Тендер - Порошковая краска RAL 9005 черная матовая №243722133

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО ТПК "ПОЛИМЕР-СЕРВИС" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) счет_Полимерсервис

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется

наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег

на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ВНИМАНИЕ!!! И31У1ЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ДЛЯ ОПЛАТЫ!!!

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск

БИК

Сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок плат.

01

Очер. плат. 5

Банк получателя

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

КПП

ООО ТПК "Полимер-Сервис"

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Вид ол.

Наз. пл.

Код

Получатель

Рез. поле

Оплата по заказу клиента №1716

Назначение платежа

Счет на оплату № 1716 от 7 апреля 2023 г

Поставщик:

I

юкупатель.

№

ОООТПК "Полимер-Сервис", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул

Большая, д. 171/1, офис 32, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская

Кострома г. Щербины Петра ул, дом 21, тел.: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Артикул

Товары (работы, услуги)

1 РОО 9005 ЗК Полимерная порошковая краска "Со1оп(" К А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьполиэфирная матовая

Количество

Ю 0|

Цена

кг

36 500,00

Итого:

В т.ч. НДС (20%):

Итого с НДС:

36 500,00

6 083,33

36 500,00

Всего наименований 1, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 КУБ

Тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Генеральный

директор

Борисов А.С.

подпись

расшифровка подписи

Побудина С.А.

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Парфенова О. В.

Менеджер

подпись

Сумма

365,00

расшифровка подписи

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Государственный контракт №_______

на поставку порошковой краски RAL9005 черной матовой

г. Кострома «____»_______________2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик» (далее Заказчик), в лице заместителя начальника колонии-начальника центра ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области Скрябина Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 15.09.2022 № 45/ТО/31/11947, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________, c другой стороны, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

• Поставщик обязуется поставить заказчику следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

(далее - «товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

2. Цена, порядок расчетов

2.1. Цена Государственного контракта составляет _______________________., в том числе НДС/без НДС. Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Государственного контракта, в том числе, стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов командировочных, расходы по доставке до склада Государственного Заказчика и иные обязательные платежи.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Оплата производится в виде безналичного расчета за счет средств федерального бюджета (дополнительных источников бюджетного финансирования) в течение 7 рабочих дней после получения товара, получения счет - фактуры и подписания товарной накладной.

2.4. Расчет и обоснование цены контракта: на основании п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) идентичных товаров, поскольку есть возможность на основании рыночных предложений провести анализ и наиболее эффективно определить цену контракта. В целях экономии и эффективного использования бюджетных средств целесообразно заключение контракта по наименьшей цене.

2.5 В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.7. Источник финансирования – федеральный бюджет (дополнительный источник бюджетного финансирования).

3. Порядок поставки и приемки товара, экспертиза товара

• Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Государственного контракта силами и за счет средств Поставщика
• Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар в количестве, по качеству, по цене, в сроки и адресу, предусмотренные Государственным контрактом, а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара по накладным в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прибытия товара на склад Государственного заказчика.

3.3. Государственный Заказчик вправе отказаться о получения товара, период поставки которого просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке товара.

3.4. В момент поставки товара поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, необремененный правами третьих лиц.

3.5. Момент поставки товара определяется по дате подписания Государственным заказчиком накладной на отгрузку соответствующего товара.

3.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент поставки товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет его собственник.

3.7. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед приемкой каждой партии товара Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара своими силами.

3.8. Экспертиза каждой партии товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара. По итогам проведения экспертизы заказчик в произвольной форме составляет заключение экспертизы с указанием соответствия (несоответствия) товара требованиям Контракта.

3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042.)

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом начисляются штрафы.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. (Постановление Правительства от 30.08.2017 г. № 1042)

4.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

4.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

4.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

4.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, пожаров, забастовок и иных действий, независящих от воли сторон, ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Контракту. При наступлении указанных обстоятельств исполнение обязательств может быть приостановлено на время действия или ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.2. В случае если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

5.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

5.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия форс - мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, либо это следует из общеизвестных фактов.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и стороны произведут взаиморасчет за исполненную часть Контракта.

6. Изменение и расторжение контракта

6.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст.34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, нормами действующего законодательства.

6.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

7.3. Все возможные претензии по Контракту (за исключением скрытых недостатков товара) должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 15 (тридцати) календарных дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Претензии по скрытым недостаткам товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

8. Права и обязанности сторон

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. поставить качественный Товар в количестве, установленном положениями настоящего Контракта;

8.1.2. осуществить поставку Товара в сроки, установленные положениями настоящего Контракта;

8.1.3. устранять недостатки Товара в порядке, установленном настоящим Контрактом. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик;

8.1.4. при передаче Товара ненадлежащего качества, по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству и условиям настоящего Контракта;

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. требовать оплаты поставленного Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

8.2.2. принимать непосредственное участие в процедуре сдачи-приемки Товара, порядок проведения которой предусмотрен разделом 3 настоящего Контракта.

8.2.3. Поставщик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.3 Заказчик обязан:

8.3.1. оплатить поставленный Товар в сумме и сроки, установленные настоящим Контрактом.

8.4. Заказчик вправе:

8.4.1. требовать поставки качественного Товара.

8.4.2. Заказчик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9. Срок действия

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2023 г включительно, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств- до их полного исполнения.

9.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение контракта не предусмотрено настоящим контрактом.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными