Тендер - Поставка строительных материалов №243734677

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Стариков Дмитрий Владимирович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть576) Статус закупки: Формирование Информация предоставлена на: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:01 Приложение_к_проекту_ГК_п._4_краска КОНТРАКТ №

PAGE \* MERGEFORMAT11

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ №________________

на поставку строительных материалов для нужд

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

Идентификационный код закупки ________________________________

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщикобязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы (далее –Товар) согласно Спецификации (приложение к настоящему контракту), являющейся его неотъемлемой частью, в соответствии с условиями контракта,а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Государственный заказчик вправе:

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

2.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за ходом исполнения контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям контракта.

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

2.1.7. Принять решение ободностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2.2. Государственный заказчик обязуется:

2.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара Поставщиком, осуществить проверку Товара на соответствие характеристикам, установленным в Спецификации (приложение к настоящему контракту). Замечания к Товару (в случае их выявления) указываются в письменной форме и передаются Поставщику лично либо посредством электронной связи с применением сети Интернет, по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего контракта.

2.2.2. При обнаружении в ходе поставки Товара отступлений от условий настоящего контракта немедленно заявить об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок их устранения.

по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

2.2.4. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара надлежащего качества, соответствующего условиям контракта, фактически поставленного Поставщиком и принятого Государственным заказчиком на момент расторжения контракта.

2.2.5. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 контракта;

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать от Государственного заказчика подписания документов о приемке в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

2.3.2. Получать полную и своевременную оплату за поставленный и принятый Товар в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 контракта;

2.3.4. По согласованию с Государственным заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии счастью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.3.5. Принять решение ободностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2.4. Поставщик обязуется:

2.4.1. Поставить Товар надлежащего качества в срок, указанный в п. 5.1 контракта.

2.4.2. Передать Государственному заказчику Товар, соответствующий спецификации, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.4.3. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту, правомерные требования Государственного заказчика в сроки, установленные Государственным заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки (дефекты) в поставленном Товаре.

2.4.4.Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

2.4.5. Представить по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

2.4.6. Известить заблаговременно Государственного заказчика о готовности Товара к поставке, а также о дате поставки Товара.

2.4.7. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика об обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности поставляемого Товара, либо создают невозможность поставки Товара в срок, предусмотренный контрактом.

2.4.8.Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по контракту, за исключением случаев, когда обязанность представления указанной информации третьим лицам предусмотрена законодательством Российской Федерации.

2.4.9.Предоставлять акт сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента требования Государственного заказчика (при изменении условий контракта, при расчете по контракту).

2.4.10. Совместно с Государственным заказчиком организовать и осуществить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в употреблении, без следов монтажа (демонтажа), механических и (или) иных повреждений, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

3.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и требованиями, утвержденными и предъявляемыми для данного вида Товара.

3.3.Поставщик подтверждает качество Товара сертификатом соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации) или декларацией о соответствии, или иными документами, подтверждающими соответствие Товара обязательным требованиям по качеству и безопасности.

3.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка и маркировка Товара должна гарантировать при должном обращении с Товаром его сохранность при транспортировке.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.5. Товар должен отгружаться в упаковке таким образом, чтобы обеспечить сохранность Товара при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту использования, исключив порчу и/или уничтожение на период поставки, до приемки Государственным заказчиком. Отгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.6. При обнаружении дефектов (недостатков) в Товаре при его приёмке, а также при эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, выявленные в Товаре. Устранение дефектов (недостатков) или замена некачественного Товара производится в 5-дневный срок после уведомления Государственным заказчиком Поставщика о выявленных дефектах (недостатках).

3.7. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение гарантийного срока, который составляет 6 (шесть) месяцев.

3.8. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки Товара Государственным заказчиком.

3.9. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) поставленного Товара, Поставщик обязан в срок, установленный Государственным заказчиком в соответствующем требовании Государственного заказчика, либо устранить дефекты (недостатки) своими силами и средствами, либо заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества в случае невозможности устранить обнаруженный дефект (недостаток). Гарантийный срок соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, который исчисляется с момента передачи Товара Государственному заказчику.

После получения от Государственного заказчика соответствующего требования Поставщик обязан незамедлительно известить Государственного заказчика о сроках устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ________ (________) рублей ________ копеек (включая НДС/ без НДС, для лиц применяющих упрощенную систему налогообложения). Цена за единицу Товара указана в Спецификации.

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим контрактом. Источник финансирования – федеральный бюджет.

4.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан письменно уведомить Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет несет Поставщик.

4.4.Оплата производится по факту поставки и приемки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке (товарной накладной или универсального передаточного документа) на основании выставленного счета и (или) счета-фактуры или универсального передаточного документа.

4.5. Государственный заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств слицевого счета Государственного заказчика в пользу Поставщика.

4.6. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.7. Цена настоящего контракта включает в себя все возможные расходы Поставщика на приобретение, перевозку, доставку,погрузочно-разгрузочные работы,страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего контракта.

4.8. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен.Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации. Форма оплаты - безналичный расчет.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

ПоставщикосуществляетпоставкуТовара в течении 3 (трёх) рабочихдней с момента заключения контракта.

Место поставки Товара:г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а.

5.3. Поставка Товара (включая доставку, разгрузку, подъем на этаж) осуществляется силами и за счет средств Поставщика (в том числе обеспечение необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки) до помещения (кабинета (кабинетов)), указанного представителем Государственного заказчика. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении. При передаче Товара Государственному заказчику обязательно присутствие представителя Поставщика.

5.4. Поставка Товара осуществляется в рабочее время Государственного заказчика с учетом режима доступа на объект Государственного заказчика (в рабочие дни понедельник - четверг с 9.00 ч. до 13.00 и с 14.00 ч. до 17.00 ч., пятница с 9.00 ч до 16.00 (время местное), суббота, воскресенье - выходной). Поставщикобязан согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату поставки Товара с учетом режима работыГосударственного заказчика.

5.5. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки Товара Государственным заказчиком и подписания Сторонами документа о приемка Товара.

5.6. Наименование Товара и производитель поставляемых Товаров, должны соответствовать наименованию Товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.

5.7.В момент поставки Товара представителями Государственного заказчика и Поставщика производятся визуальный осмотр доставленного Товара, а также проверка на соответствие Товара требованиям настоящего контракта.

5.8. Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной изготовителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим контрактом.

5.9. Поставщик несет риск случайного повреждения или уничтожения Товара до момента его приемки Государственным заказчиком.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

6.1. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан поставить Товар, предусмотренный контрактом, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

6.2. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, в части его соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении по результатам экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Приемка Товара в соответствии с контрактом осуществляется Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа), которые подписываются Государственным заказчиком, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания направляются Поставщику, либо Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной (универсального передаточного документа). В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, Государственный заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае отказа Государственного заказчика от принятия поставленного Товара в связи с необходимостью устранения недостатков (дефектов) Поставщик обязуется безвозмездно и в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты).

В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара или акта с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроком их устранения, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного Товара или в срок, установленный в акте, содержащем перечень выявленных недостатков (дефектов), устранить выявленные Государственным заказчиком недостатки (дефекты) и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с установленными требованиями комплект отчетной документации для принятия Государственным заказчиком поставленного Товара. В случае, если Государственным заказчиком будет установлено надлежащее и полное устранение Поставщиком недостатков (дефектов), а также в случае отсутствия у Государственного заказчика необходимости направления запросов о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара, Государственный заказчик принимает поставленный Товар и направляет один экземпляр товарной накладной (или универсального передаточного документа) Поставщику в порядке, предусмотренном контрактом.

6.4. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Государственный заказчик в срок, установленный впункте6.3 контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

6.5. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

6.6. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, предусмотренного контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.7. Товар, не соответствующий Спецификации, считается не поставленным.

6.8. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего контракта;

б) товарная накладная, оформленная в установленном порядке или универсальный передаточный документ (один экземпляр - для Государственного заказчика и один экземпляр - для Поставщика);

в) счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющиеся плательщиками НДС – в указанном случае предоставляется счет) (один экземпляр для Государственного заказчика и один экземпляр для Поставщика) или универсальный передаточный документ;

г)техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара (в случае, если указанная документация предусмотрена производителем (изготовителем) Товара).

6.9. Ответственным за исполнение Контракта со стороны Государственного заказчика в частивзаимодействия с Поставщиком при исполнении, изменении, расторжении Контракта, применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения Поставщиком или Государственным заказчиком условий Контракта является начальник отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обеспечению управления материально-технического обеспечения МЧС России по Пермскому краю Завьялова Ольга Владимировна.

Ответственным за исполнение Контракта со стороны Государственного заказчика в части приемки поставленного Товара, включающей экспертизу поставленного Товара, является младший инспектор отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обеспечению управления материально-технического обеспечения МЧС России по Пермскому краю Карась Евгений Дмитриевич.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 и условиями контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии сПравилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 (десять) процентов цены контракта.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.

7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 рублей 00 копеек.

7.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11.В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.12. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.13. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с законодательством РФ.

7.14. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, могут быть удержаны Государственным заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

до 30 июня 2023 года.Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактав соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

8.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

9.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по контракту.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в п. 10.1, 10.2 настоящего контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения данного уведомления другая Сторона обязана направить письменное уведомление о подтверждении/отсутствии нарушений или возможности их возникновения. Это уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления Стороны о нарушении.

В письменном уведомлении об отсутствии нарушений или возможности их возникновения другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.2 настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.Все дополнения и изменения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Стороны разрешают возникшие споры и разногласия путем переговоров.

11.3. В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.5. При не урегулировании Сторонами спора в претензионном (досудебном) порядке, в том числе при не направлении ответа на претензию в установленный десятидневный срок, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.

11.6. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющая проверить получение такого уведомления адресатом.

11.7. Перемена Поставщика при исполнении контракта не допускается, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником данного Поставщика по такому государственному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к контракту.

11.8. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.9.Контракт составлен и подписан в электронной форме в Едином агрегаторе торговли «Березка» (далее – ЕАТ «Березка») электронными подписями обеих Сторон, либо в случае, если закупка на ЕАТ «Березка» не состоится - в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

11.10. По вопросам, не предусмотренным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.11. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частьюСпецификация.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ /_____________/ ___________________ /_______________/

М.П. М.П.

«____»____________________2023 г. «____»______________________2023 г.

Приложение

к контракту № _______________________

от «____» ________________ 2023 г.

Спецификация

на поставку строительных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Государственный заказчик

__________________ /_____________/ ___________________ /_______________/

М.П. М.П.

«____»____________________2023 г. «____»______________________2023 г.

КП_ИП_Стариков_Д.В._(наименьшее_ЦП)