Тендер - Поставка прочих оборотных запасов и горюче-смазочных материалов №243786004

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Заявка

на размещение закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Заявке

на размещение закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Заявке

на размещение закупки

ИКЗ

Контракт № _______

г. Омск «_____» ________________ 2023 года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский монтажный техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Заверухи Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, в лице ______________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь п. 5 ч.1, ст. 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить прочие оборотные запасы и горюче-смазочные материалы для нужд бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к контракту) (далее – товар), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями контракта.

1.2. Поставщик обязуется передать заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

1.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к заказчику с момента получения товара заказчиком, что подтверждается подписями в товарной накладной (универсальном передаточном документе).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет__________ (________________) рублей, ___________________ включая НДС / НДС не облагается. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, в том числе расходы страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Источник финансирования: Бюджет Омской области на 2023 год.

2.3. Оплата поставленного товара производится заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (универсальный передаточный документ, товарная накладная), на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного настоящим контрактом количества товаров не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного настоящим контрактом количества партии товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены настоящего контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом количества товара Стороны настоящего контракта обязаны уменьшить цену настоящего контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Срок и место поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза Заказчиком со склада Поставщика в пределах города Омска. Если Поставщик находится за пределами города Омска, доставка товара осуществляется силами Поставщика.

3.2. Заказчик обязан направить в адрес Поставщика заявку на отгрузку. Заявка должна содержать следующую информацию: номер и дату заявки, количество, наименование и ассортимент поставляемого товара, предполагаемую дату разгрузки, точный адрес места доставки и лицо, уполномоченное Покупателем на получение груза (Грузополучатель), в случае, если Заказчик и Грузополучатель не совпадают в одном лице.

Заказчик подает заявку в устной форме по телефону либо путем направления на электронный адрес Поставщика.

3.3. Поставка товара производится в течение 3-х (трех) календарных дней с момента поступления Поставщику заявки от Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного товара;

4.1.2. Провести экспертизу, предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта;

4.1.3. Принять товар в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства;

4.1.4. Обеспечить оплату поставленного товара на условиях, установленных контрактом.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить Заказчику товар на условиях, установленных контрактом;

4.3.1.1. Обеспечить прием заявок Заказчика на поставку товара как по электронной почте, указанной в реквизитах настоящего контракта, так и путем телефонного приема;

4.3.1.2. За 2 дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик;

4.3.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. При этом под своевременностью предоставления информации понимается ее предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика;

4.3.3. При передаче товара передать Заказчику товарную накладную, документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством, счет – фактуру (счет), результаты экспертизы (лабораторного исследования) по требованию Заказчика.

5. Требования к таре, упаковке, маркировке и качеству товара

5.1. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, предъявляемым к данному виду товара.

5.2. Поставщик гарантирует наличие оформленных в соответствии с законодательством документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность.

5.3. Поставляемый Товар должен быть новым, Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 месяцев со дня подписания Заказчиком документов, свидетельствующих о приемке поставленного товара.

5.4. Поставка товара должна сопровождаться документом изготовителя, подтверждающим происхождение, качество и безопасность товара, в которых должны быть отражены номер и дата выдачи документа, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), срок годности товара, наименование нормативно-технической документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, СанПиН), в случае если это предусмотрено Спецификацией (Приложение № 1).

5.5. Баллоны тара обменная, в стоимость товара не входит.

6. Порядок и условия приемки товара

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу.

6.2. Приемка товара, поступившего в исправной таре, по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству и ассортименту, производится на складе заказчика в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки, а по скоропортящемуся товару не позднее 24 часов с момента получения товара.

6.3. При приемке товара по количеству (комплектности) Заказчик проверяет соответствие количества (комплектности) поставляемого товара количеству (комплектности), указанному в товарной накладной, контракте.

6.4. При приемке товара по качеству Заказчик осматривает товар и проверяет соответствие характеристик поставляемого товара характеристикам товара, указанным в контракте, документах, подтверждающих качество товара и оформленных в соответствии с законодательством.

6.5. В срок, установленный пунктом 6.2 настоящего контракта, при обнаружении любого несоответствия поставленного товара условиям контракта, Стороны составляют акт об обнаружении таких несоответствий. Поставщик обязан устранить выявленные несоответствия товара либо заменить такой товар товаром надлежащего качества в течение трех дней с момента получения от заказчика уведомления о таком требовании. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой возлагаются на Поставщика.

6.6. В случае отсутствия замечаний в части соответствия условиям контракта представленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, заказчиком в срок, установленный пунктом 6.2 настоящего контракта, подписывается товарная накладная.

6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

6.8. Товар поставляется в количестве и в сроки согласно заявке Заказчика. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, требованиям качества, ассортимента и количества, установленным в контректе и Спецификации поставляемых товаров. Поставляемый товар должен быть новым и упакованным. Товар поставляется Заказчику с остаточным сроком годности не менее 80 (восьмидесяти) % от срока годности, заявленного производителем, на день поставки товара. Исполнение данной обязанности Поставщика подтверждается данными товаросопроводительных документов и соответствующей записью на маркировке поставленного Товара.

6.9. Поставляемый товар должен сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими его происхождение, количество и качество, а также товарно-транспортной накладной.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту, вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила) :

а) 10 процентов цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с Поставщика (подрядчика, исполнителя) по настоящему контракту, как с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту, уплачивает штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 5 Правил:

1) в случае, если цена настоящего контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены настоящего контракта, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту, выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 6 Правил:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе предусмотренного пунктом 7.5 настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.

7.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) по настоящему контракту не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту.

7.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт действует с момента его заключения до полного выполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2023 года.

8.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

8.3. Все споры и разногласия по выполнению контракта Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

8.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

8.8. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

8.9. В части не урегулированной настоящим контрактом стороны руководствуются законодательством РФ.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к

контракту №___

от «____» __________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик Поставщик

М.П. М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272787599 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка строительных материалов (Реестровый номер 2024.037727)	Электронный аукцион #272787599	11 667 Обеспечение контракта: 10%	1 день 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272787811 Поставка строительных материалов (Реестровый номер 2024.037727)	Электронный аукцион #272787811	11 667 Обеспечение контракта: 10%	1 день 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №273011489 Открытый отбор организации, способной выполнить работы по наработке катализатора Selectum OLG 101 для нужд ООО "Газпромнефть-КС" согласно требованиям технического задания.. Номер: № 01-1007436-380-2024	Отбор #273011489	См. док.	10 дней 21.05.2024 05.06.2024
Тендер №273145005 Акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11" объявляет тендер: 213102 Химреактивы	Запрос цен #273145005	2 509 785	2 дня 22.05.2024 28.05.2024
Тендер №273215480 Приобретение строительных материалов для текущего ремонта (КРАСКА)	Малая закупка #273215480	18 546	1 день 23.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243785943 Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" объявляет тендер: Смола ионообменная SGC-650 Purolite	Предложение делать оферты #243785943	См. док.	срок истек - 22.04.2023
Тендер №243785860 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" объявляет тендер: Поставка перекиси водорода медицинской (с результатом)	Единственный поставщик #243785860	138 510	срок истек 11.04.2023 11.04.2023
Тендер №243785800 Поставка клея канцелярского (План график)	Не определен #243785800	См. док.	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243785794 Поставка краски штемпельной (План график)	Не определен #243785794	См. док.	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243785677 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" объявляет тендер: Поставка реактивов, стандартных образцов и расходных материалов (с результатом)	Единственный поставщик #243785677	3 888 819	срок истек 10.04.2023 10.04.2023

Тендеры из региона Омск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243785994 Выполнение работ по ремонту вытяжной вентиляции	Малая закупка #243785994	28 240	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243785717 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКГАЗСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов (с результатом)	Единственный поставщик #243785717	1 999 129	срок истек 12.04.2023 12.04.2023
Тендер №243785473 Поставка бумаги для офисной техники (План график)	Не определен #243785473	5 897	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243785447 Изготовление и поставка медицинских бланков.	Малая закупка #243785447	8 160	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243785443 Оказание услуг по сбору и транспортировке отходов (с результатом)	Малая закупка #243785443	19 000	срок истек 12.04.2023 14.04.2023