Тендер - Модернизации системы снабжения технологическими газами №243733886

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• RFI.docx

Форма_2 Форма Анкеты Участника (форма 2)

Приложение __ к письму о подаче Предложения
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

• Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.
• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных, указать слово «нет».
• В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Условия проведения процедуры открытого Запроса предложений с Предквалификацией

по выбору подрядной организации на выполнение работ по

Модернизации системы снабжения технологическими газами в

лабораторных помещениях Центра по добыче углеводородов Сколковского института науки и технологий, расположенных в здании корпоративного исследовательского центра

ООО «Ренова Лаб», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Сикорского, 11

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Сколковский институт науки и технологий»

121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 30 стр.1

2023

Заметки:

- Посмотреть таблицу с данными

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 4

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 7

Требования к Участникам 7

Предквалификационные требования (оцениваемый параметр, наилучшее соответствие этим требованиям – конкурентное преимущество Участника) 7

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным Предквалификационным требованиям 8

Раздел 3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА. 10

Подтверждение заинтересованности 10

Разъяснение Документации по Запросу предложений 10

Осмотр Участником места работ, встреча с представителями Заказчика 10

Продление срока окончания приема Предложений 10

Раздел 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 10

Раздел 5. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 11

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

АНОО ВО Сколковский Институт Науки и Технологий: (далее – Организатор, Сколтех) приглашает организации (далее — Участники) к участию в процедуре открытого Запроса предложений (далее — Запрос, Конкурс) с Предквалификацией, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы снабжения технологическими газами в лабораторных помещениях Центра по добыче углеводородов Сколковского института науки и технологий, расположенных в здании корпоративного исследовательского центра ООО «Ренова Лаб», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Сикорского, 11.

Запрос предложений не является конкурсом в значении статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, и его проведение не регулируется данными статьями. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не создает в этой связи соответствующих обязательств для сторон.

Перечень применяемых специальных технологических газов, описание системы и требования к выполнению работ, приведены в передаваемой Рабочей документации (шифр - CHR-D▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTH9). Желаемый срок выполнения работ: 4 месяца (либо оптимистичнее).

Участники должны отвечать Предквалификационным требованиям, установленным в настоящем Запросе и должны представить документальное подтверждение соответствия этим требованиям.

Участники Конкурса должны обладать успешным и подтверждаемым опытом выполнения аналогичных работ сопоставимых масштабов и сложности, а также возможностями и достаточными ресурсами для этого.

Для участия в Запросе предложений Участник должен своевременно подготовить и подать Коммерческое предложение (КП) в соответствии с порядком подготовки и подачи, изложенным в настоящем Запросе, а также документально подтвердить соответствие Предквалификационным требованиям.

Предложение Участника подается добровольно и не имеет правового статуса оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим.

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает в т.ч. за упущенную выгоду и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса предложений.

Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения по определению Победителя.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, содержащие неполную, неточную или недостоверную информацию об Участнике и его квалификации, существенные отклонения от требований и условий настоящего Запроса, или, по сути, не отвечающие условиям тендера.

Предложения Участников будут считаться действительными в течение срока, указанного Участником, но не менее 2х (двух) месяцев от даты подачи.

Организатор вправе потребовать от Участника разъяснения по поводу представленного им Предложения и, в случае необходимости, дополнительные документы.

В процессе рассмотрения поступивших КП, Организатор вправе проводить переговоры с Участниками по вопросам уточнения состава и содержания КП, а также его цены.

Организатор вправе не принимать ни одного предложения участников, если это не отвечает его экономическим или иным интересам, о чем он письменно сообщит всем участникам открытого Конкурса.

На основании полученных коммерческих предложений и (опционально) переторжки и/или конкурентных переговоров с Участниками будет проведен конкурентный выбор Подрядчика.

Организатор и Участники обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от сведений, в том числе содержащихся в Предложениях Участников. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Документом (Условиями, Документацией).

В рамках тендера всем участникам передается стандартный договор подряда по форме Сколтеха. В случае наличия замечаний к тексту Договора, участник подает указанный откорректированный договор вместе с коммерческим предложением. Правки в договоре должны быть выделены. Сколтех оставляет за собой право рассматривать правки в стандартном договоре подряда как одно из условий коммерческого предложения.

Если сумма авансового платежа составляет 15 млн. рублей и более, Контрагент до получения платежа обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию, гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям, установленным разделом 5 Регламента (выписка из Регламента по расчетам с контрагентами по расходным договорам предоставляется Участникам, подтвердившим заинтересованность в участии, а также предоставившим (и подтвердившим) сведения о своем соответствии Предквалификационным критериям).

Дополнительно, при авансе более 1 млн. руб., определяется финансовая устойчивость контрагента на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

- Посмотреть таблицу с данными

Для заключения о возможности выплаты авансового платежа на основании оценки финансовой устойчивости контрагента необходимо соблюдение следующих условий:

1) срок деятельности контрагента более 1 года и наличие отчетности не менее чем за 1 отчетный период с отметкой налогового органа;

2) Результат оценки составляет величину не менее 0,35. При этом заключение о финансовой устойчивости основывается на следующем принципе:

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Требования к Участникам

Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое лицо, зарегистрированное в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Российской Федерации (либо имеющее филиал, представительство, ведущее операционную деятельность в Российской Федерации), своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие в Запросе предложений и отвечающие на момент ее подачи требованиям, заявленным в Документации/ документально подтвердившее соответствие Предквалификационным требованиям.

Деятельность Участника должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах.

Участник должен состоять на учете в налоговом органе и выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей.

Участник открытой процедуры Запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

Участник открытой процедуры Запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника Конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника Запроса предложений не должна быть приостановлена.

Предквалификационные требования (оцениваемый параметр, наилучшее соответствие этим требованиям – конкурентное преимущество Участника)

Участник процедуры открытого Запроса предложений должен проявить заинтересованность, и при этом обладать релевантными профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать надлежащей управленческой компетентностью, опытом и репутацией, подтвержденными успешным выполнением не менее 2-х договоров аналогичного характера за предыдущие периоды – по монтажу и последующей сдачи в эксплуатацию систем снабжения технологическими газами (включая взрывоопасные, токсичные и высокочистые газы на производственных или лабораторных объектах площадью не менее 500 м.кв.

Подрядная организация должна иметь необходимый персонал, оборудование и опыт использования автоматической орбитальной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

Участник должен быть платежеспособным и готовым осуществить работы c авансом в размере НЕ БОЛЕЕ 30%, необходимом только для закупки материалов, и на условиях не менее чем 10-тидневной отсрочки платежа после завершения всех работ (подписания Акта сдачи-приемки)/ этапа, с гарантийным удержанием в размере, определённом в проекте договора (может заменяться на банковскую гарантию – если применимо).

Участник должен иметь достаточные ресурсы для начала работы с 01.06.2023. Выполнение работ допускается в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю (шумные работы имеют ограничение – разрешается их проведение исключительно в ночное время и по выходным); работы проводятся в действующей лаборатории, режим работы может корректироваться по указанию Заказчика.

Участник должен быть способным провести входной контроль рабочей документации, доступной для скачивания, в качестве приложения к настоящему Запросу.

Участник процедуры открытого Запроса предложений может документально подтвердить положительную деловую репутацию, непосредственно относящейся к предмету открытого Запроса предложений, предоставив контакты рекомендателей для проверки соответствующих документальных подтверждений. Заказчик оставляет за собой право учитывать, либо не учитывать такие рекомендации.

Участник должен быть способным предоставить гарантию на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Участник не должен иметь задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которых может привести к невозможности выполнения обязательств;

Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков Единой информационной системы в сфере закупок/ реестре недобросовестных поставщиков Организатора;

Если Участник принимал ранее участие в процедурах Организатора, предоставлял Предквалификационные документы, либо какую-то их часть (за исключением специфических документов, относящихся к данному конкретному тендеру) и успешно проходил Предквалификацию (о чем был извещен Организатором надлежащим образом), повторного предоставления соответствующих Предквалификационных документов по общему правилу не требуется – за исключением тех, которые подлежат обновлению, в соответствии с настоящим документом. Также Организатор вправе и по своему усмотрению запросить дополнительно необходимые Предквалификационные документы, в том числе предоставленные Участником ранее, в рамках иных процедур предквалификации по иным тендерам Организатора, а их непредоставление может служить основанием отклонения Заявки Участника по формальному признаку.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным Предквалификационным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник должен направить комплект Предквалификационных документов, подтверждающий соответствие Участника вышеуказанным требованиям, а именно:

Анкета Участника (согласно образцу, приложенному к настоящей Документации (Форма 2), с приложением соотв. дополнительных справок/ требуемых документов, либо в виде карточки предприятия, по форме Участника, с указанием дополнительно, в виде справок всей соответствующей информации из анкеты в полном объеме), заверенная уполномоченным лицом;

Документы, подтверждающие сведения из Анкеты Участника по п. 15-22*;

Устав (действующая редакция)*;

Решение учредителей о назначении действующего Генерального Директора**, Приказ о назначении Генерального директора**;

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (копия);

Приказ о назначении главного бухгалтера**;

Доверенности на лиц, выступающих от имени организации и осуществляющих подписание документов**;

Справка о кадровых ресурсах и основном персонале Участника, привлекаемом для выполнения работ по договору (по видам работ), с приложением документов, подтверждающих наличие у собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, с приложением копий дипломов, аттестатов, свидетельств, сертификатов, удостоверений и т.д. Заказчик имеет право впоследствии отклонить или акцептовать указанных специалистов при утверждении команды проекта*, документ подается в табличной форме, в формате .xls;

Справка о технической оснащенности Участника *, документ подается в табличной форме, в формате .xls;

Справка о перечне и объемах выполненных строительных, монтажных работ, с приложением документов, подтверждающих опыт выполнения Участником таких работ*, документ подается в табличной форме, в формате .xls;

Справка о текущей загруженности*, документ подается в табличной форме, в формате .xls;

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 года с подтверждением получения налоговым органом*;

Документы, подтверждающие оспаривание задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды (в случае если такая задолженность имеется на текущий момент, и она возникла не по вине Участника)*;

Иные справки/информация, по желанию участника – относящаяся к предмету конкурса*.

Примечания:

* Данные документы предоставляются в электронном виде, по запросу Организатора могут быть затребованы также бумажные копии, заверенные надлежащим образом.

** Предоставляемые сканы документов должны быть заверены уполномоченным представителем и печатью организации, по запросу Организатора могут быть затребованы также бумажные копии, заверенные надлежащим образом. Для документов, заверяемых нотариально, возможно предоставление нотариально заверенных копий.

Комплект Предквалификационных документов должен быть предоставлен не позднее истечения срока подачи Предложений. Рекомендуется предоставлять его отдельно, до подачи КП, одновременно с подтверждением заинтересованности в участии.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

Участник принимает на себя обязательство обеспечить представителям Организатора возможность ознакомиться с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара, для подтверждения соответствия условиям Предквалификации.

Раздел 3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА. Подтверждение заинтересованности

Участник, заинтересованный в участии и в последующей подаче Предложения, в соответствии с настоящей Документацией, должен подтвердить это на ЭТП.

Организатор рассмотрит запрос Участника и, в случае предоставления им всего комплекта Предквалификационных документов и возможности принять соответствующее предварительное решение о допуске Участника к Конкурсу, предоставит Участнику доступ к Техническому заданию (проектной документации). Однако предоставление Участнику доступа к Техническому заданию (проектной документации) не означает однозначно его успешное Прохождение им этапа Предквалификации – если только Организатор прямо не уведомит Участника об ином.

Для участия в Запросе и подготовке КП Участникам передается (на ЭТП) полный комплект проектной документации.

Разъяснение Документации по Запросу предложений

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу должны подаваться электронно на ЭТП.

Вопросы Участников касательно формата предоставления Предложений, сроков, результатов и прочих организационных моментов, должны задаваться в общий чат ЭТП.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит в чат ЭТП. Организатор оставляет за собой право ответить на все вопросы в одном ответе, (без указания конкретного источника запроса), который в копии будет направлен всем Участникам, получившим настоящую Документацию, подтвердившим заинтересованность в Участии и соответствующую квалификацию.

Осмотр Участником места работ, встреча с представителями Заказчика

Участники Запроса имеют право приехать в Сколтех, чтобы встретиться с представителями Заказчика, задать вопросы (и получить на них ответы) касательно специфики оцениваемых работ, а также осмотреть место будущих работ, по предварительной договоренности с Заказчиком.

Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в Графике (раздел 5), с уведомлением всех участников.

Всех Участников, официально получивших настоящую Документацию, подтвердивших заинтересованность в Участии и соответствующую квалификацию, незамедлительно уведомляют об этом на ЭТП.

Раздел 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Конкурсная Комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

Победителем признается Участник Запроса, который по решению Организатора наилучшим образом отвечает требованиям и критериям оценки, установленным в настоящем Запросе, и предложивший наилучшее решение и условия выполнения договорных обязательств по сравнению с другими Участниками.

Конкурсная Комиссия в любой момент вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

Если по мнению конкурсной Комиссии не предвидится возможностей для улучшения Предложений Участников и проведение дальнейших этапов признано нецелесообразным, конкурсная Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

Решения конкурсной Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии.

Принятые решения доводятся до Участников в течение 15-ти рабочих дней со дня принятия, в том числе, по электронным каналам связи.

До начала исполнения обязательств по договору победитель будет обязан подписать соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, при наличии такой необходимости со стороны Заказчика.

В случае, если в разумный срок, но не менее 15 рабочих дней с даты уведомления победителя Запроса Организатор и Победитель по каким-либо причинам не придут к заключению договора с фиксированными ценами, указанными в КП/ по результатам переторжки либо иных дополнительных этапов процедуры закупки, согласованных Комиссией, Организатор оставляет за собой право последовательно обращаться с тем же предложением о заключении соответствующего договора к Участникам, занявшим 2е и последующие места, в соответствии с их КП – если таковое будет одобрено Конкурсной комиссией.

Раздел 5. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА - Посмотреть таблицу с даннымиТиповой_договор_подряда

ДОГОВОР №

г. Москва «___» ____________ 202__г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», в лице Ректора Кулешова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, далее именуемая «Заказчик»,

и

_______________________, в лице_______________________, действующего на основании Устава_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все определения, приведенные данной статье в единственном числе, будут включать в себя и множественное число, и наоборот, в зависимости от контекста. Следующие слова и выражения, приведенные в Договоре, а также в переписке Сторон относящейся к настоящему Договору, будут иметь значения, определённые в данной статье:

• «Акт о выявлении Недостатков» - документ, в котором содержится описание Недостатков Работ и установлены сроки их устранения Подрядчиком.
• «Акт о приемке выполненных работ» - документ, составленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком, подтверждающий выполнение Подрядчиком Объема Работ за Отчетный период (унифицированная форма КС-2).
• «Банковская гарантия» - письменное обязательство банка - гаранта, согласованное с Заказчиком, уплатить Заказчику как кредитору Подрядчика денежную сумму по представлении Заказчиком письменного требования о её уплате.
• «Гарантийное удержание» - денежная сумма в размере 5 % от стоимости Работ, указанной в каждом Акте о приемке выполненных работ, которая удерживается Заказчиком в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
• «Гарантийный период» - период продолжительностью не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев, установленный Договором, наступающий для инженерных конструкций, зданий, сооружений, помещений, иных результатов Работ – с даты подписания Итогового акта сдачи-приемки работ. Гарантия на оборудование не может быть менее 24 (двадцати четырех) месяцев, если больший срок не регламентируется производителем.
• «График» - Приложение № 2 к Договору, в котором указаны Сроки выполнения Работ.
• «Договор» - настоящий договор, включая все дополнительные соглашения и приложения, имеющие ссылку на настоящий Договор и подписанные надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, а также Запросы на внесение изменений, одобренные Сторонами надлежащим образом.
• «Дополнительные работы» - строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, выполняемые Подрядчиком по Запросам на внесение изменений и непосредственно связанные с перечнем Работ по Договору.
• «Запрос на внесение изменений» - документ, оформляемый Сторонами в случае необходимости выполнения Дополнительных работ, по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору.
• «Исполнительная документация» – комплект текстовых и графических материалов, включая рабочие чертежи, с подписями уполномоченных представителей Подрядчика о соответствии фактически выполненных Работ Технической документации и исполнении проектных решений, предъявляемый Заказчику и (или) представителю Заказчика в соответствии с условиями Договора по окончании Работ по Договору. Исполнительная документация включает в себя также сертификаты, технические паспорта, иную Эксплуатационную документацию и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, систем, работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Обязательными техническими правилами.
• «Итоговый акт сдачи-приемки работ» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Работ по Договору, составленный по форме, приведенной в Приложении № 5 к Договору.
• «Конъюнктурный анализ» – аналитический документ, выполненный Подрядчиком на основе проведения своими силами мониторинга ценовых (стоимостных) показателей Материалов и оборудования 3-х (трех) производителей/поставщиков, предоставляющих минимальные цены, обосновывающий цены, включенные в Смету (в дополнительную смету) и составленный по форме, приведенной в Приложении № 7 к Договору.
• «Материалы» - совокупность материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве Работ.
• «Объект» – движимое и (или) недвижимое имущество Заказчика (здание, строение, сооружение, помещения, инженерные системы и другое), на котором (в отношении которого) выполняются Работы в соответствии с Технической документацией. Адрес Объекта: г. Москва, Большой бульвар, д. 30с1.
• «Объем Работ» - часть Работ, произведенная и (или) завершенная Подрядчиком в Отчетном периоде.
• «Обязательные технические правила» - федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД): своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, в том числе, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и (или) Объекту. В случае наличия противоречий между техническими требованиями, указанными в Технической документации и техническими требованиями, действующими в РФ, применяются более строгие требования.
• «Отчетный период» – промежуток времени, за который Подрядчик представляет Заказчику Акты приемки выполненных работ и документы, подтверждающие выполнение и стоимость выполненных соответствующего Объема Работ. Отчетный период не может быть меньше одного календарного месяца.
• «Недостаток» или «Дефект» – любое несоответствие выполненных Работ Обязательным техническим правилам, Технической документации, Договору, в т.ч. любые отказы, недоделки, недостатки, дефекты, использование материалов, комплектующих изделий, оборудования, систем при отсутствии сертификатов, технических паспортов, Эксплуатационной документации и (или) иной необходимой документации на них, и (или) ненадлежащего качества, не соответствующего Технической документации, выявленные и зафиксированные Заказчиком (Инженерной организацией) в общем журнале работ, и (или) в Акте о выявлении Недостатков (рекламационном акте) в процессе проведения Работ, и (или) проведения монтажных, пусконаладочных, испытательных работ, при эксплуатации Объекта, в том числе, выявленные в Гарантийный Период.
• «Работы» - совокупность работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору согласно Технической документации.
• «Приложение» – неотъемлемая часть настоящего Договора, подписанная уполномоченными представителями Сторон.
• «Скрытые Работы» – Работы, результаты которых скрываются последующими Работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и (или) монтажа конструкций.
• «Смета» – документ, являющийся Приложением № 1 к настоящему Договору, в котором содержится обоснование цены Договора. Смета разрабатывается в коммерческих расценках и включает в себя данные об объемах и стоимости Работ, оборудования и Материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору.
• «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, составленный Подрядчиком и подписанный (утвержденный) Заказчиком, являющийся основанием для оплаты выполненного Объема Работ (унифицированная форма КС-3), сумма в котором должна соответствовать сумме по Акту о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) за соответствующий Отчётный период.
• «Строительная площадка» – территория в пределах границ Объекта, на которой осуществляется выполнение Работ по настоящему Договору, переданная Подрядчику на основании Акта приема-передачи Строительной площадки на период выполнения Работ, пригодная для выполнения Работ по Договору.
• «Субподрядчики» – организации, привлекаемые Подрядчиком для выполнения Работ.
• «Техническая документация» – проектная/рабочая документация на Работы в отношении Объекта, указанная в Приложении № 4 к Договору.
• «Эксплуатационная документация» – документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Технической документацией и со Сметой на Объекте, включая виды работ, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полного и (или) надлежащего выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора, из собственных Материалов, с использованием своего оборудования, соответствующего требованиям Технической документацией и Сметы, собственными силами и силами Субподрядчиков.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков возможно только после получения письменного согласования со стороны Заказчика.

Положения пункта 2.1. Договора, относительно работ, определенно не упомянутых в Технической документации и Смете, но необходимых для полного и (или) надлежащего выполнения Работ, не означают наличие и (или) презумпцию наличия согласия (включая предварительно данное согласие) Заказчика на проведение Подрядчиком таких работ и указанные работы в любом случае проводятся по результатам рассмотрения Запроса на внесение изменений в порядке, определенном пунктом 4.9. Договора.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала Работ – дата подписания настоящего Договора. Срок выполнения Работ в соответствии с Графиком работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, и отсчитывается с даты начала Работ.

Подрядчик имеет право досрочно выполнить Работы и сдать их результат Заказчику.

В случае, если выполнение части Работ задерживается по вине Подрядчика, и такая задержка составляет более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе привлечь к выполнению задерживаемых Работ стороннюю организацию. В этом случае Заказчик имеет право использовать материал Подрядчика, а затраты на выполнение сторонней организацией работ вычесть из Стоимости работ.

В случае, если выполнение части Работ задерживается по вине Подрядчика, и такая задержка составляет более десяти календарных дней, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика разработать и направить Заказчику перечень корректирующих мероприятий, обеспечивающих выполнение Работ в предусмотренные Договором сроки. Любые расходы, возникающие в связи с реализацией указанных корректирующих мероприятий, компенсируются за счет Подрядчика.

В случае задержки в выполнении Работ, возникшей по вине Заказчика, срок выполнения Работ Подрядчиком отодвигается на срок указанной задержки.

Шумные Работы должны проводиться по следующему расписанию:

С понедельника по пятницу – с 20.00 до 08.00.

Суббота, воскресенье – круглосуточно, если Заказчик письменное не уведомил Подрядчика о другом режиме работы.

В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан обеспечить мероприятия по защите эксплуатируемых зон Объекта от негативных факторов, вызванных строительными работами, включая, но не ограничиваясь:

- мероприятия по защите от запахов (краска, растворитель, иные строй.составы и смеси);

- мероприятия по защите от дыма;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по защите от вибраций;

- мероприятия по защите от повышенной влажности;

- мероприятия по защите от протечек воды и иных теплоносителей;

- мероприятия по защите от строительной пыли, строительного мусора;

- иные мероприятия.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Стоимость Работ по Договору в соответствии со Сметой составляет руб. 00 коп. рублей 00 копеек) включая НДС.

Стоимость Работ является максимальной за согласованные в Технической документации Работы, сформирована на основе фиксированных единичных расценок в Смете, включает компенсацию всех издержек Подрядчика по исполнению обязательств по настоящему Договору, включая гарантийные, стоимость Работ, Материалов, всех технических средств и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, затраты на оплату труда персонала Подрядчика, доставку работников Подрядчика, их командировочные расходы на питание и проживание, производство, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, таможенное оформление, сертификацию, монтаж, шеф-монтаж Материалов, оборудования, машин и механизмов, расходы на организационно-технические мероприятия (включая разработку и реализацию проекта производства работ, программы пуско-наладочных работ, индивидуальные и комплексные испытания результатов Работ, мероприятия по организации приемки Работ Заказчиком и их вводы их в эксплуатацию), расходы на подготовку исполнительной документации, расходы на программное обеспечение, необходимое для организации выполнения Работ и коммуникации с Заказчиком, сумму его вознаграждения, расходы Подрядчика по привлечению третьих лиц, включая Субподрядчиков, для выполнения Договора и (или Работ), а также их вознаграждение и иные расходы, необходимые для полного выполнения Подрядчиком Работ. В стоимость Работ также включена сумма вознаграждения за запатентованные права на результаты интеллектуальной деятельности, использованные при выполнении Работ. Подрядчик обязан уведомлять об использовании такого рода прав и направлять контактную информацию о правообладателях Заказчику по факту их использования в ходе выполнения Работ.

Полученная Подрядчиком экономия подлежит возврату Заказчику в полном объеме. При этом экономия не должна привести к ухудшению качества выполненных Работ.

Фиксированные единичные расценки, на основе которых сформирована Смета, остаются неизменными и не могут пересматриваться по инициативе Подрядчика. В случае уменьшения объема Работ по сравнению с объемом, предусмотренным Договором, оплата производится Заказчиком только за фактически выполненные Работы в соответствии с фиксированными единичными расценками, на основе которых сформирована Смета.

Оплата Работ осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счета Подрядчика.

Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Авансовый платёж в размере ___ (___-___) процентов от Стоимости Работ по Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Договора;

Если сумма авансового платежа составляет 15 млн. рублей (включая НДС) и более, Подрядчик до получения платежа обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию на весь период действия Договора, обеспечивающую возврат Подрядчиком авансового платежа, гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям, уставленными Регламентом расчетов с контрагентами по расходным договорам Заказчика.

Зачет авансового платежа, обеспеченного банковской гарантией, осуществляется пропорционально выполненному Подрядчиком и принятому Заказчиком объему работ.

• Оплата за фактически выполненные Работы по каждому Акту о приемке выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета на оплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за соответствующий Отчетный период, за пропорциональным вычетом ранее оплаченных авансов и Гарантийного удержания.
• Авансовый платеж может быть использован Подрядчиком исключительно путем целевого расходования денежных средств на закупку Материалов (оборудования).

Заказчик вправе не осуществлять платежи, если представленные Подрядчиком документы (счет, Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат , счет-фактура и др.) некомплектны, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Договора, содержат неполную, противоречивую или недостоверную информацию, не соответствуют Обязательным техническим правилам, или Работы содержат какие-либо Недостатки, до исправления Подрядчиком выявленных несоответствий, нарушений и (или) Недостатков.

4.9. В случае, если в процессе исполнения Договора возникнет необходимость выполнения Дополнительных работ, в том числе, работ, определенно не упомянутых в Технической документации и смете, но необходимых для полного и (или) надлежащего выполнения Работ (пункт 2.1. Договора), стоимость таких работ подлежит дополнительной оценке (составляется дополнительная смета). Согласование стоимости Дополнительных работ производится на основании правил закупки Заказчика.

Дополнительные работы, а также работы, определенно не упомянутые в Технической документации и смете, но необходимые для полного и (или) надлежащего выполнения Работ (пункт 2.1. Договора), выполняются Подрядчиком и оплачивается Заказчиком исключительно на основании дополнительного соглашения к Договору, заключенному между Сторонами.

Превышение Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором объема и (или) стоимости Работ, включая производство Дополнительных работ, не подтвержденное подписанным Сторонами дополнительным соглашением к Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет и не подлежит оплате Заказчиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и оборудованием, если иное прямо не согласовано Сторонами в настоящем Договоре.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора Материалов и оборудования до подписания Сторонами Итогового акта о приемке выполненных работ.

Все поставляемые для выполнения Работ Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, протоколы заводских испытаний, гарантийные талоны, эксплуатационную и техническую документацию на русском языке и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствие Технической документации и пригодности для использования при проведении Работ. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих Материалов и (или) оборудования, и приложены к Итоговому акту сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан вести журнал входного контроля материала.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика о доставке Материала (оборудования) на строительную площадку за 3 (три) рабочих дня до доставки путем направления письменного уведомления. Представитель Заказчика пребывает для осмотра доставленных Материалов (оборудования), проводит его осмотр в целях подтверждения его соответствия требованиям Договора и расписывается в журнале входного контроля материала. В случае выявления недостатков представителями Заказчика и Подрядчика составляется акт с указанием сроков поставки кондиционных Материалов (оборудования).

В случае, если Подрядчик при производстве Работ без письменного согласования с Заказчиком применил материалы (оборудование), не соответствующие Технической документации, условиям Договора, Заказчик вправе требовать замены таких материалов Подрядчиком. Замена материалов осуществляется за счет Подрядчика и без изменения сроков выполнения Работ, указанных в Договоре.

Материалом, не соответствующим Технической документации, признается материал, обладающий одним или несколькими из указанных ниже признаков:

– материал произведен иным производителем, чем указано в Технической документации;

–- материал имеет иной тип/марку/модель, чем указано в Технической документации;

– материал имеет иные технические характеристики, чем указано в Технической документации;

– материал не прошел установленных нормативами РФ испытаний, не имеет подтверждающих качество документов, сертификатов и т.п.

Подрядчик обязуется включить положение о праве требовать замены несогласованных материалов без дополнительной оплаты или изменения сроков выполнения работ (поставки) во все договоры со своими Субподрядчиками (поставщиками).

• В случае, если Материалы и (или) оборудование предоставляются Заказчиком, и по окончании выполнения Работ и (или) прекращения действия Договора (в зависимости от того, что наступит ранее) останутся неиспользованными, Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после предъявления требования Заказчика вернуть их Заказчику или в этот же срок возместить Заказчику их стоимость в случае, если их возврат оказался невозможным или в Материалах и (или) оборудовании обнаружились недостатки, не оговоренные в актах приемки-передачи Материалов и (или) оборудования.
• Подрядчик обязуется обеспечить полную сохранность переданных ему Материалов и (или) оборудования Заказчика в случае, если Материалы и (или) оборудование предоставляются Заказчиком.
• Подрядчик обязуется обеспечить условия использования (применения) Материалов и (или) оборудования при производстве Работ, которые бы обеспечивали сохранение их надлежащего качества и пригодности для проведения Работ и обеспечения надлежащего качества результата Работ.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

Выполнять Работы надлежащим образом, в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, соблюдать технологии проведения Работ, требования Технической документации и обязательных для Подрядчика строительных норм и правил (включая обязательные требования к Работе, установленные Обязательными техническими правилами) и сдать Работы Заказчику в установленные в Графике сроки.

В случае необходимости, на основании Запроса на внесение изменений, выполнять Дополнительные работы. Условия выполнения Дополнительных работ согласовываются Сторонами в Запросах на внесение изменений и оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Расценки на Материалы, оборудование и работы по Дополнительным работам должны соответствовать расценкам по Смете. В случае, если Дополнительные работы отличаются от Работ, указанных в Смете и цена таких Дополнительных работ не может быть определена на основе фиксированных единичных расценок, которые использовались при составлении Сметы, или государственных (федеральных) сметных нормативов Российской Федерации, расценки на материалы, оборудование и работы должны соответствовать среднерыночным ценам (под которыми понимаются цены, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные товары, работы или услуги). В качестве обоснования стоимости Дополнительных работ Подрядчик предоставляет подтверждающие документы (Конъюнктурные анализы цен на строительные материалы и оборудование, прайс-листы, коммерческие предложения и т.п.).

Обеспечить достижение показателей Объекта, указанных в Технической документации.

Письменно известить Заказчика о завершении Работ в течение 3 (трех) календарных дней.

Перед началом выполнения Работ предоставить Заказчику:

• проект производства работ (ППР);
• приказы о назначении ответственных за производство работ, строительный контроль Подрядчика, ОТ и ТБ, электробезопасность, работы на высоте, а также иные приказы, предусмотренные нормативными документами РФ;
• наряды-допуски;
• программу пуско-наладочных работ (ПНР), разработанную своими силами и за свой счет, включающую положения, описывающие способы и методы ПНР, с соблюдением требований правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
• копии требуемых нормативными документам РФ удостоверений ИТР/рабочего персонала;
• сертификаты, технические паспорта, Эксплуатационную документацию и иную необходимую документацию на материалы и оборудование, предоставленное Подрядчиком;
• банковскую гарантию, если в соответствии с Договором, Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору.

В ходе выполнения Работ ежедневно проводить уборку Строительной площадки от строительного мусора. Подрядчик самостоятельно организует утилизацию отходов, образующихся в результате Работ. Право собственности на отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика, не переходит к Заказчику.

Передавать Заказчику документы, подтверждающие размещение отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ, на территории объекта размещения отходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на отходы переходит к объекту размещения отходов с момента подписания документа, подтверждающего размещение отходов на территории объекта размещения отходов, в соответствии с договором, заключенным между Подрядчиком и объектом размещения отходов.

Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки работ и (или) прекращения действия Договора (в зависимости от того, что наступит ранее), за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также строительный мусор, а также осуществить послестроительную уборку Объекта. Послестроительная уборка включает в себя:

• Удаление строительной пыли с поверхностей потолка (опционально), стен, пола.
• Обработка, помывка стен, напольного покрытия.
• Очистка межкомнатных дверей (самих полотен, дверных проемов).
• Очистка инженерных коммуникаций, отмывка от пыли и удаление защитной упаковки
• Чистка, помывка отопительных элементов, труб, батарей.
• Обеспыливание решеток вентиляции, элементов освещения в помещении.
• Помывка каркасной мебели внутри и снаружи.
• Очистка всех поверхностей от строительных пятен.
• Мытье сантехники, душевой, очистка плитки от затирки.
• Помывка, чистка от загрязнений остекления.

Не использовать в ходе выполнения Работ Материалы, оборудование, строительную и другую технику, как привлекаемые/предоставляемые Подрядчиком и (или) Субподрядчиками, так и предоставляемые Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований природоохранного законодательства, правил охраны труда и промышленной безопасности, безопасности работ.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов или оборудования, Технической документации;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
• неучтенных в Технической документации работ и связанной с этим необходимости проведения Дополнительных работ и увеличения сметной стоимости Работ по Договору;
• иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности, возможности использования по назначению или прочности результатов Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Письменно известить Заказчика за 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие ответственных конструкций и Скрытых работ выполнено без письменного подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, обеспечить осуществление приемки, а затем восстановить ее (их) за свой счет.

Предоставить Исполнительную документацию в бумажном виде - 3 экземпляра и на электронном носителе – 1 экземпляр, включая исполнительные чертежи и схемы, журналы работ, копии документов о качестве использованных Материалов и оборудования, сертификаты, технические паспорта, иную Эксплуатационную документацию. Исполнительная документация передается Заказчику одновременно с передачей Итогового акта сдачи-приемки работ по Договору.

Состав Исполнительной документации определяется, но не исчерпывается требованиями пункта 6.13. настоящего Договора, СП 48.13330.2011 «Организация строительства», в части оформления - в соответствии с РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128), РД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Порядок ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве» (утверждены приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7).

Вести Общий журнал работ по форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а, Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, и Общий журнал учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства по форме, утвержденной постановлением Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7.

Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

Устранять за свой счет и в сроки, предусмотренные Договором и (или) Актом о выявлении Недостатков, все выявленные Недостатки. Стороны согласились, что сроки устранения Недостатков, не указанные в Договоре, устанавливаются Заказчиком единолично в Акте о выявлении Недостатков.

Устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Обеспечить соблюдение требований миграционного законодательства Российской Федерации, исключить привлечению к выполнению Работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу на территории Российской Федерации или патента (за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») и доказательств постановки на миграционный учет.

Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и санитарной гигиены, требования охраны окружающей среды на Объектах Заказчика согласно действующему законодательству Российской Федерации, соблюдать требования природоохранного законодательства, соблюдать локальные нормативные акты Заказчика (политики, процедуры, регламенты, положения, инструкции) в части охраны труда, пожарной безопасности и санитарной гигиены, в т.ч. «Руководства по охране труда, пожарной и экологической безопасности для подрядных организаций» от 18.05.2017г. (Приложение № 9). Заказчик обязуется заблаговременно ознакомить Подрядчика со своими локальными нормативными актами.

Направлять всех работников, привлекаемым к производству Работ (включая работников Субподрядчиков) к представителю Заказчика для прохождения вводного инструктажа.

Проводить все виды инструктажей и обучений по всем направлениям связанным с выполнением обязательств по настоящему Договору (охрана труда, пожарная безопасность, санитарная гигиена и т.д.).

Обеспечивать средствами индивидуальной защиты всех работников согласно действующему законодательству Российской Федерации

Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика и инженерной организации (если таковая привлечена Заказчиком) для проведения проверки (аудита) хода, сроков и качества выполняемых Работ, качества и соответствия Технической документации Материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при проведении Работ, соблюдения технологии проведения Работ, выполнения Подрядчиком условий Договора, контроля за безопасностью выполняемых Работ, содержанием Подрядчиком Строительной площадки, соблюдением требований охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и санитарной гигиены, соблюдением миграционного законодательства, в том числе обеспечить возможность осуществления представителями Заказчика и (или) инженерной организации (если применимо) действий, указанных в пункте 7.6. Договора.

Обеспечить выполнение предписаний Заказчика по результатам аудита (проверки) и указаний Заказчика, предусмотренных пунктом 7.10. Договора, в том числе, относящихся к действиям или бездействию Субподрядчиков, в срок, указанный в предписании Заказчика. Стороны настоящим соглашаются, что предписания Заказчика по результатам проверки (аудита) по вопросам, указанным в пункте 7.6. Договора, а также указания Заказчика по вопросам, указанным в пункте 7.10. Договора, не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Незамедлительно извещать представителя Заказчика о всех несчастных случаях с людьми (работниками Подрядчика, Субподрядчиков и Заказчика, со студентами, аспирантами, посетителями, иными лицами), а также о всех несанкционированных (залповых) выбросах и химических разливах.

Ежемесячно не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца предоставлять Заказчику письменный отчет о целевом расходовании денежных средств (авансовых платежей) за предыдущие периоды с приложением копий платёжных поручений с отметкой банка об исполнении платежа. Отчет передается Подрядчиком Заказчику в бумажном виде, с подписью полномочного представителя и печатью Подрядчика, а также в электронном виде в формате Excel. Форма отчета указана в Приложении 8 к Договору.

Предварительно согласовать с Заказчиком путем составления дополнительной сметы, являющейся дополнительным соглашением к Договору, увеличение указанной в Смете стоимости Материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также замену Материалов и оборудования, указанных в Технической документации и (или) Смете (включая любую подписанную Сторонами дополнительную смету) и, в случае нарушения указанной в настоящем пункте Договора обязанности, самостоятельно нести расходы в виде (смотря, что применимо):

- разницы между стоимостью Материалов и (или) оборудования, указных в Смете (включая любую подписанную Сторонами дополнительную смету) и фактической стоимости соответствующих Материалов и (или) оборудования, или

- стоимости Материалов и (или) оборудования, использованного Подрядчиком при проведении Работ, если их наименование, технические или иные характеристики, параметры, класс, потребительские свойства и (или) комплектность, не соответствуют указанным в Технической документации и (или) Смете (кроме случаев последующего одобрения замены Заказчиком, которое осуществляется им единолично, по собственному усмотрению).

Своевременно письменно сообщать Заказчику об изменении лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком в процессе исполнения настоящего Договора (включая лиц, указанных в пункте 16.5. Договора и лиц, назначенных впоследствии на основании письменных уведомлений Подрядчика).

Подрядчик самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Заказчика об изменении лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком в процессе исполнения Договора, и до момента получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика, ранее назначенные Подрядчиком лица считаются надлежащим образом уполномоченными представителями Подрядчика, в рамках полномочий, указанный в пункте 16.5. Договора, и их действия, а также права и обязанности, приобретенные в результате их действий, сохраняют силу для Подрядчика и его правопреемников.

Выполнить все действия, необходимые интеграции результатов Работ в инженерные системы Объекта, а также ввода и передачи результата Работ в эксплуатацию.

Все работники Подрядчика и его Субподрядчиков обязаны носить персонализированную униформу с фирменным наименованием Подрядчика и/или его Субподрядчиков, а также с указанием фамилии, имени и отчества работника.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

• Передать Строительную площадку для выполнения Работ.
• Произвести приемку и оплату Работ, надлежаще выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Договором.
• Осуществлять технический надзор и контроль за ведением Работ.
• Предоставить Подрядчику точки подключения энергоснабжения, снабжения водой и других коммуникаций, необходимых для производства Работ.
• Своевременно письменно сообщать Подрядчику об изменении лиц, ответственных за взаимодействие с Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Договора (включая лиц, указанных в пункте 16.5. Договора и лиц, назначенных впоследствии на основании письменных уведомлений Заказчика).

Заказчик самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Подрядчика об изменении лиц, ответственных за взаимодействие с Подрядчиком в процессе исполнения Договора, и до момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, ранее назначенные Заказчиком лица считаются надлежащим образом уполномоченными представителями Заказчика, в рамках полномочий, указанный в пункте 16.5. Договора, и их действия, а также права и обязанности, приобретенные в результате их действий, сохраняют силу для Заказчика и его правопреемников.

Заказчик вправе:

• Проводить проверку (аудит) целевого использования аванса, хода, сроков и качества выполняемых Работ, качества и соответствия Технической документации Материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при проведении Работ, соблюдения технологии проведения Работ, выполнения Подрядчиком условий Договора (включая финансовые условия и контроль расходования Подрядчиком денежных средств, перечисленных Заказчиком по Договору), осуществлять контроль безопасности выполняемых Работ, содержания Подрядчиком Строительной площадки, контроль соблюдения требований охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и санитарной гигиены, соблюдения миграционного законодательства, иными обстоятельствами, связанными с проведением Работ, включая, но не ограничиваясь, правом на:
• запрос у Подрядчика сведений и документов, которые касаются вопросов, подлежащих контролю (срок предоставления Подрядчиком сведений и документов составляет 5 (пять) рабочих дней с даты направления запроса, если настоящим Договором не предусмотрен иной срок в отношении отдельных случаев);
• запрос документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору, включая целевое расходование сумм аванса, в том числе, но не ограничиваясь: корреспонденцию, бухгалтерскую документацию, договоры субподряда и поставки, платежные документы, товарно-транспортные документы, аналогичные документы в отношении деятельности Субподрядчиков и поставщиков. Соответствующее право запроса документов и обязанность их предоставить должны быть отражены во всех договорах Подрядчика с Субподрядчиками и поставщиками (срок предоставления Подрядчиком/Субподрядчиком сведений и документов составляет 5 (пять) рабочих дней с даты направления запроса;
• запрос у Подрядчика ежедневных и еженедельных планов работ и справок с ресурсными показателями и сроками по форме Заказчика;
• ознакомление с содержанием документов, указанных в пункте 6.13. Договора;
• непосредственный осмотр и проверку выполняемой Работы, а также Материалов и оборудования Подрядчика (Субподрядчиков);
• доступ представителей Заказчика (включая представителей инженерной организации и (или) экспертов, и (или) консультантов Заказчика) на Строительную площадку (в сопровождении представителей Подрядчика и при соблюдении требований безопасности);
• проведение собственной экспертизы соблюдения технологии проведения Работ, качества результатов Работ, Материалов, оборудования, используемых при проведении Работ, их соответствия требованиям Технической документации, достижения указанных в Технической документации показателей Объекта (включая забор и анализ образцов);
• самостоятельное (без согласия Подрядчика) привлечение консультантов, экспертов, инженеров (инженерных организаций) и иных специализированных организаций, в целях осуществления проверки (аудита) хода, качества и сроков проведения Работ и их результатов (включая промежуточные результаты по отдельным видам Работ), соблюдения технологии проведения Работ и иных обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора.
• Заказчик имеет право дать указание Подрядчику приостановить Работы при нарушении правил технической безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ и СНиП.
• Заказчик имеет право требовать удаления со Строительной площадки и привлечения к дисциплинарной ответственности любого лица, являющегося работником Подрядчика (Субподрядчика или поставщика), которое своими действиями осуществляет Работы в нарушение условий Договора, нарушает дисциплину, проявляет некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей, осуществляет действия прямо или косвенно угрожающие безопасности жизни и здоровью, имуществу и окружающей среде. Удаление любого лица со Строительной площадки не освобождает Подрядчика (Субподрядчика или поставщика) от исполнения обязанностей по настоящему Договору, включая сроки выполнения Работ.
• Требовать от Подрядчика устранения допущенных нарушений (включая нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком Субподрядчиками) силами и за счет Подрядчика.
• Давать Подрядчику не противоречащие законодательству Российской Федерации и Договору указания (в том числе, относящиеся к действиям или бездействию Субподрядчиков) о способе выполнения Работ, используемых Материалах и (или) оборудовании, технологии производства Работ и по иным вопросам, которые являются предметом проверки (аудита) в соответствии с пунктом 7.6. Договора.
• Направлять Подрядчику Запросы на внесение изменений в отношении Дополнительного объема работ, непосредственно связанных с Работами по Договору.
• Давать Подрядчику указания в случаях, предусмотренных пунктом 6.10. Договора в срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика.
• В случае привлечения Заказчиком инженерной организации, она вправе осуществлять права, предусмотренные в пунктах 7.6.1-7.6.8 Договора.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также Материалов и оборудования, включая, материалы и оборудование, предоставленное Заказчиком, несет Подрядчик до момента приемки Работ Заказчиком по Итоговому акту сдачи-приемки работ.

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

Подтверждение Объема Работ, выполненных за соответствующий Отчетный период осуществляется Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ с приложением к нему Справки о стоимости выполненных работ и затрат (включающей данные по видам оборудования, к монтажу которого Исполнитель приступил в Отчетном периоде), счета-фактуры и счета на оплату, направляемых Подрядчиком.

Акты о приемке выполненных работ подтверждают только выполнение промежуточного Объема Работ в течение Отчетного периода и подписываются в целях проведения расчетов между Сторонами и не являются актом предварительной приемки результата Работ. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Акта о приемке выполненных работ обязан подписать его и передать один экземпляр Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ.

Если Заказчик в течение указанного срока не приступит без уважительных причин к приемке работ, выполненных надлежащим образом, то датой приемки работ будет считаться следующий рабочий день с момента истечения срока, указанного в п.9.2. Договора.

Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после выполнения всех Работ, подтвержденных подписанными Сторонами Актами о приемке выполненных работ, передает Заказчику Итоговый акт сдачи-приемки работ со всей Исполнительной документацией на Работы по Договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного Итогового акта обязан подписать его и передать один экземпляр Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ от подписания Итогового акта сдачи-приемки работ.

Приемке результата Работ (Объема Работ за Отчетный период) должны предшествовать предварительные испытания в соответствии с предварительно разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программой. Подрядчик обязан предоставить Исполнительную документацию на тот объем работ, который указан в передаваемом Акте о приемке выполненных работ. В случае отсутствия Исполнительной документации Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ до предоставления указанного в данном пункте пакета Исполнительной документации.

В случае отказа Заказчика от подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ или Итогового акта сдачи-приемки работ, Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляют Акт о выявлении Недостатков. Подрядчик обязан устранить обнаруженные Недостатки своими силами и за свой счет, в срок, установленный Заказчиком единолично в Акте о выявлении Недостатков, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего уведомления (требования) Подрядчику.

Подписание Актов о приемке выполненных работ и Итогового акта сдачи-приемки работ производится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех обнаруженных при приемке Работ Недостатков и получения Заказчиком всех предусмотренных пунктами 9.1. или 9.3. Договора (смотря, что применимо) и пунктом 9.10. Договора документов.

Подписание Итогового акта сдачи-приемки работ подтверждает приемку Работ Заказчиком.

При сдаче-приемке Работ Заказчику Подрядчик обязан передать ему Исполнительную документацию, правила эксплуатации оборудования, требования технической документации на оборудование, иную Эксплуатационную документацию, которая необходима в целях обеспечения эффективного и безопасного использования результатов Работ (включая Материалы и оборудование, включенное в результаты Работ), а также информацию (документы) о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В объем работ Подрядчика входит также:

• Устранение замечаний службы эксплуатации (эксплуатирующей организации) Заказчика.
• Устранение замечаний Департамента строительного надзора Фонда Сколково (в случае, если нормативными документами предусматривается строительный надзор Фонда Сколково).

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

Подрядчик гарантирует надлежащее качество Работ, использованных Материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, требованиям технических регламентов, документам по стандартизации, а также предоставление соответствующих документов, удостоверяющих их качество. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, Материалы, оборудование и на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору за исключением дефектов, явившихся следствием несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и требований технической документации на оборудование.

Надлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору обеспечивается удержанием Заказчиком Гарантийного удержания в размере 5% от стоимости Работ.

Порядок возврата Гарантийного удержания:

• 2,5% от стоимости Работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки работ;
• 2,5% от стоимости Работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента окончания Гарантийного периода по Договору.
• Если в Гарантийный период обнаружатся Дефекты выполненных Работ и (или) использованных при их выполнении Материалов, изделий, конструкций и оборудования, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающие 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком уведомления Подрядчику об этом. Для участия в составлении Акта о выявлении Недостатков, фиксирующего Дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае продлевается на период устранения Дефектов (с даты получения Подрядчиком уведомления о выявленных Дефектах и до подписания Сторонами акта, фиксирующего устранение выявленных Дефектов).
• При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявлении Недостатков или неявке его представителя в срок, указанный в пункте 10.4. Договора, Заказчик составляет односторонний Акт о выявлении Недостатков, который будет иметь юридическую силу для обеих Сторон, а Подрядчик обязуется признать указанный Акт о выявлении Недостатков.
• Гарантия покрывает все расходы Подрядчика, связанные с устранением Недостатков, включая, но не ограничиваясь: на рабочую силу, осуществляющую устранение недостатков выполненных Работ, затраты для зарплаты рабочего персонала и дорожные расходы, включая питание и проживание, расходы на доставку, установку и ввод в эксплуатацию Материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставляемых в замену, иные расходы Подрядчика, указанные в пункте 4.2. Договора.
• По истечении Гарантийного периода Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывают акт об отсутствии или устранении Подрядчиком Недостатков, выявленных в течение Гарантийного периода.
• В случае не устранения и (или) несвоевременного устранения Подрядчиком Недостатков, выявленных в течение Гарантийного периода, Заказчик имеет право устранить выявленные Недостатки самостоятельно, за счет Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков и (или) удержать сумму расходов Заказчика на устранение Недостатков из Гарантийного удержания (согласие Подрядчика на это не требуется). О проведенном удержании Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки оплаты Работы Заказчиком Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. Пени не применяются к авансовым платежам.

Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим (некачественным) выполнением Работ, применением некачественных Материалов, изделий, конструкции и оборудования, отступлением от требований, предусмотренных в Технической документации и в Обязательных технических правилах, а также недостижением указанных в Технической документации показателей Объекта, а в случае реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения - снижением или потерей прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика при проведении Работ.

В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить:

за нарушение срока выполнения Работ Подрядчиком неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки; при этом, не выполненными в срок Работами считаются все работы по Договору, нормальная эксплуатация которых невозможна в связи с просрочкой отдельных видов Работ. Работы, имеющие обоснованные Дефекты, считаются невыполненными. В случае, если сроки устранения Дефектов по работам ведут к нарушению сроков, указанных в Графике, к таким работам применяются санкции, установленные настоящим подпунктом.

за нарушение пунктов 6.6. и 6.8. Договора, включая несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику и (или) Субподрядчикам имущества и (или) мусора - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки;

за использование при производстве Работ материалов, оборудования, изделий и конструкций ненадлежащего качества – штраф в размере 50% от стоимости некачественных материалов, оборудования, изделий и конструкций соответственно (сверх возмещения убытков), а также за свой счет обеспечить наличие материалов, оборудования, изделий и конструкций надлежащего качества;

за нарушение природоохранного законодательства, требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарной гигиены или техники безопасности производства Работ, включая нарушения пунктов 6.9., 6.17., 6.18., 6.19. и 6.20. Договора) - штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сорок тысяч) рублей за каждый случай, оформленный актом, составленным Заказчиком в одностороннем порядке;

за нарушение требований миграционного законодательства (пункт 6.16. Договора), подтверждённое решением компетентного органа, – штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения и компенсацию расходов Заказчика, понесенных в связи с выявленным нарушением;

за нарушение требований пунктов 6.5., 6.7., 6.11., 6.12., 6.13., 6.23. и 6.24. Договора – штраф в размере штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей за каждый случай, оформленный актом, составленным Заказчиком в одностороннем порядке;

за нарушение требований пунктов 6.21. и 6.22. Договора штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей за каждый случай, оформленный актом, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных Договором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата неустоек (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и (или) устранения Нарушений. Заказчик отвечает исключительно за документально подтвержденный реальный ущерб. Стороны признают, что предусмотренная Договором неустойка (пени, штрафы) соразмерна последствиям нарушения обязательств.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в ходе выполнения Работ Подрядчиком или Заказчиком, компенсируется Стороной, причинившей ущерб.

При наличии претензий к Подрядчику со стороны налоговых/таможенных/иных государственных органов и (или) запросов указанных органов в отношении Заказчика, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о таких претензиях/запросах не позднее чем в течение 2 (Двух) рабочих дней после того как Подрядчику стало известно о наличии указанных претензий/запросов. Нарушение Подрядчиком обязанностей, указанных в настоящем пункте и (или) нарушение Подрядчиком законодательства Российской Федерации, повлекшее за собой убытки Заказчика, предоставляет Заказчику право потребовать, а Подрядчик обязан в таком случае возместить Заказчику все убытки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: наводнения, землетрясения, пожара и других стихийных бедствий, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, чрезвычайных положений, решений, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления при которых исполнение Договора, становится невозможным.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательства, обязана известить об этом другую Сторону в письменном виде не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое указанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

Срок выполнения обязательств по Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательства в течение 3 (Трех) месяцев подряд, то Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае если Стороны не могут в течение 10 (Десяти) дней прийти к согласию относительно Недостатков и причин их возникновения, Стороны привлекут независимого эксперта для проведения экспертизы. Оплата услуг эксперта производится Стороной-инициатором проведения экспертизы. В случае, если заключением экспертизы установлено ненадлежащее качество Работ, выполненных Подрядчиком, расходы по ее проведению возмещает Подрядчик. В случае если по результатам проведения экспертизы будет установлено, что Недостатки являются результатом действия и (или) бездействия Подрядчика, то Подрядчик возмещает расходы Заказчика на проведение экспертизы.

Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне претензию, на которую последняя обязана ответить в течение 10 (Десяти) дней со дня ее получения. Если по истечении указанного срока Сторона, выставившая претензию, не получит ответа по существу (об удовлетворении или отказе в удовлетворении), претензия считается признанной.

Если по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в досудебном порядке, то он подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления, без возмещения Подрядчику убытков, при условии возмещения Подрядчику фактических и документально подтвержденных затрат, произведенных Подрядчиком до момента получения уведомления Заказчика об отказе от Договора, в случаях:

• задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 7 (Семь) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• нарушения Подрядчиком срока окончания Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;
• несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, качеству Материалов и (или) оборудования, технологии проведения Работ, если исправление соответствующих Недостатков влечет задержку строительства более чем на 7 (Семь) календарных дней;
• прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации, аннулирования лицензий/свидетельств/допусков на строительную деятельность или иной вид деятельности, принятия актов и (или) решений государственными органами, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
• наличия судебных разбирательств в отношении Подрядчика на сумму. превышающую 20% от стоимости работ;
• нарушения заверений и гарантий Подрядчика, предусмотренных в разделе 17 Договора;

Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика при условии оплаты Подрядчику фактически выполненной части Работ, письменно уведомив Подрядчика об этом за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Право Подрядчика на компенсацию документально подтвержденных затрат возникает у него только в случае, если Заказчик потребует у Подрядчика передачи результата незавершенных Работ в порядке, предусмотренном статьей 729 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору в случае задержки Заказчиком расчетов за выполненные и принятые Работы более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в случае задержки Заказчиком расчетов за выполненные и принятые Работы более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней.

Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления, в случае признания другой Стороны несостоятельной (банкротом) в установленном порядке, применения к другой Стороне любой меры по предупреждению банкротства организации или любой предусмотренной применимым законодательством процедуры в рамках рассмотрения заявления о признании такой Стороны банкротом.

Подрядчик по требованию Заказчика в течение десяти календарных дней с момента расторжения Договора по любому из оснований безвозмездно передает Заказчику права требования по любому договору поставки (купли-продажи) Материалов (оборудования) или договора о выполнении каких-либо работ (оказании услуг), заключенных во исполнение Договора. Подрядчик настоящим обязуется включить во все договоры поставки (купли-продажи), а также договоры на выполнение работ (оказание услуг) положение о безусловном и не требующем согласия поставщика (продавца)/Субподрядчика праве переуступить права требования в пользу Заказчика.

Подрядчик не имеет права удерживать результаты Работ, остатки Материалов, а также иное имущество, принадлежащее Заказчику или подлежащее передаче Заказчику в целях обеспечения своих требований по оплате Работ, возмещения издержек, компенсации убытков и иных сумм.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При заключении Договора и исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор вступает в силу с даты подписания Договора обеими сторонами и прекращает свое действие после полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой возникновение новых и (или) изменение имеющихся обязательств, предусмотренных настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

Сторона обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, полученных от другой Стороны в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия такой другой Стороны.

Стороны назначают следующих лиц, ответственных за взаимодействие в процессе исполнения настоящего Договора:

Подрядчик:

Представитель 1: _____________________ (ФИО, должность);

Полномочия:

- заключение (подписание) от имени Подрядчика дополнительных соглашений и приложений к Договору, подписание (одобрение) Запросов на внесение изменений;

- подписание Исполнительной документации, подписание актов, подписание (утверждение) отчетной документации по Договору;

- подписание (одобрение) Запросов на внесение изменений;

- подписание (утверждение) дополнительных смет в случае необходимости осуществления Дополнительных работ;

- подписание Уведомлений, связанных с исполнением Договора.

Представитель 2: _____________________ (ФИО, должность)

Полномочия:

- взаимодействие с Представителем 2 Заказчика посредством платформы Заказчика Bitrix по текущим, техническим вопросам, возникающим в процессе исполнения Договора, кроме относящихся к полномочиям единоличного исполнительного органа Подрядчика или Представителя 1 Подрядчика;

- предварительная подготовка предложений по дополнительным сметам в случае необходимости осуществления Дополнительных работ.

Заказчик:

Представитель 1: Симонов Андрей Евгеньевич

Полномочия:

- заключение (подписание) от имени Заказчика дополнительных соглашений и приложений к Договору, подписание (одобрение) Запросов на внесение изменений;

- принятие исполнения по Договору, в том числе, подписание актов, подписание (утверждение) отчетной документации по Договору;

- подписание документов по результатам проверок (аудита) (пункт 7.6. Договора) и указаний (пункт 7.8. Договора, а также Уведомлений, связанных с исполнением Договора.

Представитель 2: Студеникин Андрей Николаевич (Руководитель Департамента по строительству и эксплуатации кампуса);

Полномочия:

- взаимодействие с Представителем 2 Подрядчика посредством платформы Заказчика Bitrix по текущим, техническим вопросам, возникающим в процессе исполнения Договора, кроме относящихся к полномочиям ректора Заказчика или Представителя 1 Заказчика;

- предварительное рассмотрение и анализ предлагаемых Подрядчиком изменений в Техническую документацию и в Смету (включая дополнительные сметы).

Сторона в любое время вправе заменить лиц, указанных в настоящему пункте Договора, путем направления письменного Уведомления другой Стороне, которое вступает в силу с момента получения такого письменного Уведомления другой Стороной.

• Для упрощения оперативной работы по управлению проектом Стороны используют платформу Заказчика Bitrix.
• Уведомления, требования, указания, письма, претензии или сообщения (включая юридически значимые сообщения в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) (далее – «Уведомления») будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой, доставлены курьером под расписку о получении, либо переданы по электронной почте по указанным в пункте16.9. Договора адресам или по факсу, с подтверждением в получении и с обязательным последующим обменом оригиналами.

Уведомление считается доставленным должным образом:

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или в случае доставки с курьером, в момент доставки;

- в случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 17.30 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, Уведомление будет считаться врученным в 8.30 следующего рабочего дня.

При отправке Уведомления по почте либо курьерской службой Уведомление считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

• В случаях изменения Подрядчиком своего местонахождения, рабочих реквизитов, изменения места постановки Подрядчика на налоговый учет, изменения статуса налогоплательщика, принятия Подрядчиком решения о прекращении деятельности, нахождения Подрядчика в состоянии ликвидации или банкротства, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика об указанном обстоятельстве за 5 (Пять) дней до его возникновения, но в любом случае не позднее чем через 3 (Три) дня после возникновения соответствующего обстоятельства.
• Переписка по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, должна направляться по следующим адресам:

Подрядчик:

Почтовый адрес:

e-mail:

На имя Представителя 1 или Представителя 2, в зависимости от характера вопроса, в соответствии с полномочиями, указанным в пункте 16.5. Договора.

Заказчик:

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 30 стр.1

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

На имя Представителя 1 или Представителя 2, в зависимости от характера вопроса, в соответствии с

полномочиями, указанным в пункте 16.5. Договора.

• Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Каждая из Сторон Договора в порядке ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации дает другой Стороне Договора, следующие заверения об обстоятельствах:

17.1.1. Заключение настоящего Договора одобрено всеми должностными лицами и органами управления Стороны, одобрение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством, а также учредительными и внутренними документами Стороны. Подписание и исполнение Стороной настоящего Договора и других договоров, предусмотренных настоящим Договором, не противоречит действующему законодательству, учредительным документам Стороны и другим договорам, заключенным Стороной с третьими лицами.

17.1.2. Должностные лица, подписывающие от имени каждой из Сторон настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, а также другие документы, относящиеся к настоящему Договору, имеют все необходимые для этого полномочия.

17.1.3. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с настоящим Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях.

17.1.4. В отношении Стороны не начата процедура несостоятельности (банкротства), Сторона не находится в процессе добровольной или принудительной ликвидации в соответствии с требованиями применимого права страны учреждения соответствующей Стороны, органами управления ни одной из Сторон не принимались решения о ликвидации, реорганизации или обращении в суд с заявлением о признании соответствующей Стороны банкротом.

17.1.5. Каждая из Сторон осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обладает всей необходимой разрешительной документацией для выполнения обязательств по договору в силу законодательства Российской Федерации (лицензии, свидетельства, разрешения, допуски и прочее).

17.1.6. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне соблюдение требований применимого законодательства по противодействию коррупции как при заключении Договора, так и в процессе его исполнения.

17.1.7. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне Договора полное соблюдение налогового законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, гарантирует что:

- ею уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции по настоящему Договору будут полностью отражаться ею в своей первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на такую Сторону;

- будет отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, уплаченный другой Стороной в составе цены товара/работ/услуг;

- предоставит другой Стороне полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, отчетность, обязанность по ведению которых возлагается на такую Сторону (в том числе, но не ограничиваясь этим, счета-фактуры, накладные, спецификации, акты);

- основной целью совершения Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

- обязательство по Договору будет исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано по договору или закону.

Каждая из Сторон обязуется по первому требованию другой Стороны и/или налоговых органов (в том числе, при встречной налоговой проверке) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к настоящему Договору и/или подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от другой Стороны и/или налогового органа.

17.2. Все Стороны Договора признают и понимают, что заключили настоящий Договор, исключительно полагаясь на вышеперечисленные заверения и гарантии.

17.3. Сторона, которая дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе Договора, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью/нарушением таких заверений, расходы, понесенные другой Стороной в связи с недостоверностью таких заверений.

Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в том числе убытки, понесенные вследствие нарушения первой указанных в Договоре гарантий соблюдения налогового законодательства и/или допущенных такой Стороной нарушений налогового законодательства, отраженных в решениях налоговых органов, в размере:

- сумм, уплаченных другой Стороной в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), которые были уплачены другой Стороной в составе цены товара/работ/услуг по Договору либо решений об уплате этих налогов такой Стороной в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога;

- сумм, возмещенных другой Стороной иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар/работы/услуги (входящие в предмет настоящего Договора) у такой Стороны, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении/уплате налога, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного налога).

Сторона, нарушившая изложенные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения, возмещает другой Стороне кроме вышеуказанных сумм, также все иные убытки, вызванные таким нарушением.

Сторона, нарушившая изложенные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения, возмещает другой Стороне вышеуказанные суммы в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от другой Стороны соответствующего требования. При этом связанные с нарушением гарантий соблюдения налогового законодательства и/или нарушением налогового законодательства суммы подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне независимо от обжалования соответствующих решений налоговых органов в судебном порядке и/или в вышестоящие налоговые органы.

17.4. Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой «существенные условия» настоящего Договора для целей Гражданского Кодекса Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь, для целей статей 431.2, 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии будет считаться существенным нарушением настоящего Договора для целей статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от настоящего Договора.

17.5. Последствия, предусмотренные пунктами 17.3 и 17.4 настоящего пункта Договора, применяются к стороне, давшей недостоверные заверения, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений.

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством РФ уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных или иных целях Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям Договора и действующего законодательства РФ.

Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить кино- и видеосъёмку на Строительной площадке, а также не будет допускать осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного согласия Заказчика. Фотосьемка производится Подрядчиком исключительно в целях включения в отчетность в соответствии с настоящим Договором.

Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчику Подрядчиком, только в целях, предусмотренных Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

В случае ликвидации либо реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в ее ведении и относится к Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 «Смета»;

Приложение № 2 «График»;

Приложение № 3 «Форма Запроса на внесение изменений»;

Приложение № 4 «Техническая документация»;

Приложение № 5 «Форма Итогового акта сдачи-приемки работ»;

Приложение № 6 «Форма Конъюнктурного анализа»;

Приложение № 7 «Руководство по охране труда, пожарной и экологической безопасности для подрядных организаций» от 20.05.2021г.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № ____________ от «______» _________________ 202___ г.

Форма Запроса на внесение изменений

Начало Формы

«Запрос на внесение изменений

- Посмотреть таблицу с данными

Общие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

Оценка влияния на график:

- Посмотреть таблицу с данными

Оценка влияния на другие разделы:

- Посмотреть таблицу с данными

Оценка влияния на стоимость в рублях:

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждено:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Конец Формы

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору № ____________ от «______» _________________ 202___ г.

Форма Итогового акта сдачи-приемки работ

Начало Формы

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Конец Формы

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору № ____________ от «______» _________________ 202___ г.

Форма Конъюнктурного анализа

Заказчик _____________

Подрядчик _____________

Объект ______________

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86-addi-.zip

Модернизации системы снабжения технологическими газами

Коллеги, данный запрос опубликован для выбора пула поставщиков необходимых услуг и представляет собой исключительно Предквалификационный этап.

В рамках этапа необходимо заполнить “Форму 2” и предоставить документацию перечисленную в фале RFI.

Так как платформа не позволяет проводить запросы без указания бюджета или минимальной стоимости, просим вас для в качестве ценового критерия указать 1 рубль.

Тем самым вы сможете подтвердить свою готовность и желание на участие во 2 этапе.