Тендер - Закупка моющих средств №243743482

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1_ГК_проект.doc.zip
• _Информационная карта.doc.zip
• НМЦК.xlsx.zip
• ТЗ моющие март 2023г...doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 Извещение о проведении электронного аукциона от 11.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000096

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Уфа, ул. Пушкина,99

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Нет

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 75708.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с контрактом

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан, г Уфа

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ТЗ моющие март 2023г...doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Раздел 1. Наименование и описание объекта закупки

(Техническое задание)

Заказчик ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница №2

Место поставки: г. Уфа, ул. Пушкина, 99, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: обращаем внимание, что минимальный остаточный срок годности товара на момент поставки должен соответствовать остаточному сроку годности товара, установленному в Разделе №3 «Проект государственного контракта» настоящей документации об электронном аукционе.

Требования к месту и срокам поставки Товара, его качества и иные условия исполнения Контракта приведены в Разделе №3 «Проект государственного контракта» настоящей документации об электронном аукционе.

НМЦК.xlsx - Посмотреть таблицу с данными1_ГК_проект.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Проект ГОСУДАРСТВННЫЙ КОНТРАКТ № ____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Уфа «_____» ______________2023 г.

Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская клиническая больница №2, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача А.А. Евсюкова, действующего на основании Устава, с одной стороны и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол № __________________________ от «___» __________ 2023 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Срок и условия поставки Товара – по графику (Приложение №1 к государственному контракту).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет: ________________ (__________________) рублей _____ коп., в том числе НДС __________ руб. __________ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата за поставленный Товар будет осуществляться Заказчиком за счет средств бюджета Республики Башкортостан.

2.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, оплата контракта может быть, по выбору Заказчика, осуществлена путем выплаты Поставщику цены контракта, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). В этом случае Заказчик обязан перечислить в установленном порядке неустойку (штраф, пени) в доход бюджета Республики Башкортостан.

2.6. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Передать Продукцию свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, по качеству и количеству, и документы на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 99, соответствующим условиям Контракта.

3.1.2. Право собственности на Продукцию и все риски, связанные с утратой и повреждением Продукции, переходят от Поставщика к Заказчику с момента доставки Продукции на склад Заказчика.

3.1.3. В случае отсутствия грузчиков у Заказчика, Поставщик обязан производить разгрузку самостоятельно.

3.1.4. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию (на русском языке) в 2-х экземплярах:

- Счет-фактуру (с указанием даты и № контракта): плательщик – ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница №2;

- Товарно-транспортную накладную (с указанием даты и № контракта);

3.1.5. При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

3.1.6. Предоставить на товар иностранного происхождения документы на русском языке (инструкция, паспорт и т.д.) (при наличии), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке, согласно Постановления Правительства РФ № 1037 от 15 августа 1997 года.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего Контрактом и при отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности и других характеристик товара, подписать акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

3.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего Контракта.

3.2.3. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов на Товар, и на основании результатов экспертизы подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует, что комплектность и качество Товара, поставляемой по Контракту, полностью соответствует спецификации и государственным стандартам, техническим условиям, которые подтверждаются соответствующей документации.

4.2. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

4.3. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке Товара, поставляемой по Контракту, соблюдается необходимый температурный режим.

4.4. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему Контракту, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый Товар.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим ее перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.

5.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Контракта, вес брутто/нетто, название и адрес Заказчика, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

5.3.Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

5.4. На каждую упаковку (или единицу) Товара должен быть нанесен специальный код, позволяющий в любое время, используя ссылку на сайте Производителя Товара, идентифицировать поставленный Товар и его эксплуатационные характеристики (поставщик должен указать в заявке полный адрес сайта Производителя, по которому может быть предоставлена эта услуга).

6. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

6.1. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 N 81, от 14.11.1974 N 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 N 81, от 14.11.1974 N 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18).

6.2. Передача партии Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 8:30 до 15:30 по уфимскому времени).

6.3. В случае выявления некачественного Товара или количественной недопоставки Заказчик составляет соответствующий Акт по принятию Товара по количеству (качеству).

Заказчик обязан незамедлительно сообщить Поставщику о выявленном факте недопоставки или дефекте Товара. Допоставка или замена дефектного Товара должна быть произведена не позднее 10 дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

Претензии Поставщику в отношении поставленного Товара могут быть предъявлены:

по количеству - в течение 30 дней с даты поставки;

по качеству - в течение всего срока годности Товара.

Допоставка или замена Товара по претензии производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

6.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение 3 (трех) рабочих дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан для защиты нарушенных прав.

6.5. В случае выявления поставки Товара, несоответствующего условиям Договора Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поставки дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика.

6.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, передается свободным от любых прав третьих лиц, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких- либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемый товар.

6.7. Подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (этапу).

7. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Частью 3 ст. 94 закона № 44-ФЗ установлено, что для проверки предоставленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.2. В случае заключения Контракта с единственным Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». За исключением случаев указанных ч.4 ст.94.

7.3. Поставщик обязан предоставлять по запросу Заказчика или по запросу эксперта, экспертной организации проводящего экспертизу результатов или отдельных этапов, предусмотренных Контрактом, дополнительное количество Товара, предлагаемое к поставке согласно Контракта, достаточного для проведения экспертизы. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.4. В случае если по результатам экспертизы получено заключение о поставке некачественного товара Поставщик обязуется уплатить издержки учреждению за проведение экспертизы.

7.5. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Поставщика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы).

7.6. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 настоящей статьи эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Исполнитель.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.6. В случае нарушения Исполнителем срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.1.1 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 – 7.5 Контракта.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере __________.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере __________.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.16.Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.17.В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.18.Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ исполнение обязательств по Контракту определяется Поставщиком самостоятельно.

9.2. В случае обеспечения исполнения обязательств по Контракту в виде внесения денежных средств, перечисление денежных средств осуществляется Поставщиком в сумме __________ рублей, что составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта, по следующим реквизитам Заказчика:

Наименование Заказчика: Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская клиническая больница № 2.

Адрес: Республика Башкортостан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Уфа, ул. Пушкина,99

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение – НБ Республика Башкортостан России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКВЭД 86.10 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4269

ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКФС - 13 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Министерство финансов Республики Башкортостан (государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан, Республиканская клиническая больница № 2 л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)

Тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (факс)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.3. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, Контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, что составляет _____________________рублей, или информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке

9.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.6. Независимая гарантия, выданная банком, должна соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенный в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, и соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе.

Срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе

Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 настоящего Федерального закона возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.8. Сумма обеспечения Контракта, подлежит удержанию Заказчиком вследствие неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренном законодательством порядке.

9.9. Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

12.10. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального Закона 44-ФЗ.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Контракту, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. При наступлении форс-мажора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через десять дней с момента их начала, предоставив в доказательство справки, выдаваемые местными компетентными органами. В случае несоблюдения стороной установленных сроков (десять дней), сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по Контракту.

10.2. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения в связи с обстоятельствами непреодолимой силы или их последствиями, тогда каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Контракта, и ни одна из сторон не имеет право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

11. АРБИТРАЖ

11.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, касающиеся исполнения Контракта или в связи с ним, путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров (разногласий).

11.2. В случае, если Стороны найдут невозможным разрешение споров и разногласий дружественным путем, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, спор будет рассмотрен в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфа, в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

12.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

13. ИСПОЛНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Изменение условий Контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.3. Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и действует до 30.06.2023 г., а в части расчетов до полного исполнения принятых по Контракту обязательств.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения условий контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

15.2. По вопросам, не предусмотренным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Государственное казенное учреждение здравоохранения

Республики Башкортостан Республиканская клиническая больница №2

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКВЭД 86.10 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4269

ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКФС - 13 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГКУЗ РБ РКБ № 2 л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20)

Главный врач ______________________________ / А.А. Евсюков/

М.П.

Поставщик:

Адрес

Тел/факс

ИНН/КПП:

Р/сч:

Банк:

К/сч:

БИК:

ОКПО:

Дата регистрации в налоговом органе:

_________________________ / _______/

М.П.

Приложение № 1

к государственному контракту

№ ___ от "____ "_________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость Товара: ___________ (_____________________________) рублей ____ копеек.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными_Информационная карта.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное казенное учреждение здравоохранения

Республики Башкортостан

Республиканская клиническая больница № 2

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по государственным закупкам

ГКУЗ РБ РКБ №2

___________ Ж.В. Ишимова

СОСТАВИЛ

Специалист по закупкам 1 категории

_____________В.А. Муллаярова

«___»_______ 2023 г

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения государственного контракта

на Закупку моющих средств

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Уфа – 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными