Тендер - Поставка строительных материалов по адресу:Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 61, лит А. №243719992

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_на_поставку_строит_мат_для_ЭМ_2023.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Просмотр сведений о закупке «Поставка строительных материалов по адресу:Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 61, лит А.» Общие сведения о закупке Статус закупки Отменена

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1583

Объект закупки: Поставка строительных материалов по адресу:Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 61, лит А.

Описание объекта закупки: Поставка строительных материалов по адресу:Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 61, лит А.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок завершения подачи оферт: 12.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д.61, лит.А

Источник финансирования: Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (Доходы от иной приносящей доход деятельности ____________ руб.), КОСГУ, КОСГУ 344.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с Контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИИ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 61/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 61/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5112

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Кирюшина

Имя Маргарита

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург «___» __________ 20__г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» (сокращенное наименование - СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирнова Виктора Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий контракт (далее именуемый «Контракт») о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. По Контракту Поставщик обязуется поставить строительные материалы в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), по адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 61, лит.А (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по Контракту.
1.2. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты поставленного Товара, не соответствующего требованиям Контракта и приложений к нему.
2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, несоответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также уплаты неустойки.
2.1.7. Произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту, в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять поставленный Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
2.2.2. Оплатить поставленный Товар в случае надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренные Контрактом.
2.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту Заказчиком.
2.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту.
2.4. Поставщик обязан:
2.4.1. Поставить Товар, обеспечив надлежащее качество, соответствующее условиям Контракта и приложений к нему, требованиям, установленным действующим законодательством, нормам и правилам, государственным и отраслевым стандартам и техническим условиями, в сроки, установленные Контрактом.
2.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных Товарах.
2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
2.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.4.5. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
2.4.6. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставляемого Товара и условия его оплаты.
2.4.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
2.4.8. При выявлении недопоставки Товара (в т.ч. нарушения комплектации, количества, ассортимента Товара), поставить недопоставленное количество в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недопоставки.
2.4.9. За свой счет заменить некачественный Товар на качественный в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков.
2.4.10. Не позднее чем за 3 (три) календарных дня до момента поставки Товара сообщить Заказчику о времени и дате поставки (посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте, по номеру (адресу) указанным в разделе 11 Контракта).
2.4.11. Нести гарантийные обязательства по поставленному Товару в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.
2.4.12. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, обязательными для Сторон нормами и правилами.
2.4.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят невозможностью осуществления поставки Товара либо создают невозможность поставки в срок.
Поставщик, не предупредивший Заказчика о таких обстоятельствах либо продолживший поставку Товара, не дожидаясь ответа Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.5. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные условиями Контракта, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ________ (____________) рублей 00 копеек. в т.ч. НДС 20%/10% _______ руб./ НДС не облагается.
3.2. Цена, указанная в п. 3.1. Контракта, включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
3.4. Оплата поставленных Товаров обеспечивается Заказчиком в безналичной форме.
Источник финансирования:
Внебюджетные средства,
Средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (Доходы от иной приносящей доход деятельности ____________ руб.), КОСГУ, КОСГУ 344.
3.5. Оплата Товара осуществляется Заказчиком единовременно по факту поставки Товара в полном объеме согласно Контракту и приложениям к нему в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара, товарной накладной и выставления Поставщиком счета (счета-фактуры) (или счета, если Исполнитель не облагается НДС).
3.6. Установленная Контрактом стоимость Товара или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
3.7. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований Контракта и приложений к нему, нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
3.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом количества Товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
3.9. Авансирование не предусмотрено.
3.10. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Место поставки Товара: Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 61, лит А.
4.2. Сроки поставки Товара: в течение10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.
Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (с понедельника по пятницу с 9 часов до 17 часов 30 минут, за исключением праздничных нерабочих дней) по предварительному согласованию даты и времени поставки.
4.3. Поставка Товара осуществляется единовременно, в полном объеме согласно Контракту и приложениям к нему.
4.4. Поставляемый Товар должен:
- соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации;
- являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц);
- не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению);
- свободным от любых прав третьих лиц (не находиться в залоге, под арестом и т.п.).
4.5. Поставщик одновременно с передачей Товара обязан одновременно передать Заказчику:
- принадлежности Товара;
- относящиеся к Товару документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или Контрактом.
4.6. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке (за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки).
4.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками Товара, указанными в Контракте.
4.8. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4.9. Перевозка Товара, доставка, погрузка-выгрузка, подъем до места установки указанного Заказчиком, выполняются силами Поставщика и за его счет.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Поставщик одновременно с Товаром предоставляет Заказчику принадлежности Товара и документы, указанные в п. 4.5. Контракта; акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах; счет (счет-фактуру), иные отчетные, финансовые и другие документы, подтверждающие исполнение обязательств, а также выполнение работ по сборке, установке и демонстрации Товара.

5.2. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента доставки Товара, его принадлежностей и документов, указанных в п. 5.1. Контракта от Поставщика, подписывает акт сдачи-приемки Товара, товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.3. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара, его принадлежностей и документов, предоставленных Поставщиком согласно п. 5.1. Контракта, на соответствие требованиям Контракта и приложениям к нему, в том числе осуществляет проверку по: наименованию, количеству, сроку поставки Товара, соблюдению требований к маркировке, таре и упаковке, оформлению документов.

5.4. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части соответствия требованиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.6. По результатам приемки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки Товара (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) либо в случае обнаружения недостатков (недопоставке и т.п.) в поставленном Товаре, его принадлежностях и документах, предоставленных Поставщиком согласно п. 5.1. Контракта, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Товара с указанием недостатков и сроков их устранения.

Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения несоответствия поставленного Товара по качеству и количеству, отсутствие сертификатов и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также неправильного оформления документов и т.п.

5.7. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Стороны составляют акт, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с участием, в случае необходимости, одной из независимых контрольных организаций, компетентных в проведении подобного рода экспертиз. Расходы по экспертизе несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

При исполнении Контракта существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

5.8. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе Заказчика.

Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

5.9. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются выполненными в полном объеме после приемки Заказчиком всего объема (количества и ассортимента) Товаров, предусмотренного Контрактом и приложениями к нему. Приемка Товара Заказчиком подтверждается подписанным Сторонами актом сдачи-приемки Товара.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Контракта, в сумме __________ руб.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со ст. 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Поставщику по Контракту сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа).

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, убытки Заказчика взыскиваются с Поставщиком в полной сумме сверх предусмотренной Контрактом неустойки (пени, штрафа).

6.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту и возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.12. Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.13. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Поставщика, его работников или представителей.

6.14. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п. 4.2. Контракта;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

6.15. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных спецификацией, п. 2.4. Контракта;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Контракта, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Контракта.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Товар должен соответствовать требованиям Контракта и приложениям к нему.

7.2. Срок предоставления гарантии качества Товара составляет 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Товара, но не менее срока действия гарантии производителя Товара.

Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром.

7.3. В течение срока гарантии качества Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие части Товара (комплектующие изделия).

7.4. В случае обнаружения недостатков, дефектов в поставленных Товарах (составляющих частях, принадлежностях и т.п.), Поставщик, в сроки, установленные Заказчиком, своими силами и за свой счет устраняет обнаруженные дефекты и недостатки.

Если Поставщик не устраняет недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик имеет право заменить Товар и устранить недостатки, дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Поставщика.

7.5. В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался.

В случае замены Товара (принадлежностей, комплектующих изделий) на новый, гарантийный срок на него исчисляется с даты приемки Заказчиком нового Товара (принадлежностей, комплектующих изделий).

8. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2023г. Финансовые обязательства Заказчика по Контракту ограничиваются 15.12.2023г.

Раздел 7 Контракта действует до истечения гарантийного срока, установленного Контрактом.

8.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10 % (десять процентов) или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10 % (десять процентов);

8.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качественные и количественные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качественными и количественными характеристиками, указанными в Контракте.

8.5. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии одного (или нескольких) из следующих условий:

- в случае поставки Товара ненадлежащего количества и(или) качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения срока поставки Товара, более чем на 10 (десять) календарных дней.

8.8. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Поставщиком Контракта.

8.9. Во всех иных случаях расторжение Контракта происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В рамках исполнения Контракта чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии в них вины Стороны Контракта; войны и военные действия; иные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствует исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Сторон по Контракту.

9.3. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие из Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, предают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.3. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

Претензии могут быть направлены посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почты, по адресу (номеру), указанным в разделе 11 Контракта.

10.4. Срок ответа на претензию – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее вручения. В случае если Сторона Контракта уклоняется от вручения претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления.

10.5. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней и незамедлительное направление Стороне Контракта, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

10.6. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.9. Контракта.

10.7. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.8. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения.

10.10. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.11. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.12. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

10.12.1. Приложение № 1. Спецификация.

10.12.2. Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки Товара.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от « » ________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2к Контракту

от « » ________ 20__г. № _______

ФОРМА АКТА

СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Санкт-Петербург «___» _______ 20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции» (сокращенное наименование – СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Смирнова Виктора Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Контрактом №__________________ от « » ________ 20__г., Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого поставлено Товара на общую сумму _________________. (сумма прописью), НДС облагается/ не облагается.

2. Фактическое качество Товара соответствует/не соответствует требованиям Контракта: _______________

3. Вышеуказанная поставка согласно Контракту должна быть выполнена «___» ________ 20__ г., фактически выполнена «____» _____ 20__ г.

4. Недостатки Товара выявлены/не выявлены: _____________________.

5. Результаты поставки по Контракту: _______________________________________________.

6.Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями Контракта является основанием для проведения расчетов Заказчика с Поставщиком за поставленный Товар.

- Посмотреть таблицу с данными