Тендер - Поставка краски №243746909

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Спецификация-краска.docx

Спецификация на краску

- Посмотреть таблицу с данными

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г.Боровичи « » 2023 года

Муниципальное казённое учреждение «Центр по работе с населением», действующий от имени муниципального образования городского поселения города Боровичи Боровичского муниципального района Новгородской области в соответствии с п. 3.11 Устава МКУ "Центр по работе с населением" и пунктом 3 части 1 статьи 1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильевой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и «________________» , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта, условия приобретения ТОВАРА

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Предметом контракта является поставка краски (далее – Товар).

1.3. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик приобретает, а Поставщик передает товар, ассортимент, наименование, количество и характеристики которого определены в Спецификации (Приложение №1 к контракту). Спецификация является неотъемлемой частью контракта.

1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения контракта в течении 5 календарных дней.

1.5. Место доставки Товара: Новгородская область, город Боровичи, ул. Комсомольская д.26.

1.6. Товар, поставляемый в рамках контракта, является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

1.7. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

1.8. В соответствии с условиями контракта Поставщик обязуется передать товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

2. Цена контракта. Порядок расчетов

2.1. Цена настоящего муниципального контракта составляет ______________ руб. ( ______ тысяч ______ рублей 00 копеек) и включает в себя стоимость товара, все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей Поставщика, связанных с условиями выполнения контракта, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Источник финансирования: бюджет города Боровичи.

2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по безналичному расчету, на основании счета и товарной накладной Поставщик в течении 10 календарных дней.

2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. При формировании цены контракта и расчётов с поставщиком используется валюта Российской Федерации - рубль.

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества в полном объеме. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим на момент заключения контракта ГОСТам и ТУ на данный вид Товара. Товар должен иметь сертификат качества.

3.1.2. Поставщик обязуется предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.

3.1.3. Поставщик обязан гарантировать полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего контракта.

3.1.4. Поставщик обязуется предоставить гарантию качества на Товар на срок действия контракта. В случае выявления заказчиком недостатков в Товаре в течение срока действия контракта поставщик обязуется заменить Товар за свой счет на Товар надлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.1.5. Поставщик обязуется своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

3.1.6. Исполнять иные обязательства по контракту.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан оплатить товар согласно условиям настоящего контракта.

3.3. Права Поставщика:

3.3.1. Поставщик имеет право требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного Товара.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения его обязательств по контракту своевременно, надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Сдача и приемка товара осуществляется на основании товарной накладной Заказчика. Заказчик проверяет Товар на соответствие условиям контракта, по результатам проверки подписывает товарную накладную и передаёт Поставщику.

В случае несоответствия поставленного Товара требованиям контракта Заказчик, в срок, установленный для приемки Товара, составляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. Товарная накладная либо мотивированный отказ от её подписания не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания (составления) направляется в адрес Поставщика.

4.2. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части соответствия Товара условиям контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»:

- 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, определённом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»:

- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере, определённом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»:

- 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по контракту осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новгородской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

7. Срок действия контракта,

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

7.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон контракта. После заключения контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

Приложение №1 - Спецификация.

8.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.6. Контракт, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.7. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

8.9. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

9. Юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К контракту №

От 2023г.

Спецификация на краску

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор Директор:

МКУ «Центр по работе с населением»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть----Е.В.Васильева

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №324869840 оказание услуг по заправке баллонов кислородом газообразным медицинским	Запрос предложений #324869840	218 509	1 час 02.03.2026 03.03.2026
Тендер №324869842 оказание услуг по заправке баллонов кислородом газообразным медицинским	Запрос предложений #324869842	175 500	1 час 02.03.2026 03.03.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243746878 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (с результатом)	Электронный аукцион #243746878	148 365	срок истек 11.04.2023 12.04.2023
Тендер №243746866 Клей ПВА 125г Attache (с результатом)	Электронный аукцион #243746866	20 730	срок истек 11.04.2023 12.04.2023
Тендер №243746865 Поставка углекислоты в баллонах по 40л в замен пустым	Малая закупка #243746865	10 800 Обеспечение заявки: 540	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243746800 Приобретение реагента для регенерации натрий-катионитных фильтров (аминат)	Малая закупка #243746800	6 803	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243746784 Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод» объявляет тендер: Трихлорпропилфосфат (ТСРР) (CAS № 13674-84-5) в IBC кубах 20 тонн	Запрос цен #243746784	См. док.	срок истек - 14.04.2023

Тендеры из региона Новгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243745926 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 423182 "Поставка станка токарно-винторезного универсального "	Анализ цен #243745926	См. док.	срок истек - 17.04.2023
Тендер №243745913 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА" объявляет тендер: Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту: напольного покрытия в комнатах 318 и 320; лестничной клетки в осях «2-3»/«К-М»; трещины в сте...	Анализ цен #243745913	См. док.	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243742724 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови	Электронный аукцион #243742724	9 270 000 Обеспечение заявки: 46 350	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243741252 Поставка спортивных свитшотов с нанесением логотипов	Малая закупка #243741252	280 830	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243741194 Оказание услуг по организации и проведению обучающего проекта «СТУПЕНИ» на территории Новгородской области	Малая закупка #243741194	1 313 333	срок истек - 12.04.2023