022 № Д/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны и Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Большой Байкал» (сокращенное наименование - ООО «Большой Байкал»), в лице генерального директора Гавриловой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на поставку расходных материалов и лабораторных принадлежностей № ___________ от "___"_________ 20 __ г. (далее Договор) Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое количество, объем и комплектность товаров соответствует/не соответствует требованиям Договора: _______________________.

3. При приемке товаров выявлены/не выявлены недостатки: __________________________.

4. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _______20 ___ г., фактически выполнены «____» ________ 20___ г.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора: _______________________________________________________ (сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС ____% - __________________________________________________________ (сумма прописью) руб. ____коп.

6. В соответствии с п. _______ Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет __________________ (сумма прописью) руб. ____ коп. (Приложения к акту: расчет суммы неустойки, уведомление об удержании неустойки)

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) составляет _________________________________________________________________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

8. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписание Сторонами настоящего образца акта о приёмке товара

подтверждает согласование формы такого акта

Заказчик: Поставщик:

Проректор по научной работе и международной Генеральный директор

деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ» ООО «Большой Байкал»

________________________ К.В. Григоричев _________________ Е.Ю. Гаврилова