Тендер - Поставка газовой продукции (гелий) №243744508

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Поставка газовой продукции (гелий) (с результатом)
Сумма контракта:	86 400,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	11.04.2023
Окончание:	13.04.2023 12:00:00
Тендер №:	243744508
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Топливо и энергетика / Газ
ОКПД2:	(201111131) Гелий
Регион:	Южный ФО / Волгоградская область / Волгоград
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка газовой продукции (гелий)
Цена контракта: 86 400,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Гелий (Не) 4.6 40х150 V 40л	86400	21600	4	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Волгограда

Задать вопрос по тендеру:

Документация

проект договор поставка Гелий.docx

37 КБ

11.04.23 14:31

Действующая

Скачать все файлы

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Бубновой Ларисы Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п.п.39 п.16.7. р.16 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить газовую продукцию (гелий), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификациями к нему, являющимися его неотъемлемой частью (Приложение №1).

Поставщик гарантирует, что поставляемое им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой или бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификациях.

Порядок и условия поставки

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

Срок поставки товара: течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Доставка товара осуществляется собственными силами Поставщика до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Дегтярева, д. 8.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 8.

Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Заказчику с даты (момента) поставки продукции.

Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления продукции на склад Заказчика (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. в части, не противоречащей ГК РФ.

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения его целостности сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения

Заказчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет продукцию, которая будет поставлена на условиях Договора.

Права и Обязанности сторон

Поставщик обязан:

Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификациями (Приложения), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

Обеспечить надлежащую маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора и требованиями НД.

Незамедлительно уведомить Заказчика по факсимильной связи или электронной связи по контактам указанным в п.11 настоящего Договора, об отправке продукции согласно отгрузочным реквизитам, сообщив ему следующие данные: отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество продукции, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование документа, подтверждающего качество продукции, номер квитанции и дату отгрузки.

При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Заказчику по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; в случае необходимости: копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция.

Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копия паспорта (сертификата) качества; заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, должны быть отправлены в адрес Заказчика по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Заказчика. В товарной накладной, счете - фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Заказчик, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

Поставщику с предварительного письменного согласия Заказчика предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Оплатить продукцию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные спецификациями.

3.3.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок приемки продукции.

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

Цена продукции и порядок расчетов.

Стоимость поставляемой продукции ( ) НДС (20%) ( ), согласно спецификации №1. В цену товара включены все затраты, которые необходимы для выполнения условий Договора, в т.ч. расходы по приобретению товара, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

Оплата за поставленный товар осуществляется после приемки Заказчиком товара, подписания товарной накладной на данный товар (партию товара), не позднее 7 (семи) рабочих дней.

Заказчик производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в спецификациях.

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет внебюджетных средств от иной приносящей доход деятельности

При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Ответственность сторон.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

В случае возврата некачественной продукции Заказчик вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы и возмещение убытков;

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей Договору.

- Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5. 6.3.6. настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу).
Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.
Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

Форс-мажорные обстоятельства.

Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению настоящего Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон настоящего Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера.

Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.

Положения разделов 6,7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в тот момент находилась продукция, предусмотренная предметом настоящего Договора.

Основания и порядок изменения и расторжения договора

8.1. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение

условий Договора в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер:

– при изменении количества поставляемого товара, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщиком, в том числе:

- однократного нарушения Поставщиком срока поставки товара более чем на 30 дней;

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованный Сторонами срок;

- непредставление документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Договором.

8.6. Каждая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего Договора в случаях существенного нарушения условий настоящего Договора другой Стороной.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по настоящему Договору, а именно:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товара.

Разрешение споров

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий — 10 дней с момента получения претензии.

Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении спора в Арбитражном суде.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2023г. а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.
Настоящий Договор может быть расторгнут:

по взаимному согласию сторон;
в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

Дополнительные условия

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями представителями обеих Сторон.
Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону.
По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Заказчика.
Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы

и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

10.10. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

10.11. К Договору прилагаются:

10.11.1. Приложение № 1 – Спецификация;

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К Договору № от « » апреля 2023

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 от « » апреля 2023г.

к договору № от « » апреля 2023г.

Поставщик:

Заказчик: ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик ________________ / Бубнова Л.В../ ____________/ /

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320443193 Поставка азота жидкого для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (лот 376/26/К1)	Запрос котировок #320443193	1 400 000 Обеспечение заявки: 14 000	4 дня 24.12.2025 16.01.2026
Тендер №320465558 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" объявляет тендер: Поставка питательных сред и химических реактивов	Запрос котировок #320465558	506 000	1 день 24.12.2025 13.01.2026
Тендер №320666826 АО "КАУСТИК" объявляет тендер: Смазка ARCANOL MULTITOP (25кг)	Запрос предложений #320666826	См. док.	15 часов 29.12.2025 12.01.2026
Тендер №320668010 АО "КАУСТИК" объявляет тендер: Смазка многоцелевая синяя в тубах JCB Special HP Grease	Запрос предложений #320668010	См. док.	15 часов 29.12.2025 12.01.2026
Тендер №320668019 АО "КАУСТИК" объявляет тендер: Смазка LIQUI MOLY LM 40 Multi-Funktions-Spray 0.4 л	Запрос предложений #320668019	См. док.	15 часов 29.12.2025 12.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243744402 тестер для воды бассейн (с результатом)	Запрос предложений #243744402	4 000	срок истек 11.04.2023 18.04.2023
Тендер №243744379 Поставка Гелия	Анализ цен #243744379	См. док.	срок истек - 17.04.2023
Тендер №243744368 Поставка стеклоомывающей жидкости	Анализ цен #243744368	См. док.	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243744335 Жидкость стеклоомывающая незамерзающая	Анализ цен #243744335	См. док.	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243744323 Поставка автомобильных специальных жидкостей	Анализ цен #243744323	См. док.	срок истек - 14.04.2023

Тендеры из региона Волгоград

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243744505 Поставка запасных частей для ремонта поливочного водопровода	Малая закупка #243744505	340 148	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243744501 Поставка бумаги для офисной техники (с результатом)	Малая закупка #243744501	29 500	срок истек 11.04.2023 13.04.2023
Тендер №243744496 Услуги по проведению испытаний и проверки параметров электроустановки. Согласно ФЗ №44 от 05.04.2013г. ст.93 ч.1 п. 4 (с результатом)	Малая закупка #243744496	20 000	срок истек 11.04.2023 13.04.2023
Тендер №243744492 Выполнение работ по замене оконных блоков в МОУ детский сад № 123 в 2023 году. (с результатом)	Малая закупка #243744492	510 204	срок истек 11.04.2023 13.04.2023
Тендер №243744480 Выполнение работ по замене оконных блоков в МОУ детский сад № 355 в 2023 году. (с результатом)	Малая закупка #243744480	102 041	срок истек 11.04.2023 13.04.2023

Тендер - Поставка газовой продукции (гелий) №243744508

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Волгоград