Тендер - Поставка средств консервирующих ф. "Cortec" или аналог №243756652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение__1_Форма_ТКП__поставка_.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 (БС). Спецификация к Договору.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложения №5,6,7.docx

Приложение № 5

к Рамочному договору поставки простых товаров и товаров с толерансом с банковским сопровождением

№ НЗЛ- __/______ от «___» _________ 20___ г.

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Исполнение Договора № ____________ от ____________ (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

• Банковское сопровождение – для целей Договора – обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимов работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Заказчика, Покупателя и ПАО «Газпром».
• Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.
• Особые товары – одна или несколько позиций Продукции, приобретаемой (поставляемого) по Сопровождаемому договору, определенным образом указанных Организатором закупок в Заявке на банковское сопровождение либо в Реестре контрагентов, в отношении расчетов за куплю-продажу (поставку) которых Банк не осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств.
• Сопутствующие услуги – доставка, сборка, монтаж, и иные услуги, оказываемые третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником исполнения/реализации Сопровождаемого договора, для исполнения обязательств по Сопровождаемому договору.
• Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Поставщику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.
• Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

Документы, обосновывающие поставку установлены Разделом 3 Договора поставки.

• Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.
• Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.
• Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств - соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемой Продукции, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

• Разрешенные уровни кооперации - предельное количество лиц в цепочке поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Количество разрешенных уровней кооперации:______.
• Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (форма Реестра контрагентов утверждена в приложении № 12 к настоящему Договору).
• Участники исполнения/реализации Договора –поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.
• Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов [1] .
• Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru.
• Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субпоставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

Поставщик обязан:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка.

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

На дату заключения Договора представить Покупателю подписанный Реестр контрагентов в соответствии с Приложением № 12 к Договору, заполненный на основании Реестра контрагентов, представленного по результатам проведенной закупочной процедуры.

Количество уровней кооперации в рамках исполнения/реализации Договора допускается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и должны соответствовать:

• требованиям, установленным в Документации на проведение закупочной процедуры;
• сведениям, указанным Поставщиком в Реестре контрагентов, представленным по результатам проведения закупочной процедуры и в составе заявки на участие в закупочной процедуре.
• Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов.
• Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.
• Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

­ осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

­ перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

­ в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

­ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

­ предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

­ учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

­ включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора);

• Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.

Покупатель осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Поставщика, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счета _____________________).

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком Отдельного счета в Банке освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

5. Поставщик обязан:

- проводить оценку качества Продукции, поставленной третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком в целях исполнения Договора, посредством заполнения Анкет об исполнении договоров, поступающих на адрес электронной почты Поставщика, указанный в функционале банковского сопровождения АО «Газпромбанк»;

- обязать субпоставщиков включать обязанности по оценке качества Продукции в договоры следующих уровней кооперации, заключаемые ими как Заказчиками в целях исполнения Договора.

6. За несоблюдение Поставщиком обязанностей, установленных пунктом 5 Приложения № 11 к Договору «Условия Банковского сопровождения» о проведении оценки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый факт не заполнения Анкеты об исполнении договоров в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения обязательств по Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к Рамочному договору поставки простых товаров и товаров с толерансом с банковским сопровождением

№ НЗЛ- __/______ от «___» _________ 20___ г.

Реестр контрагентов (форма)

в рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Рамочному договору поставки простых товаров и товаров с толерансом с банковским сопровождением

№ НЗЛ- __/______ от «___» _________ 20___ г.

Инструкция по заполнению Реестра контрагентов

1. Правила заполнения столбца «Продукция».

Перечень контрагентов заполняется по каждой позиции Продукции, в строгом соответствии с Договором поставки, спецификацией или иным документом, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции. Объединение или изменение наименований Продукции в Реестре контрагентов не допускается.

2. Правила заполнения столбцов «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель».

2.1. Столбцы «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель» заполняются по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

2.2. Если поставщик НЕ является дилером/дистрибьютором либо производителем позиции Продукции, то в столбце «Поставщик» поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - лицо, соответствующие одному из критериев, указанных в п. 2.6. настоящей Инструкции.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.3. Если Поставщик является дилером/дистрибьютором позиции Продукции, то в столбце «Дилер/Дистрибьютор» Поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - производителя (фактического изготовителя Продукции).

В столбце «Поставщик» ставится прочерк.

2.4. Если Поставщик является производителем (фактическим изготовителем) позиции Продукции, то в столбцах «Поставщик» и «Производитель» Поставщик указывает себя.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.5. В контексте п.п. 2.3. и 2.4. настоящей Инструкции производителем может быть только фактический изготовитель Продукции. Содержащееся в п. 2.6. настоящей Инструкции расширенное толкование термина «Производитель» в данных случаях не применяется.

2.6. Для целей заполнения перечня контрагентов по правилам п.п. 2.2 и 2.8 настоящей Инструкции под производителем понимается лицо, которое соответствует одному из следующих критериев:

2.6.1. Фактический изготовитель Продукции.

2.6.2. Российская организация, которой российским заводом-производителем делегированы полномочия по реализации его Продукции, при условии, что российский завод-производитель не осуществляет продажи Продукции собственными силами.

2.6.3. Представительство иностранного производителя, зарегистрированного за пределами РФ, при условии отсутствия российского представительства.

2.6.4. Российский дилер/дистрибьютор, у которого есть договор непосредственно с иностранным производителем Продукции, либо письмо производителя, подтверждающее полномочия дилера/дистрибьютора, при условии отсутствия российского представительства.

В случае, если производителем является лицо, указанное в п.п. 2.6.2.-2.6.4. настоящей Инструкции, в столбце «Производитель» наряду с таким лицом в скобках указывается фактический изготовитель позиции Продукции.

2.7. В заполняемых столбцах требуется указывать не только наименования лиц, но и ОГРН/ИНН [5] , а также адрес местонахождения согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или уставным документам контрагента.

2.8. Правила раздела 2 настоящей Инструкции применяются также к случаям, когда Поставщик уже приобрел Продукцию/часть Продукции у производителя до даты заключения Договора поставки.

2.9. Банковское сопровождение не применяется в части осуществления участником расчетов за покупку Продукции по одной или нескольким позициям спецификации у одного производителя, при условии, что общая сумма позиций Продукции, приобретаемого согласно спецификации у такого производителя в рамках исполнения Договора поставки, не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона) рублей с НДС.

3. Правила заполнения столбца «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.1. Поставщик вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, такие как:

• доставка;

• установка, сборка, монтаж, наладка;

• таможенное оформление;

• погрузочно-разгрузочные работы;

• обучение персонала;

• настройка программного обеспечения и пр.

3.2. Если Поставщик привлекает к выполнению своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции, он должен перечислить таких лиц в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.3. Столбец «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» заполняется по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

При этом в одной графе столбца допускается указание нескольких привлекаемых лиц, оказывающих Поставщику различные виды услуг.

3.4. Если Поставщик не привлекает лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1. настоящей Инструкции, в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» ставится прочерк.

- Посмотреть таблицу с данными

В том числе:

- государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;

- производители материально-технических ресурсов;

- юридические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;

- субъекты естественных монополий;

- субподрядчики, соисполнители, поставщики (за исключением производителей материально-технических ресурсов), привлекаемые для исполнения обязательств по Сопровождаемому договору и договорам, заключенным для целей исполнения Сопровождаемого договора, при условии, что общая сумма договоров, заключаемых с каждым из них, не превышает предельной суммы, определенной в договоре. ↑

Заполняется, если Поставщик не является Дилером/Дистрибьютером либо Производителем. В случае заполнения данного столбца графа дилер/дистрибьютор не заполняется. ↑

Заполняется, если Поставщик-Дилер/Дистрибьютор. ↑

Столбец обязателен к заполнению. ↑

В случае, если лицо - нерезидент РФ, в столбцах указываются аналоги ОГРН/ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентом которого является данное лицо. ↑

Типовая форма с БС (Сопровожд.доход.дог) + без БС.docx

Типовая форма № 1 (с двумя спецификациями) [1]

Договор поставки простых товаров и товаров с толерансом № ____ [2]

г. Санкт-Петербург «___»________ 202_г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать Покупателю ________________________ [3] (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификациями № 1 и № 2, являющимися, соответственно, Приложением №1 и № 1.1 к настоящему Договору (далее по тексту каждая в отдельности – Спецификация), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

В Спецификации указывается информация о сроке поставки, порядке доставки, ассортименте, количестве, цене на поставляемый Товар (цене за единицу и общей цене Товара), о порядке и сроках оплаты, гарантийном сроке, гарантийных обязательствах, стране происхождения Товара и другие согласованные Сторонами условия.

Поставщик обязуется вместе с Товаром передавать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, а также другую документацию, входящую в комплект поставки Товара.

Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора, не находится под арестом, не обременен залогом, правом удержания или иными правами третьих лиц.

Поставщик заверяет и гарантирует, что исполнение обязательств Поставщика по Договору не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и иных смежных прав в отношении поставляемого Товара. Поставщик заверяет и гарантирует то, что Покупатель может использовать Товар без каких-либо ограничений. В случае привлечения Покупателя к ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц Поставщик обязан в полном объеме возместить все соответствующие расходы и иные убытки Покупателя.

В процессе исполнения настоящего Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925). Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставленного с нарушением условий настоящего пункта Договора.

Товар, в том числе используемые для его изготовления материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, год изготовления – не ранее _______ года.

Спецификация №1 настоящего Договора заключена во исполнение договора №023-20/ДП от 27.11.2020 между ООО «Газпром инвест» и АО «РЭПХ» (Генподрядчик/Исполнитель) (Сопровождаемый договор).

Спецификация №2 настоящего Договора заключена во исполнение договоров (в том числе):

__________________________________________________________________________________.

• Спецификация №1, «Объект или Проект» – Волховская КС, Тосненская КС, Шекснинская КС.

Спецификация №2, «Объект или Проект» -

• Поставщик заверяет, что поставка Товара Покупателю, указанного в Спецификации, будет осуществлена (далее указывается необходимое) непосредственно Поставщиком – производителем Товара, либо Поставщиком - дилером/дистрибьютором, приобретающим Товар непосредственно у производителя Товара, либо Поставщиком - организацией, не являющейся производителем или дилером/дистрибьютором, приобретающей Товар непосредственно у производителя Товара. [4]
• [5] Допустимый толеранс единицы Товара составляет +/- ___% по каждой позиции, но не более 10% от всего объема. По итогам исполнения Договора Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору об определении окончательного объема поставляемого Товара и окончательной цены Товара.

Цена Товара

Цена Товара установлена в рублях и указана в Спецификациях к настоящему Договору. Если иное не указано в Спецификации, в цену Товара включается стоимость тары, упаковки и расходы на доставку, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Товара, выполнению разгрузочных и погрузочных работ, а также все иные расходы.

Общая цена договора складывается из цен единиц Товара, указанных в Спецификациях к настоящему Договору, и количества поставляемого Товара и составляет _______________________(_______________________) рублей, кроме того, НДС _____________(__________), всего с НДС __________________(____________________).

Поставка Товара

Товар должен быть поставлен в сроки, установленные в Спецификации.

Доставка Товара осуществляется в порядке, указанном в Спецификации. В случае самовывоза выборка Товара осуществляется в срок, указанный в Спецификации.

В качестве Грузополучателя Товара могут выступать третьи лица, указанные в Спецификации.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной). С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару (в том числе форму ТОРГ-12 и счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД), а также документы, перечень которых установлен в Спецификации), необходимые для приёмки и/или монтажа и/или эксплуатации и/или дальнейшей передачи Товара третьим лицам и/или совершения иных действий в отношении Товара. Непредоставление указанных документов или предоставление документов, составленных с неточностями, пробелами, противоречиями, ошибками или иными нарушениями, приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. Все документы, относящиеся к Товару, сопровождающие Товар и/или адресованные Покупателю, должны предоставляться на русском языке или с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае просрочки поставки Товара Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора.

Поставка Товара с нарушением срока, согласованного Сторонами (поставка с просрочкой, досрочная поставка), может осуществляться только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя принять Товар с нарушением срока поставки, при этом наличие такого согласия Покупателя не означает изменение срока поставки и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки Товара.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», а также Федеральным законом Российской Федерации от 09.11.2020 № 371 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и иными законодательными документами, действующими на момент исполнения обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать дополнительные требования к документам, оформляемым при операциях с прослеживаемыми товарами, в том числе в счетах-фактурах или УПД должны быть указаны:

– страна происхождения товара;

– регистрационный номер декларации на товары;

– регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

– количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

– количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами или УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами или УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [6] .

Упаковка

Товар должен быть помещен в соответствующую тару, упакован и маркирован таким образом, чтобы обеспечивать его полную сохранность от всякого рода порчи, повреждения или уничтожения при транспортировке, погрузке, перевалке, разгрузке и хранении до приёмки Покупателем (грузополучателем).

Стоимость тары упаковки и маркировки входит в цену Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, сертификат на тару не выписывается, если иное не указано в Спецификации.

Приемка по количеству и качеству

Приемка Товара по количеству производится, в зависимости от вида Товара, путем:

• пересчёта (при приёмке штучного Товара);
• перевеса (при приёмке весового Товара);
• приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчета и перевеса.

Приемка Товара по качеству в соответствии с характеристиками, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, производится путем:

• выборочной проверки качества, если это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами, Спецификацией, обычаями делового оборота, а также в иных случаях - по усмотрению Покупателя;
• полной приёмки по качеству.

Приемка Товара по количеству производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя, если иное не установлено в Спецификации.

Приемка Товара по качеству производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя. Иные сроки приемки Товара по качеству могут быть установлены Сторонами в Спецификации.

В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия качества, количества, комплектности (в том числе, комплектности эксплуатационной документации, предусмотренных для данного вида Товара сертификатов, и т.п.), маркировки Товара Покупатель обязан:

• приостановить приемку Товара;
• вызвать по электронной почте представителя Поставщика для составления двустороннего Акта несоответствия Товара по форме Покупателя.

Поставщик обязан в трехдневный срок прибыть к Покупателю для оформления двустороннего Акта несоответствия Товара. В случае отказа Поставщика от участия в составлении двустороннего Акта несоответствия Товара либо неявки его представителя в трехдневный срок на место приемки Покупатель составляет Акт несоответствия Товара в одностороннем порядке с указанием причин одностороннего оформления Акта и их документальным подтверждением. Такой акт будет являться единственным и достаточным доказательством поставки некачественного/ некомплектного Товара.

Все отмеченные в Акте несоответствия Товара подлежат устранению за счет Поставщика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней либо в иной письменно согласованный Сторонами срок (при необходимости Поставщик обязан изготовить или приобрести новый Товар).

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств в течение всего гарантийного срока.

Если иное не указано в Спецификации, гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев от начала эксплуатации, но не более 18 месяцев от даты поставки Товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Договора (техническим характеристикам) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

• условия использования и хранения Товара соответствуют требованиям производителя, указанным в документации на Товар;
• Товар хранится в неповрежденной и невскрытой заводской упаковке (если применимо).

Условия и порядок оплаты

Если иное не указано в Спецификации, оплата Товара производится Покупателем в рублях Российской Федерации не позднее 7 (семи) рабочих дней [7] после поставки Товара путём перечисления денежных средств на Отдельный счет Поставщика, указанный в пункте 3 Условий банковского сопровождения Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору) и при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в Спецификации.

Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком Отдельного счета в Банке освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору.

6.1.1. Пункт 6.1 настоящего договора и Условия банковского сопровождения (типовые) (Приложение № 5 к Договору) к Поставщику не применяются (в том числе, Поставщик не обязан открывать Отдельный счет в Банке), если в течение всего срока действия настоящего Договора соблюдаются следующие условия:

a) Поставщик является производителем всего объема поставляемого Товара по Договору. Снятие требования по применению банковского сопровождения допускается после предоставления документов (сертификаты/паспорта/иные, в т.ч. предусмотренные условиями договоров), позволяющих идентифицировать производителя;

или

b) Поставщик является дилером/дистрибьютором, официальным представителем изготовителя, приобретающим Товар непосредственно у производителя Товара. Снятие требования по применению банковского сопровождения к Поставщику допускается после предоставления документов (сертификат дилера/дилерский договор/письмо фактического изготовителя о полномочиях и др.), позволяющих идентифицировать такого представителя;

или

c) Поставщик является юридическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации;

Или

d) Совокупная стоимость всех договоров, заключенных Поставщиком с Покупателем, не превышает лимит существенности, установленный в Сопровождаемом договоре.

В таких случаях оплата Товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней после поставки [8] Товара по Спецификации при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в Спецификации.

Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Покупателя.

• Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и других документов.
• Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании цен единиц Товара, указанных в Спецификации, и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.

Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены, указанные в счете-фактуре, отличаются от цен, указанных в Спецификации, или если при оформлении счета-фактуры допущены иные нарушения требований законодательства – до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке Товара в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) вносились изменения и составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком Покупателю в трехдневный срок с даты поставки Товара.

В случае предоплаты (авансового платежа) согласно пункту 3 статьи 168 НК РФ поставщик обязуется не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса выставить и передать Покупателю счет-фактуру на аванс.

Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки.

В случае просрочки оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара надлежащего качества Покупатель обязуется, начиная с 31-го дня просрочки, уплатить Поставщику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок оплаты которой нарушен, но не более 100% от суммы задолженности.

В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) % стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки. Недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, а также контрафактного Товара рассматривается Сторонами как просрочка исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара независимо от времени обнаружения соответствующих фактов. Установление фактов просрочки поставки Товара допускается в том числе после приемки Товара Покупателем, осуществленной в соответствии с условиями Договора.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Товара в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, не освобождает Поставщика от оплаты штрафных санкций, определенных Сторонами в других пунктах настоящего Договора.

В случае передачи Покупателю некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного Товара Покупатель вправе требовать оплаты неустойки согласно настоящему пункту Договора (за просрочку поставки Товара), а также неустойки за просрочку устранения недостатков поставленного (переданного) Товара и оплаты иных штрафов/пеней/неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Одновременное взыскание с Поставщика перечисленных штрафов/пеней/неустоек не рассматривается Сторонами в качестве двойной ответственности.

• В случае передачи Покупателю контрафактного Товара (в том числе, в случае передачи Товара с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает Покупателю иные понесенные Покупателем убытки.
• В случае, если на Товар, поставляемый по настоящему Договору, установлен гарантийный срок, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, включая ремонт и замену Товара, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанного срока Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Товара, недостатки которого не устранены в срок.
• Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь Покупателя (ст.406.1 ГК РФ), возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость настоящего Договора, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или третьими лицами по Договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщиком по настоящему Договору, либо по причине оформления Поставщиком с нарушением действующего законодательства счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением права вычета по НДС. Размер указанных имущественных потерь определяется суммой НДС, в возмещении которого налоговым органом было отказано.
• В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей за каждый доказанный в судебном порядке факт нарушения.
• За нарушение Поставщиком срока, установленного подпунктом 2.1 или подпунктом 2.2 пункта 2 Условий банковского сопровождения Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/180 (Одной сто восьмидесятой) ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости Товара по настоящему Договору за каждый день просрочки.
• За неисполнение Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 2.3 пункта 2 Условий банковского сопровождения Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (Десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счёта.
• В случае, если Поставщик является производителем, дилером/дистрибьютором, официальным представителем изготовителя, приобретающим Товар непосредственной у производителя Товара, пункты 7.8, 7.9 настоящего Договора не применяются.
• В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 1.10 настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости Товара по настоящему Договору, в отношении которого допущено нарушение.
• Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 1.10 настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, или неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 2 Условий банковского сопровождения Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пени, штрафов, возмещении убытков и имущественных потерь, а также иных требований, вытекающих из настоящего договора или иных отношений Сторон.
• Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
• Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
• Покупатель - _____________________;
• Поставщик - _____________________. [9]
• Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
• В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
• Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
• Арбитражное решение является окончательным.
• Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
• Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

Конфиденциальность

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

• Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
• Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Стороны гарантируют, что не будут осуществлять передачу и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера.

Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего Договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Договором об обработке персональных данных/Соглашением о конфиденциальности персональных данных.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить отказ (воздержание) их руководителей или сотрудников от совершения коррупционных действий при осуществлении ими деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора.

Коррупционными действиями считаются предложение и обещание взятки, дача или получение взятки в форме денежных средств, подарков, услуг, действий (бездействия), предоставление прав или других преимуществ, принятие решений, посредничество при осуществлении вышеназванных действий, дача коммерческого подкупа, плата за облегчение прохождения формальностей, незаконное использование должности или полномочий должностным лицом для получения выгоды в форме денежных средств, ценных предметов, других предметов имущества, услуг, любых прав для себя или для других лиц или незаконное предоставление преимуществ или прав данному лицу со стороны других лиц. К другим лицам относятся, в том числе (но не ограничиваясь), коммерческие организации, их руководители и сотрудники, государственные органы и органы местного самоуправления, служащие государственной службы и должностные лица, политические партии, их представители, а также родственники, друзья и деловые партнёры названных лиц.

Поставщик гарантирует, что в отношении Договора или предмета Договора им не были предоставлены или предложены никакие платежи, подарки, обещания или иные выгоды, а также обязуется не предоставлять и не предлагать их напрямую или через посредников никаким официальным лицам, т.е. любым физическим лицам, занимающим те или иные должности в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, в том числе любым лицам, исполняющим государственные функции от имени государственных органов, государственных предприятий или государственных международных организаций, в случае, если такой платеж, подарок, обещание или выгода является нарушением Законодательства.

В случае если одна из Сторон при осуществлении деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора, нарушит свои обязательства по предотвращению коррупционных действий, такое нарушение признается в понимании Сторон существенным нарушением Договора, и другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее уведомление в письменном виде. Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, имеет право требовать компенсацию убытков, понесенных в результате такого отказа.

Прочие условия

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения и любых других реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, сообщить об этом другой Стороне.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны взаимно подтверждают и гарантируют друг другу, что они обладают полной правоспособностью и необходимым правовым статусом для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора (включая любые виды корпоративных одобрений, а также имеют лицензии, разрешения, аттестаты, сертификаты).

Поставщик обязан строго соблюдать все применимые таможенные требования и процедуры таможенного оформления ввоза, экспорта или обратного ввоза. Поставщик обязан получить от соответствующих таможенных органов полную и подробную информацию о надлежащем порядке таможенного оформления Товара.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется на электронную почту Покупателя с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.7 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

[10] Требования к обеспечению обязательств по настоящему договору посредством выдачи независимой (банковской) гарантии не предъявляются.

К Договору прилагаются:

• Приложение № 1. Спецификация № 1.
• Приложение № 1.1. Спецификация № 2.
• Приложение № 2. Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Приложение № 3. Форма согласия на обработку персональных данных.
• Приложение № 4. Заверения Сторон
• Приложение № 5. Условия банковского сопровождения..
• Приложение № 6. - Реестр контрагентов (форма).
• Приложение № 7. - Инструкция по заполнению Реестра контрагентов.
• Приложение № ___. Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон [11]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных (форма)

Согласие на обработку

персональных данных

Я, _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт ______________ № _________________ выдан __________________________

(серия) (номер) (дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО «____», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 лит. АФ, в целях заключения и исполнения гражданско-правового договора, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «_____» согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, место работы, занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «_____» в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю ____________________________ на трансграничную передачу моих

(согласие/несогласие)

персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «____» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

«___» _____________ 202__г. ______________________ _________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Заверения Сторон

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности, именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1 Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2 Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3 Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4 Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6 Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7 Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8 Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субподрядчиков (Субпоставщиков, Субисполнителей), которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1.-.1.8 настоящего приложения к Договору как на момент заключения договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем), так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем).

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных условиями Договора.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Типовая форма договора используется в случаях, когда общество Группы «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» выступает на стороне Покупателя и для закупки товаров без особенностей приемки, а также товаров, в отношении количества которых устанавливается толеранс. ↑

Условия договора, выделенные курсивом, являются примерными, и их изменение, дополнение, удаление из текста настоящего договора допускается. Пункты, которые являются условиями банковского сопровождения, выделены полужирным курсивом.Остальные условия договора изменению не подлежат. При подготовке итогового текста сноски должны быть удалены. ↑

Указать предмет закупки (в соответствии с протоколом Комитета по закупкам (для закупок у единственного поставщика) либо из протокола подведения итогов закупочной процедуры). ↑

Иные варианты формулировок предусмотрены Приказом от 18.08.2021 № 196. ↑

Пункт подлежит включению, если по условиям поставки предполагается толеранс, и/или окончательное количество поставляемого Товара невозможно заранее определить. ↑

Пункт включается, если в перечень поставляемой Продукции входят товары, подлежащие прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства от 01.07.2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости». ↑

Срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара, если иной срок оплаты не установлен действующим законодательством, Положением о закупках Заказчика, утвержденным и размещенным в единой информационной системе в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Если контрагент является субъектом малого или среднего предпринимательства, срок оплаты согласно Постановлению Правительства РФ № 417 от 21.03.2022 должен составлять не более 7 рабочих дней с даты поставки. ↑

Срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара, если иной срок оплаты не установлен действующим законодательством, Положением о закупках Заказчика, утвержденным и размещенным в единой информационной системе в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Если контрагент является субъектом малого или среднего предпринимательства, срок оплаты согласно Постановлению Правительства РФ № 417 от 21.03.2022 должен составлять не более 7 рабочих дней с даты поставки. ↑

Указывается наименование стороны по договору и адреса электронной почты уполномоченных лиц сторон. ↑

Выполнение обязательств по Договору не должно быть обеспечено банковской гарантией, выдаваемой по поручению контрагента в пользу Общества, если цена договора не превышает размер, установленный решением руководства Общества. Если цена договора превышает этот размер, пункт должен быть сформулирован так: «Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий, устанавливаются Сторонами в Приложении № ____ к настоящему Договору». ↑

Раздел должен быть изложен слитно с предыдущим текстом. Сноску необходимо удалить при оформлении договора. ↑

Типовые условия по БС (Приказ № 220) для внесения в договоры поставки.docx

Типовые условия для внесения в договоры поставки, в отношении которых является обязательным банковское сопровождение в соответствии с Приказом ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 220

[1] Все расчеты по Договору осуществляются с использованием Отдельного счета, отрытого Поставщику в Банке Газпромбанк (Акционерное общество).

Поставщик обязуется соблюдать «Условия Банковского сопровождения», установленные в Приложении № ___ к Договору [2] .

За нарушением Поставщиком срока, установленного подпунктом 2.1 или подпунктом 2.2 пункта 2 Приложения № ____ к Договору «Условия Банковского сопровождения», Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки.

За нарушение Поставщиком обязанностей, установленных подпунктом 2.3 пункта 2 Приложения № ____ к Договору «Условия Банковского сопровождения», Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае невыполнения Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 2.2 пункта 2 «Условий Банковского сопровождения» к Договору.

• • Приложение № __ – Условия Банковского сопровождения.
  • Приложение № ___ – Реестр контрагентов (форма).
  • Приложение № ___ – Инструкция по заполнению Реестра контрагентов.

Приложение № ___

к Договору

№ ______- __/______ от «___» _________ 20___ г.

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Исполнение Договора № ____________ от ____________ (далее – Договор) осуществляется с применением банковского сопровождения.

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

• Банковское сопровождение – для целей Договора – обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимов работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Заказчика, Покупателя и ПАО «Газпром».
• Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.
• Особые товары – одна или несколько позиций Продукции, приобретаемой (поставляемого) по Сопровождаемому договору, определенным образом указанных Организатором закупок в Заявке на банковское сопровождение либо в Реестре контрагентов, в отношении расчетов за куплю-продажу (поставку) которых Банк не осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств.
• Сопутствующие услуги – доставка, сборка, монтаж, и иные услуги, оказываемые третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником исполнения/реализации Сопровождаемого договора, для исполнения обязательств по Сопровождаемому договору.
• Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Поставщику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.
• Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

Документы, обосновывающие поставку установлены Разделом __ Договора поставки.

• Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.
• Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.
• Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств - соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемой Продукции, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

• Разрешенные уровни кооперации - предельное количество лиц в цепочке поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Количество разрешенных уровней кооперации:______.
• Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (форма Реестра контрагентов утверждена в приложении № __ к настоящему Договору).
• Участники исполнения/реализации Договора –поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.
• Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов [3] .
• Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/.
• Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субпоставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

Поставщик обязан:

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка.

В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка.

С даты заключения Договора обеспечить осуществление всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договору исключительно с использованием Отдельного счета, а также перечислять денежные средства в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке.

На дату заключения Договора представить Покупателю подписанный Реестр контрагентов в соответствии с Приложением № __ к Договору, заполненный на основании Реестра контрагентов, представленного по результатам проведенной закупочной процедуры.

Количество уровней кооперации в рамках исполнения/реализации Договора допускается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и должны соответствовать:

• требованиям, установленным в Документации на проведение закупочной процедуры;
• сведениям, указанным Поставщиком в Реестре контрагентов, представленным по результатам проведения закупочной процедуры и в составе заявки на участие в закупочной процедуре.
• Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов.
• Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.
• Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

­ осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

­ перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

­ в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

­ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

­ предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

­ учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

­ включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора);

• Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.

Покупатель осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Поставщика, открытого в Банке (реквизиты Отдельного счета _____________________).

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком Отдельного счета в Банке освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

5. Поставщик обязан:

- проводить оценку качества Продукции, поставленной третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком в целях исполнения Договора, посредством заполнения Анкет об исполнении договоров, поступающих на адрес электронной почты Поставщика, указанный в функционале банковского сопровождения АО «Газпромбанк»;

- обязать субпоставщиков включать обязанности по оценке качества Продукции в договоры следующих уровней кооперации, заключаемые ими как Заказчиками в целях исполнения Договора.

6. За несоблюдение Поставщиком обязанностей, установленных пунктом 5 Приложения № ___ к Договору «Условия Банковского сопровождения» о проведении оценки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый факт не заполнения Анкеты об исполнении договоров в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения обязательств по Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № ___

к Договору

№ ______- __/______ от «___» _________ 20___ г.

Реестр контрагентов (форма)

в рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № ___

к Договору

№ ________- __/______ от «___» _________ 20___ г.

Инструкция по заполнению Реестра контрагентов

1. Правила заполнения столбца «Продукция».

Перечень контрагентов заполняется по каждой позиции Продукции, в строгом соответствии с Договором поставки, спецификацией или иным документом, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции. Объединение или изменение наименований Продукции в Реестре контрагентов не допускается.

2. Правила заполнения столбцов «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель».

2.1. Столбцы «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель» заполняются по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

2.2. Если поставщик НЕ является дилером/дистрибьютором либо производителем позиции Продукции, то в столбце «Поставщик» поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - лицо, соответствующие одному из критериев, указанных в п. 2.6. настоящей Инструкции.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.3. Если Поставщик является дилером/дистрибьютором позиции Продукции, то в столбце «Дилер/Дистрибьютор» Поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - производителя (фактического изготовителя Продукции).

В столбце «Поставщик» ставится прочерк.

2.4. Если Поставщик является производителем (фактическим изготовителем) позиции Продукции, то в столбцах «Поставщик» и «Производитель» Поставщик указывает себя.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.5. В контексте п.п. 2.3. и 2.4. настоящей Инструкции производителем может быть только фактический изготовитель Продукции. Содержащееся в п. 2.6. настоящей Инструкции расширенное толкование термина «Производитель» в данных случаях не применяется.

2.6. Для целей заполнения перечня контрагентов по правилам п.п. 2.2 и 2.8 настоящей Инструкции под производителем понимается лицо, которое соответствует одному из следующих критериев:

2.6.1. Фактический изготовитель Продукции.

2.6.2. Российская организация, которой российским заводом-производителем делегированы полномочия по реализации его Продукции, при условии, что российский завод-производитель не осуществляет продажи Продукции собственными силами.

2.6.3. Представительство иностранного производителя, зарегистрированного за пределами РФ, при условии отсутствия российского представительства.

2.6.4. Российский дилер/дистрибьютор, у которого есть договор непосредственно с иностранным производителем Продукции, либо письмо производителя, подтверждающее полномочия дилера/дистрибьютора, при условии отсутствия российского представительства.

В случае, если производителем является лицо, указанное в п.п. 2.6.2.-2.6.4. настоящей Инструкции, в столбце «Производитель» наряду с таким лицом в скобках указывается фактический изготовитель позиции Продукции.

2.7. В заполняемых столбцах требуется указывать не только наименования лиц, но и ОГРН/ИНН [7] , а также адрес местонахождения согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или уставным документам контрагента.

2.8. Правила раздела 2 настоящей Инструкции применяются также к случаям, когда Поставщик уже приобрел Продукцию/часть Продукции у производителя до даты заключения Договора поставки.

2.9. Банковское сопровождение не применяется в части осуществления участником расчетов за покупку Продукции по одной или нескольким позициям спецификации у одного производителя, при условии, что общая сумма позиций Продукции, приобретаемого согласно спецификации у такого производителя в рамках исполнения Договора поставки, не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона) рублей с НДС.

3. Правила заполнения столбца «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.1. Поставщик вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, такие как:

• доставка;

• установка, сборка, монтаж, наладка;

• таможенное оформление;

• погрузочно-разгрузочные работы;

• обучение персонала;

• настройка программного обеспечения и пр.

3.2. Если Поставщик привлекает к выполнению своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции, он должен перечислить таких лиц в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.3. Столбец «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» заполняется по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

При этом в одной графе столбца допускается указание нескольких привлекаемых лиц, оказывающих Поставщику различные виды услуг.

3.4. Если Поставщик не привлекает лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1. настоящей Инструкции, в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» ставится прочерк.

- Посмотреть таблицу с данными

Пункты, выделенные полужирным курсивом, а также приложения по банковскому сопровождению должны быть включены в договор, если договор подлежит банковскому сопровождению на основании приказа ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 220. ↑

Банковское сопровождение не применяется, условия о банковском сопровождении исключаются из сопровождаемого договора, если выполняется одно из условий:

1) Поставщик входит в перечень лиц, которым не требуется открывать отдельные счета в Банке в соответствии с информацией, указанной на сайте «Газпромбанк» (Акционерное общество): (//www.gazprombank.ru/corporate/banking_support/detail.php?ID=42133);

2) Поставщик является производителем всего объема поставляемой Продукции;

3) Стоимость договора менее 10 млн.руб. с учетом НДС. ↑

В том числе:

- государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;

- производители материально-технических ресурсов;

- юридические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;

- субъекты естественных монополий;

- субподрядчики, соисполнители, поставщики (за исключением производителей материально-технических ресурсов), привлекаемые для исполнения обязательств по Сопровождаемому договору и договорам, заключенным для целей исполнения Сопровождаемого договора, при условии, что общая сумма договоров, заключаемых с каждым из них, не превышает предельной суммы, определенной в договоре. ↑

Заполняется, если Поставщик не является Дилером/Дистрибьютером либо Производителем. В случае заполнения данного столбца графа дилер/дистрибьютор не заполняется. ↑

Заполняется, если Поставщик-Дилер/Дистрибьютор. ↑

Столбец обязателен к заполнению. ↑

В случае, если лицо - нерезидент РФ, в столбцах указываются аналоги ОГРН/ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентом которого является данное лицо. ↑