Тендер - поставка моющих средств №243725877

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Коми Респ Место поставки (адрес):ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница», Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_запроса_котировок_моющие

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «УХТИНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

(ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

по определению поставщика для поставки моющих средств для нужд ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница»

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская психиатрическая больница»

Глава 1. Информационная карта

Глава 2. Техническое задание

Глава 3. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и порядок ее заполнения

Глава 4. Проект договора

Глава 5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

г. Ухта

2023г.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Описание объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2023 г., в соответствии с заявками Заказчика.

ГЛАВА 3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

3.1. ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупка: заполняется участником закупки

Номер извещения в ЕИС: заполняется участником закупки

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Подавая данную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме закупки подтверждаем свое соответствие обязательным требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, к участникам закупки, а именно:

- не проведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

- не приостановление деятельности участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.

- отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- соответствие участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы).

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

- обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии,состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Подачей настоящей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участник закупки выражает согласие на поставку товара в соответствии с требованиями и условиями, установленными извещением об осуществлении закупки и проектом договора.

Настоящей Заявкой подтверждаем следующее:

1. количество товара, его функциональные, количественные и качественные характеристики будут соответствовать требования извещения об осуществлении закупки и предложениям, представленным в составе заявки на участие в закупке;

2. согласие с условиями оплаты, предусмотренными проектом договора;

3. согласие со сроком поставки товара, предусмотренным проектом договора.

Предложение о цене договора(заполняется участником закупки): ______, включая НДС (__%) _____ или НДС не облагается (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Предложение о цене продукции, сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, декларирование наименования страны происхождения поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

- документы, предусмотренные извещением об осуществлении закупки

3.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»:

положения формы не подлежат изменению;

заполнение формы заявки участником осуществляется только внесением сведений в строки/ячейки формы, предусмотренные для заполнения участником, т.е. при наличии указания: «заполняется участником закупки» с учетом следующего:

- при заполнении столбца формы «Наименование товара» участник вправе дополнительно указать торговое наименование и/или товарный знак предлагаемого к поставке товара;

- при заполнении столбца формы «Характеристики товара» при наличии диапазона значений (или ограничения значений установленных с применением слов «не более, не менее») участник вправе указать одно конкретное значения в рамках установленного диапазона (ограничения), при наличии указания «и/или» участник вправе указать одно из предлагаемых значений;

- отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

3. предложение о цене договора указывается в рублях Российской Федерации, предложение о цене единицы продукции/услуги/работы указывается в рублях Российской Федерации;

4. предложение о цене единицы продукции/услуги/работы должно соответствовать предложению о цене договора с учетом количества поставляемого товара/оказываемых услуг/выполняемых работ;

5. заявка направляется в редактируемом формате позволяющем осуществлять функции поиска и копирования произвольных фрагментов текста (например, в формате doc, docx, txt, rtf);

6. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать сведения и документы в соответствии с условиями извещения об осуществлении закупки:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника запроса котировок в электронной форме (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме (представляется по форме установленной п. 3.1. главы 3 извещения об осуществлении закупки);

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

(примечание: в случае предоставления в качестве копии документа, удостоверяющего личность (для иных физических лиц) копии паспорта гражданина Российской Федерации, то участнику закупки необходимо представить копии всех 20 страниц и обложки паспорта гражданина Российской Федерации).

2) согласие участника запроса котировок в электронной форме исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, наименование и сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции, с декларированием наименования страны происхождения поставляемого товара (работы, услуги)(представляется по форме установленной п. 3.1. главы 3 извещения об осуществлении закупки);

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок в электронной форме:

а) декларация о соответствии обязательным требованиям к участникам закупки (представляется по форме, установленной п. 3.1. главы 3 извещения об осуществлении закупки);

4) участниками запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Подтверждением статуса является наличие:

- для СМСП - информации о таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

- для самозанятого - информации на официальном сайте ФНС России о применении им налогового режима "Налог на профессиональный доход"

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме – физического лица).

5.5.При формировании заявки на участие в закупки Клиент ЭП обязан при заполнении экранной формы заявки указать сведения о цене, по которой он согласен заключить договор по итогам соответствующей Закупки.

Электронные документы, входящие в состав заявки, должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg).

Наличие на документах усиленной квалифицированной электронной подписи участника закупки подтверждает, что документы отправлены от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый извещением о закупке, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупок.

ГЛАВА 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

на поставку моющих средств

г. Ухта «__» ________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Зотова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), на основании ______________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с Договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке моющих средств для нужд ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница» (далее – Товар, продукция) согласно заявкам Заказчика, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

Место поставки товара: ГБУЗ РК «Ухтинская психиатрическая больница», Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 5. .

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

• • Поставлять Товар в таре и упаковке, обеспечивающих его сохранность при транспортировке и хранении.
  • Доставить Товар Заказчику, произвести разгрузочные работы.
  • Надлежащим образом (четко, ясно и достоверно) оформить отгрузочные и расчетные документы в соответствии с условиями Договора.
  • Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар, в т.ч. документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, соответствие товара требованиям ГОСТ, ТУ, в том числе сертификаты (декларации) (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).
  • В случае обнаружения факта поставки Товара ненадлежащего качества, и/или количества, и/или ассортимента, Поставщик обязуется за свой счет заменить такой Товар, на Товар надлежащего качества, и/или количества, и/или ассортимента.
  • Предоставлять по письменному запросу Заказчика все необходимые отчетные формы и документы, касающиеся исполнения обязательств по договору.

2.2. Заказчик обязуется:

• • Производить оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Договора.
  • Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Договора.
  • Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.
  • Проводить экспертизу для проверки качества и количества, поставляемого товара, в порядке установленным разделом 3 Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Запросить у Поставщика документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением Договора.

2.3.2. В случае начисления неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями Договора, направлять Поставщику Уведомление о ненадлежащем исполнения обязательств по Договору в течение 5 рабочих дней с даты проведения оплаты за отпущенный Товар.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика оплату поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.

2.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке Товара, либо подготовки мотивированного отказа от их подписания.

2.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2023 г., в соответствии с заявками Заказчика.

Заявка Заказчика направляется не позднее, чем за 2 дня до дня поставки (в отдельных случаях Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе сократить срок направления заявки). В заявке Заказчик определяет день (период), перечень и количество товара. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время поставки Товара, и уведомить представителя Заказчика, уполномоченного принять Товар, о представителе Поставщика, ответственном за поставку Товара, в том числе о контактных телефонах последнего. Форма и способ направления заявок определяется Заказчиком с учетом сведений указанных в разделе 12 Договора.

Доставка товара Заказчику производится за счет Поставщика. Риск случайной гибели или повреждения, утери товара в процессе транспортировки, разгрузки, несет Поставщик.

3.2. Поставка товара Заказчику осуществляется согласно Приложению № 1 к Договору и в сроки, указанные в пункте 3.1 Договора.

3.3. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Приложению №1 к Договору или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

3.4. Транспортировка товара до Заказчика осуществляется с соблюдением установленных требований по хранению.

3.5.Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по месту доставки Товара в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае неявки представителя Поставщика приемка Товара не производится. Расходы по возврату Товара относятся на Поставщика.

3.6. При приемке Товара уполномоченный представитель Поставщика предъявляет документы, указанные в пункте 2.1.4 Договора, а также представляет товарную накладную или универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товара (Приложение №2 к Договору) (далее по тексту – документы о приемке), счет-фактуру (счет), подписанные Поставщиком, в двух экземплярах.

3.7.При приемке товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Договора, осматривает Товар, проверят соответствие поставляемого Товара (наименование, количество, ассортимент) данным, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и документам о приемке, срок годности товара, качество Товара (в том числе с осуществлением выборочных проб отдельных видов Товара).

3.8.По итогам приемки Товара при соответствии Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик подписывает документы о приемке в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

3.9.В случае выявления расхождения по количеству и (или) качеству между Товаром, указанным в Спецификации и (или) документам о приемке, и фактически поставленным Товаром, Заказчик приостанавливает приемку группы Товара, по которой имеется расхождение, и в отношении каждой группы товаров составляет Акт об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – Акт об установленном расхождении), в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.10.Акт об установленном расхождении подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день составления.

3.11. В случае уклонения представителя Поставщика от подписания Акта об установленном расхождении, представитель Заказчика составляет акт об уклонении Поставщика от подписания акта об установленном расхождении по количеству и (или) качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

3.12.Поставщик обязуется забрать Товар, не соответствующий данным Спецификации, и (или) ненадлежащего качества в день составления и подписания Акта об установленном расхождении.

3.13. В случае если при составлении Акта об установленном расхождении возникнут разногласия, Заказчик направляет группу Товара, в отношении качества которой возникли разногласия в испытательную лабораторию. В случае выявления ненадлежащего качества товара расходы возлагаются на Поставщика.

3.14.Поставщик обязуется восполнить недопоставленное количество Товара и (или) заменить Товар, не соответствующий данным, указанным в Спецификации, и (или) ненадлежащего качества за свой счет в течение 1 рабочего дня с момента составления Акта об установленном расхождении или с момента получения акта проверки качества товара испытательной лабораторией.

3.15.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания документов о приемке Сторонами лежит на Поставщике.

3.16.До момента урегулирования разногласий (в том числе связанных с оплатой Поставщиком расходов Заказчика по проведению лабораторных испытаний) Заказчик вправе приостановить выполнение обязательств по оплате Товара.

3.17.Товар считается поставленным с даты подписания Сторонами документов о приемке.

3.18. При транспортировке товара должны соблюдаться правила товарного соседства (не допускается перевозка готовых пищевых продуктов вместе с сырьем).

3.19. В случае если при транспортировке Товара допущено нарушение, приведшее к утрате Товаром соответствующего качества и приобретению им опасных свойств, Поставщик обязан проинформировать об этом Заказчика в письменной форме в этот же день и заменить такой Товар товаром надлежащего качества.

3.20. В случае выявления органами государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий после приемки товара его некачественности, товар не признается принятым заказчиком по качеству без замечаний.

3.21. Расходы на утилизацию и (или) уничтожение товара в связи с его некачественностью, выявленной после его приемки, органами государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, несет Поставщик.

3.22. Заказчик вправе удержать из суммы оплаты за товар сумму расходов на утилизацию и (или) уничтожение некачественного товара.

Качество Товара

4.1.Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства, ГОСТов, ТУ, стандартов, сертификатам производителя, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

4.4. При передаче товара Поставщик представляет Заказчику все товаросопроводительные документы на поставляемый товар, предусмотренные п. 2.1.4. настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче указанных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.5. Для проверки качества, количества поставляемого Товара заказчиком может проводиться экспертиза. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации. Результатом экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору является подписание уполномоченным лицом Заказчика документов о приемке.

В случае необходимости, срок приемки товара по качеству и на соответствие условиям договора продлевается на время необходимое для осуществления экспертизы.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Цена настоящего договора составляет _______ рублей, включая НДС (__%) _____рублей или НДС не облагается (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения).

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, расходы на упаковку, обеспечение соответствующих условий доставки и хранения до момента передачи товара Заказчику, транспортные расходы, расходы по загрузке - разгрузке товара, подъему на этажи товара, а также все подлежащие к уплате установленные налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Непосредственным Плательщиком за поставленный товар является Заказчик.

Источником финансирования по Договору являются средства бюджетного учреждения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

• Оплата по договору производится Заказчиком по факту поставки Товара не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке на основании выставленной Поставщиком счет-фактуры (счета). Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
• Оплата договора может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента Поставщик обязуется за свой счет заменить такой Товар, на Товар надлежащего качества, и/или количества, и/или ассортимента в сроки, указанные Заказчиком.

В случае, если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественный Товар и/или несоответствующие количеству и/или ассортименту, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере 100% от цены поставленного Товара ненадлежащего качества и/или несоответствующего количеству и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх неустойки (штрафа, пени). Возмещение убытков и уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождают Поставщика от надлежащего исполнения обязательств.

• В случае просрочки исполнения Поставщиком какого-либо обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
• Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору ввиду наступления выше указанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше одного календарного месяца, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении Договора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Обеспечения исполнения договора не установлено.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента его заключения Сторонами по 31.12.2023 г., а в части

оплаты и взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

• Настоящий договор заключен в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью. Договор считается заключенным с момента размещения и подписания на электронной площадке договора, усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
• Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки) возможно по решению Заказчика по соглашению сторон:

- при увеличении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договором количества товаров, объема работ, услуг или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, услуг - в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

• Изменение предмета договора не допускается.
• Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
• Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

- в случае, если Поставщик в заявке на закупку указал недостоверную информацию.

• Иное, не оговоренное в настоящем договоре, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, регулирующие договорные отношения.
• При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместоиностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких - либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления

• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
• В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления о прекращении действия настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, считающая, что ее права нарушены, (далее – заинтересованная сторона) обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней со дня получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

• Стороны определили, что споры, связанные с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _____ от ___. ___. 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № _____ от ___. ___. 2023г.

Акт приема-передачи товара

по договору №_____ от _______ на поставку_________

г. __________ «__» ________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

- Посмотреть таблицу с данными

1. В рамках исполнения Договора Поставщиком поставлен, а Заказчиком принят следующий объем товаров:

2. К объему поставленных товаров Стороны претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ГЛАВА 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора установлена и обоснована Заказчиком на основании информации о рыночных ценах товаров, являющихся предметом закупки, содержащихся в коммерческих предложениях потенциальных Поставщиков, согласно таблице:

- Посмотреть таблицу с данными