Тендер - поставка строительных материалов №243795447

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Государственный контракт №____

на поставку строительных материалов

ИКЗ ______________________________________

г. Кемерово «___»___________2023г.

Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (далее – ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Даниленко Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестиста тысяч рублей» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанного акта приема-передачи (приложение № 2).

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает Государственному заказчику товар путем доставки и отгрузки в ассортименте, в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Доставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

счет – фактуру;

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), с печатью Поставщика;

а также:

акт приема – передачи Товара, составленный по прилагаемой форме (приложение № 2), подписанный Поставщиком и Государственным заказчиком;

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.5. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.6. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара, (приложение № 2) без замечаний.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания акта о приемке товара по факту приемки товара.

4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара согласно приложению № 2 без замечаний.

5. Порядок проведения экспертизы

5.1. Государственный заказчик проводит экспертизу поставляемого товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Под качественным состоянием товара в Контракте понимается качественное состояние товара в момент проведения экспертизы, которое характеризуется фактическими значениями качественных характеристик и оценивается на соответствие характеристикам, приведенным в нормативной документации на товар.

5.2. Государственный заказчик приступает к проведению экспертизы товара в течение 2 (двух) дней с момента получения Товара от Поставщика.

5.3. Место проведения экспертизы – ФКУ УК ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Назарова, д. 1.

5.4. Товар предъявляется представителям Заказчика в затаренном виде в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

5.5 Представители Государственного заказчика при проведении экспертизы визуально и по органолептическим признакам контролируют товар.

5.6. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое составляется и подписывается представителями Государственного заказчика в 1 (одном) экземпляре.

5.7. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качественного состояния товара условиям Контракта, не препятствующего приемке товара, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

5.8. При установлении по результатам экспертизы соответствия качественного состояния товара условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика незамедлительно приступают к его приему-передаче в соответствии с условиями Контракта.

6. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки, требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям действующего законодательства РФ и условиям Контракта.

6.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ.

6.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Государственного заказчика».

6.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

6.5. Продукция, получившая при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленной и приемке не подлежит.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет «Поставщику» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Конт ракта, Государственный заказчик вправе не отзывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятсвует его приемке и устранено Поставщиком.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7.2. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

7.3. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара и в соответствии с ГОСТ.

7.4. При расторжении контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки (приложение № 1), нарушения срока замены некачественного товара, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 в размере 10 процентов цены контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. В случае начисления Заказчиком поставщику неустойку (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 (семи) рабочих дней со дня направления требования.

8.12. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.13. Перечисление неустойки производится Заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п. 8.12.

8.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом:

в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом:

в случае неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - ведомость поставки;

Приложение № 2 - акт приема-передачи (форма).

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действуют до 15 декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

15. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ _____ от « ____» ___________ 2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Государственному контракту

№ _____ от « ____» ___________ 2023г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (форма)

по государственному контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Товар принят в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеств, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Стороны взаимных претензий, по качеству, количеству, комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства РФ и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №301309845 АО "СТГ-СИБИРЬ" объявляет тендер: Продажа оборудования, инструментов и расходных материалов (НВИ) самовывоз из г. Кемерово	Не определен #301309845	См. док.	46 дней 10.06.2025 01.03.2026
Тендер №320653371 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ объявляет тендер: Расценка позиций: ящики высокого,сверхнизкого,низкого вакуума. (id1132476)	Запрос предложений #320653371	См. док.	4 дня 29.12.2025 18.01.2026
Тендер №320752231 Поставка кислорода жидкого медицинского	Запрос котировок #320752231	270 520 Обеспечение заявки: -1	8 дней 30.12.2025 22.01.2026
Тендер №320964349 КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ" объявляет тендер: УПЛОТНЕНИЕ ALFA LAVAL М10-BW NBRP (3233016146)	Запрос предложений #320964349	См. док.	4 дня 12.01.2026 19.01.2026
Тендер №321047327 КЕМЕРОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ" объявляет тендер: Закупка ГРАФИТ ЛИСТОВОЙ АРМИРОВАННЫЙ	Запрос предложений #321047327	См. док.	10 дней 13.01.2026 25.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243795011 ТОО Межрегионэнерготранзит объявляет тендер: Силикагель	Запрос предложений #243795011	2 778 750	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243794840 Общество с ограниченной ответственностью "РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Отбор поставщиков на поставку фреона для судов периметра ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" с фиксацией цены сроком до 31.12.2023 г. См. подробнее графу ...	Запрос предложений #243794840	См. док.	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243794500 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN объявляет тендер: Изделия резиновые и пластмассовые (с результатом)	Единственный поставщик #243794500	638 400	срок истек 12.04.2023 08.04.2023
Тендер №243794499 АО UZAUTO MOTORS POWERTRAIN объявляет тендер: Изделия резиновые и пластмассовые (с результатом)	Единственный поставщик #243794499	4 360 160	срок истек 12.04.2023 08.04.2023
Тендер №243794300 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" объявляет тендер: Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 1170/ЗКТЭ-ЦДЗС/23 на право заключения договора поставки материалов строительных	Запрос котировок #243794300	2 403 177	срок истек - 20.04.2023

Тендеры из региона Кемерово

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243795262 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" объявляет тендер: Изделия медицинские	Электронный аукцион #243795262	4 008 667	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243795260 Изделия медицинские (с результатом)	Электронный аукцион #243795260	4 008 667 Обеспечение заявки: 40 087	срок истек 12.04.2023 20.04.2023
Тендер №243795243 ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА объявляет тендер: Поставка медицинских изделий	Запрос котировок #243795243	34 000	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243794998 Приобретение путем участия в долевом строительстве 3 благоустроенных квартир в многоквартирном жилом доме в г. Кемерово для обеспечения жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с результатом)	Электронный аукцион #243794998	8 598 596 Обеспечение заявки: 42 993	срок истек 12.04.2023 20.04.2023
Тендер №243794966 Управление городского развития администрации города Кемерово объявляет тендер: Приобретение путем участия в долевом строительстве 3 благоустроенных квартир в многоквартирном жилом доме в г. Кемерово для обеспечения жилищных прав детей - сирот и детей, о...	Электронный аукцион #243794966	8 598 596 Обеспечение контракта: 0.5% Обеспечение заявки: 42 993	срок истек - 20.04.2023