Тендер - 05 Поставка вспомогательных материалов №243731210

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10, НИЛ «СЦК «Технологии композитов».
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2023 по 20.04.2023Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с условиями извещения о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно документацииДата подведения итогов:21.04.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупке Приложение_№3-Обоснование_ценыxx

Приложение №3

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления

научно-исследовательских работ

______________ Бабушкин В.М.

(подпись)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет договора: Поставка вспомогательных материалов для нужд НИЛ «СЦК «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ

Используемый метод определения НМЦД с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1-Техническое_заданиеxx

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку вспомогательных материалов для нужд НИЛ «СЦК «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ)

420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.10

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(л/с 711Х▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мероприятие проводится: по Контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/СЦК44Н от 19.01.2023 г.

Общие требования к поставляемому товару

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (Десяти) календарных дней, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков.

Технические требования

- Посмотреть таблицу с данными

*показатели, значения которых должны находиться в указанном диапазоне (пределе)

Сертификация

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации.

Требования к упаковке товара

Товары должны быть доставлены в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при транспортировании товара, погрузо-разгрузочных работах и обеспечивать защиту товара от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять их от засорения и загрязнения.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки.

Начальная (максимальная) цена Договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп.

Цена Договора включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора, в том числе погрузочные работы со склада Поставщика, доставку на склад Заказчика по указанному адресу, а также обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок поставки товара – в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.

Место поставки товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10, НИЛ «СЦК «Технологии композитов». Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад Заказчика по указанному адресу или в иное указанное Заказчиком место, включая соседние с указанным адресом строения.

Ответственный за подготовку ТЗ Бабушкин В.М.

Приложение_№2-Проект_Договораxx

ДОГОВОР №

г. Казань «___» __________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик________________________________________, действующего на основании доверенности № __________ от _______________, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ___________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного электронного запроса котировок (Протокол № ________ от _______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик по заданию Заказчика осуществляет поставку вспомогательных материалов для нужд НИЛ «СЦК «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ (далее - товар) согласно Спецификации (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный ему товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Спецификация согласовывается и подписывается Сторонами одновременно с заключением Договора и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Мероприятие проводится: по Контракту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/СЦК44Н от 19.01.2023 г.

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет __________________.

2.2. Цена Договора включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора, в том числе погрузочные работы со склада Поставщика, доставку на склад Заказчика по указанному адресу, а также обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и может изменяться только в следующих случаях:

1) если цена уменьшается без изменения иных условий исполнения договора;

2) если увеличивается предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2.4. Оплата производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки поставленного товара на основании выставленного счета Поставщика.

Датой приемки поставленного товара считается дата подписания товарной накладной, счёта-фактуры или универсального передаточного документа

2.5. На момент заключения Договора Поставщиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме __________ на сумму __________.

2.6. Срок действия обеспечения исполнения договора, указанного в п. 2.5. Договора, распространяется на весь период срока действия настоящего Договора. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора независимой гарантии, срок действия такой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства.

2.7. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику, а в случае обеспечения исполнения Договора в форме внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, удерживаются Заказчиком в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренного Договором;

- исполнения своих обязательств по Договору Поставщиком ненадлежащим образом,

-одностороннего необоснованного отказа Поставщика от исполнения Договора.

2.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет Поставщика в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

3.Сроки поставки товара и действия договора

3.1. Срок поставки товара – в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.

3.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

4. Гарантии качества товара

4.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (Десяти) календарных дней, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков.

5. Условия поставки

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации.

5.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке. Товары должны отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

5.3. Поставщик извещает Заказчика о готовности товара к отправке не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки. Заказчик извещает Поставщика о готовности принять товар, месте и времени выгрузки и об ответственных исполнителях, обеспечивающих приемку товара.

5.4. При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации.

5.3. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при транспортировании товара, погрузо-разгрузочных работах и обеспечивать защиту товара от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять их от засорения и загрязнения.

Товар должен быть доставлен в соответствии с действующими стандартами.

5.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10, НИЛ «СЦК «Технологии композитов». Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад Заказчика по указанному адресу или в иное указанное Заказчиком место, включая соседние с указанным адресом строения.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка товара по качеству и количеству будет производиться Заказчиком путем сравнения данных, указанных в товарной накладной, счёта-фактуры (или универсального передаточного документа УПД) и упаковочных листах на каждое место товара, с фактически прибывшим товаром в соответствии с Инструкциями по приемке №П-6, №П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете министров СССР 15.06.65г. и 25.04.66г. соответственно. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной или УПД.

Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты фактического прибытия товара проводит приемку товара по качеству и количеству и в случае отсутствия замечаний и недостатков подписывает товарную накладную.

6.2. В случае наличия замечаний и недостатков к фактически прибывшему товару Заказчик не подписывает товарную накладную, а в тот же день составляет акт недостатков, в котором фиксируются все замечания и недостатки (претензии). Акт недостатков подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон. При неявке и (или) отказе Поставщика подписывать Акт недостатков Акт недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае наличия замечаний и недостатков Поставщик обязан устранить их за собственный счёт, либо произвести замену товара в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика (Акта недостатков).

6.3.В случае обнаружения скрытых дефектов товара и/или поставки некачественного товара, и/или некомплектного товара Стороны руководствуются ст. ст. 475 и 480 Гражданского кодекса РФ.

6.4.Все расходы по возврату и замене брака товара возмещает Поставщик.

6.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:

7.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

7.1.2. В случае нарушений Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара до исправления выявленных недостатков.

7.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

7.2.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара по настоящему Договору.

7.2.2. Обеспечить своевременную приемку товара по настоящему Договору.

7.3. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ:

7.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с Договором.

7.4. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар по адресу, указанному Заказчиком, включив в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения работоспособности товара.

7.4.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый товар.

7.4.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки и осуществить замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8.Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения Договора Поставщиком Заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки. Неустойка подлежит уплате Поставщиком в течение не более десяти календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа (на усмотрение Заказчика).

8.3. В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств Поставщиком Заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере 0,1% от цены товара, подлежащего гарантийному ремонту, за каждый календарный день просрочки.

8.4. За каждый факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от суммы Договора.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.6. Уплата неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Если основанием для изменения или расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора Поставщиком, Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением Договора.

9. Переход права собственности

9.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после полной оплаты Заказчиком поставленного ему товара.

9.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику весь поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности, выпущен в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.

Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием товара или любой его части в Российской Федерации.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для поставки товаров, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.

10.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

10.4. Если какое-либо из перечисленных в п.10.1. обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

10.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

11.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

11.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 11.2 Договора, до момента получения ею ответа.

11.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 11.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

12. Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу после подписания и становится обязательным для обеих сторон.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронной цифровой подписи уполномоченных лиц сторон.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

12.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или Заказчиком в одностороннем порядке.

12.5.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии:

-значительного (более 10 дней) нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренного Договором;

-исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору ненадлежащим образом.

-по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.5.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и/или поставляемый товар не соответствуют установленным документацией об электронном запросе котировок требованиям (в т.ч. требованиям технического задания) или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и/или соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

12.5.3. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении Договора другой стороной.

Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

12.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.7.Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с законодательством.

12.8. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в течение не более 10 календарных дней с даты установления изменений.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору №______ от __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку вспомогательных материалов для нужд НИЛ «СЦК «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ

- Посмотреть таблицу с данными

*показатели, значения которых должны находиться в указанном диапазоне (пределе)

- Посмотреть таблицу с данными%88%87%82%85%99%85%8d%88%85_05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по НиИД

______________ /В.М. Бабушкин /

« 11 » апреля 2023 г.

№ ЗК ЭФ_05/2023 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на оказание услуг

на поставку вспомогательных материалов для нужд НИЛ «СЦК «Технологии композитов» КНИТУ-КАИ

(Извещение подготовлено в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц №223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Начальник Управления обеспечения закупок

_______________ /В.Н. Волкова/

« 11 » апреля 2023 г. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №А к извещению

Форма № 1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Котировочная заявка к запросу котировок в электронной форме №_______ (№ извещения) от «____» ______ 2023 г.

Наименование, местонахождение, юр. адрес, телефон _________________________________
(для юр. лица)
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства, телефон ___________________________________________________
(для физ. лица)
Банковские реквизиты участника закупки________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН_____________________________________________________ - Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации, сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных документах, и направляем настоящую заявку.
Соглашаемся исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Гарантируем достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной площадке участников закупки.

Прилагаемые документы: изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и согласны.

Внимание: Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части.