20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов : -
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):
Иркутская обл. г. Усть-Кут ст. Якурим ВСЖД
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
11.04.2023
по
14.04.2023
Место предоставления документации:
http://zakupki.gov.ru
http://www.yatec.ru
Порядок предоставления документации:
В электронном виде документация размещена на сайтах: http://zakupki.gov.ru и http://www.yatec.ru. Плата за предоставление документации не взимается.
Предоставление документации на бумажном носителе не предусмотрено
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Продукция должна иметь паспорт, паспорт безопасности химической продукции, действующий на территории РФ сертификат соответствия;
Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;
Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт с оригинальной синей печатью, паспорт безопасности химической продукции, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия, счет-фактуру, товарную накладную, бланки ж.д. накладных на возврат порожних вагонов-цистерн.
Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Иркутская обл. г. Усть-Кут ст. Якурим ВСЖД.
Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): до 15.05.2022 г.
IV_Критерии_и_порядок_оценки
IV. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.
Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.
Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
где
Ra i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max – максимальная цена договора из предложенных участниками закупки;
A min – минимальная цена договора из предложенных участниками закупки;
A i – предложение i-го участника закупки по цене договора.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Объем авансирования», определяется по формуле:
где:
Rс i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
С max – максимальный объем авансирования от суммы договора (100%).
С i - предложение у i-го участника по объему авансирования (в процентах).
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Объем авансирования», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Остаток оплаты от стоимости договора за вычетом объема авансирования, предложенного участником, оплачивается согласно условиям договора.
Термины и определения, содержащиеся в документации о закупке, используются в понимании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если иное не указано в Положении о закупке или в настоящей документации о закупке.
В настоящей документации применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Договор - гражданско-правовой договор, заключенный заказчиком для обеспечения собственных потребностей в товарах, работах услугах.
Документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.
Единая информационная система (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закупка - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом № 223-ФЗ и Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается с опубликования закупки и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с Положением не предусмотрено размещение закупки или направление приглашения принять участие в ней, закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.
Технико-коммерческое предложение (заявка) - комплект документов, содержащий предложение участника, направленное в адрес Заказчика, с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о закупке.
Комиссия по осуществлению закупок (далее также – комиссия) является коллегиальным органом, создаваемым заказчиком, которая уполномочена принимать решения о ходе закупки и осуществлять выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) – предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Правовое регулирование
При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ЯТЭК» (далее – Положение), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящая документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка, включающая техническую и коммерческую часть согласно требованиям настоящей документации, будет рассматриваться, как оферта участника заключить с заказчиком договор.
Заказчик принимает решение о заключении договора по результатам запроса оферты или об отклонении такой оферты и не заключения договора.
Общие требования к участникам закупки
При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника);
участник закупки не является офшорной компанией;
в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
Несоответствие участника закупки установленным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
Заказчик вправе предъявить к участникам иные дополнительные требования, которые должны быть указаны в документации о закупке. Перечень таких дополнительных требований и перечень информации и документов, подтверждающие соответствие участника таким требованиям, устанавливаются в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.
Заказчик вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», неисполненные просроченные обязательства.
Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами, установленными в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.
Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящим разделом также установлены к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Комиссия по осуществлению закупок вправе запросить и рассматривать дополнительные документы или пояснения у участника закупки.
К лицам, выступающим на стороне одного участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки и устанавливаются следующие требования:
Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:
соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;
в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника, или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;
соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.
Требования, установленные документацией о закупке, предъявляются к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих соответствующей специальной правоспособности, наличию исключительных прав, согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении.
Требования, установленные в настоящей главе, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно.
Требования, установленные в документации о закупке, предъявляются к членам коллективного участника закупки в совокупности; при рассмотрении и оценки заявки коллективного участника на предмет соответствия данным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.
Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки.
Прочие положения
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, а заказчик по этим расходам не отвечает, и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупки.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.
При рассмотрении заявок на участие в закупке Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в такой заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке заявок.
Заказчик вправе допустить участника к участию в закупке в случае, если участник или его заявка на участие в закупке не соответствуют требованиям настоящей документации о закупке, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в закупке, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой.
Заказчик закупки вправе отклонить Заявку участника, если он установит, что участник закупки прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика закупки, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией решения по определению победителя закупки.
Заказчик вправе отклонить Заявки участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение победителя закупки.
При необходимости Заказчик вправе провести:
- запрос дополнительных документов и/или уточнение условий оферты;
- преддоговорные переговоры.
В случае отсутствия у Заказчика решения об одобрении или о совершении сделки, заключаемой по результатам закупки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации и учредительными документами Заказчика, такая закупка аннулируется либо расторгается договор (при наличии).
Заявка Участника имеет правовой статус оферты и и будет рассматриваться Заказчиком с учетом этого. Заказчик оставляет за собой право предлагать Участникам вносить изменения в их Заявки путем проведения переговоров с Участниками, направленных на улучшение ценовых предложений (процедура проведения переторжки может проводиться комиссией неоднократно при условии оформления соответствующего протокола). Заказчик оставляет за собой право установить, что поданные Участником окончательные ценовые предложения, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Закупка признается несостоявшимся в случаях:
по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка;
по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все заявки;
по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка соответствует требованиям настоящей документации о закупке.
Требования к заявке на участие в закупке и порядку подачи такой заявки
Если в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке установлена начальная (максимальная) цена, Участник не вправе предложить цену договора выше начальной (максимальной) цены, указанной в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке. В случае если Участник предложит цену договора выше установленной начальной (максимальной) цены, его заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям документации о закупке.
В техническом предложении описываются все конкретные значения показатели Технического задания и вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Технического задания и проекта договора. При отсутствии в техническом предложении участника закупки значений, указанных в приложении «Техническое задание», Заказчик вправе отклонить такую заявку непредоставление сведений в не полном объеме.
Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
Все документы, входящие в заявку на участие в закупке, должны быть подготовлены на русском языке за исключением случая, когда, документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
Никакие исправления в тексте Заявки Участника не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
При выявлении факта несоответствия участника, победителя закупки, а также при выявлении факта указания в поданной участником закупки заявке недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки, а такой участник или победитель закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки.
Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока, указанного в документации о закупке в качестве срока окончания подачи заявок на участие в закупке.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупки в отношении каждого предмета закупки (лота).
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в такой закупке в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. Подведение итогов
Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в закупке (далее – рассмотрение заявок, оценка заявок), осуществляется комиссией по осуществлению закупок.
Комиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
проверка состава заявок на соблюдение требований документации о закупке;
проверка участника закупки на соответствие требованиям документации о закупке;
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к оценке по соответствующим основаниям.
Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящей документации о закупке, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки.
Комиссия вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов закупки, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке могут быть объединены в один этап, за исключением случая, если заказчиком принято решение о проведении переторжки. В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе проведения закупки вместо двух протоколов составляется один протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.
Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:
непредставления документов и информации, которые предусмотрены настоящей документацией о закупке, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке (в том числе требованиям к формам заявки и указанных требований в них), а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, установленным документацией о закупке.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации, закупка признается несостоявшейся.
В случае если закупка признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком закупке, заказчик формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.
Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым комиссией было принято решение об их отклонении при рассмотрении заявок.
Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится.
Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в части IV «Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок» настоящей документации о закупке.
На основании результатов оценки заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке место в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первое место. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший итоговый рейтинг места присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке (предложение с измененными условиями заявки на участие в закупке, если проводилась переторжка), содержащих такие же условия.
Победителем определяется участник(и) закупки, в соответствии с порядком и условиям, установленных в части V «Порядок определения победителей и условия распределения закупаемого объема среди победителей по итогам закупки» настоящей документации.
На основании результатов рассмотрения предложений от участников закупочного процесса комиссия по осуществлению закупок принимает решение о заключении договора по результатам запроса оферты или об отклонении такой оферты.
Особенности проведения переторжки
В ходе проведения запроса оферта участникам закупочной процедуры предоставляется возможность улучшить свое предложение о цене, либо иных условий оферты (проведение переторжки).
Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения заявок в случае, если по результатам рассмотрения заявок до дальнейшего участия в процедуре закупки допущено не менее двух участников закупки.
Решение о проведении переторжки и его условиях принимается комиссией.
В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки не были отклонены по итогам рассмотрения заявок.
Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на участие в закупке, в следующих случаях:
предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки;
предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.
Заявки на участие в переторжке подаются до окончания проведения переторжки, в форме электронного документа на электронную почту Заказчика.
Победитель определяется после проведения переторжки на основании критериев, указанных в документации о закупке, с учетом условий и цены заявки, определенных в ходе переторжки, или ранее поданных предложений (в случае если участник закупки не принимал участие в переторжке).
По результатам проведения переторжки комиссия вправе принять решение о повторной переторжке, на основании настоящего раздела.
Информация об антикоррупционной оговорке
Участник (потенциальный участник, победитель) при подаче заявки на участие подтверждает, что ознакомлен и соблюдает все нормы законодательства, предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В составе заявки на участие в закупке участник предоставляет справку о соблюдении законодательства о противодействии коррупции, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Участником (потенциальным участником, победителем) каких-либо положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», то в адрес такого участника (потенциального участника, победителя) Заказчик направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление Заказчика должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» участнику (потенциальным участником, победителем), его аффилированными лицами, работниками или агентами. После такого письменного уведомления участнику (потенциальному участнику, победителю) Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по заключенному/заключаемому Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Участник (потенциальный участник, победитель) с момента подачи заявки на участие в закупке признает, что к коррупционным правонарушениям в целях заключения договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, предпринимательской деятельности или третьих лиц.
В случае нарушения участником (потенциальным участником, победителем) обязательств по соблюдению норм законодательства, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и не предоставления участником (потенциальным участником, победителем) Заказчику разъяснений, что нарушения со стороны участника (потенциального участника, победителя) не произошло или не произойдет в установленный Заказчиком срок, Заказчик имеет право исключить участника (потенциального участника) из списка участников закупки, а победителю направить уведомление об отказе подписания с последним договора, в связи с нарушением последним норм законодательства, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В таком случае, если Заказчик понес реальный ущерб, в связи с действиями участника (потенциального участника, победителя), то Заказчик имеет право требовать возмещения реального ущерба, возникшего в связи с неправомерными действиями участника (потенциального участника, победителя).
Участник (потенциальный участник, победитель) в полном объеме отказывается от стимулирования каким-либо образом работников Заказчика, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящими работника Заказчика в определенную зависимость и направленными на обеспечения выполнения этим работником каких-либо действий в пользу участника (потенциального участника, победителя).
Участник (потенциальный участник, победитель) принимает факт того, что Заказчик, в случае нарушения участником (потенциальным участником, победителем) направляет заявление (сообщение) о преступлении в правоохранительные органы, а также оказывает поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:
1) при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
2) при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.
1. Изучив документацию о закупке на право заключения договора на ___________, и принимая установленные в них требования и условия, в том числе все условия проекта Договора, _____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу: __________________________________________________________________, в лице
(юридический адрес Участника)
__________________________________, действующего на основании ______________________________________
(должность, ФИО) (Устава, доверенности №__ от __)
предлагает заключить Договор, на условиях и в соответствии с техническим задание и требованиями документации о закупки, на нижеуказанные условия:
2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в направляемых документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в нем сведения, в том числе сведения о соисполнителях (субпоставщиках, субподрядчиках).
4. В случае признания нас победителями закупки, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями настоящей заявки в срок, установленный документацией. Подавая настоящую заявку, подтверждаем свое согласие с общими условиями договора.
5. К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке, согласно описи на _____стр.
Эл. адрес: ______________________________ контактный тел.: _______________________________________________
ФИО, ответственного лица ____________________________________.
Примечание: Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с правилами документооборота. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Форма для заполнения №2.
Анкета участника закупки
Наименование и адрес: _________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Публичному акционерному обществу «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»), расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ПАО «ЯТЭК» в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
____________________/_______________(ФИО)
Дата: __________
Форма 4. Справка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции
Справка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции
Настоящим ________________________________________________ (ИНН____________, ОГРН________________) подтверждает, что ознакомлен с нормами, предусмотренными Федеральным законом Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также гарантирует, что соблюдает и будет соблюдать в дальнейшем все нормы законодательства, предусмотренные Федеральным законом Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Уполномоченное лицо
____________________________________
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар согласно настоящему договору и приложениям к нему.
Наименование товара, его количество и ассортимент согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору.
КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим договором товар является новым, не бывшим в эксплуатации или восстановленным.
Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТ, техническим условиям, чертежам и иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в настоящем договоре и приложениях к нему.
Документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, иная техническая документация, сертификат соответствия (декларация соответствия) и т.д.), должны быть переданы Покупателю одновременно с товаром.
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору или в документах, относящихся к товару, продолжительность гарантийного срока на товар составляет 1 год.
Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору гарантийный срок начинает течь с момента получения товара Покупателем.
Товар должен поставляться комплектно согласно настоящему договору, приложениям к нему и документам, относящимся к товару.
В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить недостатки товара (доукомплектовать товар) либо заменить товар качественным (комплектным) в 30-дневный срок после получения требования, если иной разумный срок не будет определен дополнительно соглашением сторон.
Расходы, связанные с устранением недостатков (доукомплектованием) товара или заменой товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.
Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки (не укомплектует) товар или не заменит его качественным (комплектным), Покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от товара (в этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за товар денежные средства в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе от товара);
без ущерба своих прав по гарантии самостоятельно устранить недостатки товара, (доукомплектовать товар) (в этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя).
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка товара производится в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем) в сроки, согласованные сторонами в спецификации. Поставка товара по истечении согласованных сроков, а также досрочная поставка товара допускается только с письменного согласия Покупателя. В случае если в спецификации предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты за поставленный товар, при досрочной поставке товара период отсрочки оплаты продлевается на период времени, равный периоду с фактической даты поставки товара до даты наступления согласованного в спецификации срока поставки товара. В случае если в соответствии со спецификацией оплата за поставленный товар производится несколькими отдельными платежами, период отсрочки оплаты продлевается по каждому платежу.
Доставка товара в адрес грузополучателя осуществляется согласно спецификации:
Железнодорожным или иным согласованным сторонами видом транспорта до пункта (станции) назначения, указанной Покупателем;
Организацией почтовой связи;
Транспортно-экспедиционной компанией;
Путем выборки товара (самовывозом) грузополучателем со склада грузоотправителя (Поставщика или иного лица, указанного Поставщиком).
При поставке товара на условиях выборки (самовывоза) товара грузополучателем со склада грузоотправителя, Поставщик обязан направить письменное уведомление (с помощью средств факсимильной или иной электронной связи) Покупателю о готовности товара не позднее, чем за 3 (три) дня до срока поставки (срока выборки).
Если иное не установлено в спецификации к договору транспортные расходы по доставке товара (при их наличии) включены в цену товара.
Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент:
выдачи товара перевозчиком грузополучателю в пункте (на станции) назначения, подтверждаемый соответствующей отметкой (календарным штемпелем) пункта (станции) назначения на перевозочном документе (при доставке товара железнодорожным или иным видом транспорта до пункта (станции) назначения, указанной Покупателем);
выдачи товара организацией почтовой связи, транспортно-экспедиционной компанией грузополучателю в пункте назначения (при доставке товара организацией почтовой связи, транспортно-экспедиционной компанией);
вручения товара грузополучателю, подтверждаемый датой акта приема-передачи или соответствующей отметкой в товарной и/или транспортной накладной (при выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя).
Все риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда в соответствии с условиями договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю.
При выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя погрузка товара в транспорт Покупателя производится силами и за счет Поставщика.
Требования к таре и упаковке товара согласовываются сторонами в спецификациях к настоящему договору. Если требования к таре и упаковке товара не определены в спецификации, то товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим его сохранность при хранении и транспортировке. Стоимость тары и упаковки товара входит в цену товара.
При поставке товара на условиях доставки автомобильным транспортом, а также при выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя Поставщик обеспечивает оформление грузоотправителем транспортной накладной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Неисполнение данной обязанности Поставщиком дает право Покупателю не принимать товар.
Поставщик обязан письменно уведомить грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем) об отгрузке Товара по Спецификации не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки товара с указанием точной даты и времени отгрузки товара. При этом, уведомление должно быть направлено с адреса электронной почты Поставщика, указанного в разделе 12 настоящего договора на электронный адрес Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В случае неисполнения Поставщиком обязанности по своевременному уведомлению о дате и времени отгрузки товара в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем), разгрузка Товара производится по возможности Покупателя. При этом Покупатель не несет ответственности за не своевременную организацию разгрузки товара (простой автотранспорта).
Поставщик также обязан:
В день отгрузки товара направить Покупателю и Грузополучателю посредством электронной почты копию товарной накладной (по форме ТОРГ-12) на отгруженный товар и копию перевозочного документа, с одновременной передачей Покупателю оригинала товарной накладной и удостоверенной Поставщиком копии перевозочного документа вместе с товаром или заказным письмом по почте или курьером. Товарная накладная должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора, номер и дату спецификации. Наименование товара в Товарной накладной должно четко соответствовать наименованию товара, согласованного сторонами в Спецификации. В случае выявления Покупателем при получении товара такого несоответствия, Покупатель оставляет за собой право приостановить приемку товара, обеспечить сохранность товара, направив уведомление в адрес Поставщика с требованием об устранении несоответствия наименования товара в товарной накладной наименованию, согласованному сторонами в спецификации. Срок для устранения замечаний – 3 (три) календарных дня с момента получения уведомления. При этом, исправления, зачеркивания и иные пометки, в товарной накладной не допускаются. В случае неполучения Покупателем в установленный срок товарной накладной с указанием наименования товара, соответствующего наименованию товара, согласованного сторонами в спецификации, Покупатель вправе отказаться от товара как несоответствующему условиям спецификации. В случае поставки товара, запасных частей иностранного производства поставщик обязан предоставить, вместе с товарной накладной, заверенную копию грузовой таможенной декларации (допускается предоставление грузовой таможенной декларации (далее ГТД) без указания таможенной стоимости), оформленной в соответствии с требованием законодательства.
В течение 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки товара Поставщик должен передать Покупателю с использованием средств факсимильной связи или электронной почтой копию счета-фактуры на отгруженный товар с последующей передачей оригинала счета-фактуры заказным письмом по почте или курьером.
В случае, если договор оформлен (заключен) в электронной форме, при использовании программного комплекса оператора электронной торговой площадки, обмен электронными документами производится через функционал торговой площадки.
При наличии возможности, Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определённым в приложении №___ к настоящему договору.
В случае использования системы электронного документооборота, передача документов на бумажном носителе производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или по договорённости Сторон об оформлении документов на бумажном носителе.
ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена на товар согласовывается сторонами в спецификации. Цена на товар, согласованная в спецификации, может быть изменена только по соглашению сторон.
Общая стоимость договора составляет _______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 20%, ________ (_________) рублей, ____ копеек.
Порядок расчетов согласовывается сторонами в спецификации.
В спецификации к настоящему договору может быть предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты поставленного товара. В этом случае Покупатель оплачивает товар (производит окончательный расчет за товар) при условии получения к моменту оплаты надлежаще оформленных документов, указанных в п. 2.3., 3.12. настоящего договора. Покупатель вправе приостановить оплату до момента предоставления Поставщиком вышеуказанных документов. Проценты в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму долга Покупателя перед Поставщиком за товар, поставленный в соответствии со спецификацией на условиях полной или частичной отсрочки оплаты, не начисляются.
Оплата товара производится на основании счета Поставщика на оплату. Счет на оплату должен содержать ссылку на номер и дату настоящего договора, номер и дату спецификации. Счет на оплату подписывается уполномоченным лицом Поставщика и скрепляется печатью Поставщика.
Оплата товара осуществляется платежными поручениями, если иная форма расчетов не согласована сторонами дополнительно.
Обязательства Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Стороны обязуются производить ежеквартальную сверку взаимных расчетов по настоящему договору.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
При выборке товара со склада грузоотправителя (при самовывозе) приемка товара по количеству и визуальный осмотр товара производятся Покупателем (грузополучателем) при получении товара. В остальных случаях приемка товара по количеству и визуальный осмотр товара производятся Покупателем (грузополучателем) в течение 5 (пяти) дней после получения товара.
Приемка товара по качеству производится в течение 30 (тридцати) дней после получения товара.
В случае выявления при приемке товара несоответствия количества (качества/комплектности/ассортимента) полученного товара условиям договора вызов представителя Поставщика для участия в приемке товара обязателен. Вызов представителя Поставщика осуществляется по факсу или электронной почте. Уведомление о вызове Поставщика должно содержать сведения о наименовании товара, перечень выявленных несоответствий и недостатков, сведения о дате и месте проведения приемки товара. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.
В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Покупатель осуществляет приемку товара в одностороннем порядке.
ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Каждая из Сторон заявляет и заверяет, что:
является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде.
имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Стороной были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору.
органы управления Сторон являются действующими, избраны (назначены) уполномоченными лицами (органами управления) в соответствии с уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в их состав не входят дисквалифицированные лица.
лица, подписывающие и исполняющие Договор от имени каждой из Стороны, надлежащим образом уполномочены последней на совершение всех необходимых действий по подписанию и исполнению настоящего Договора
каждая из Сторон не имеет признаков банкротства, не принято корпоративных решений о его реорганизации или ликвидации, нет законных оснований к его исключению из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.
исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению какого-либо договора, стороной которого является Покупатель или Поставщик, соответственно.
Поставщик заявляет и заверяет, что:
уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.
отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой статистической и другой отчетности, которую он обязан вести.
отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены Договора.
представит Покупателю первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные, и т.д.).
Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любом изменении в его заявлениях и заверениях.
Заверения, перечисленные в настоящем разделе, являются в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверениями об обстоятельствах. В случае недостоверности указанных в настоящем разделе заверений Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязуется возместить другой Стороны по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению вышеуказанных последствий.
Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает авторские или патентные права третьих лиц. Если третье лицо предъявит к Покупателю претензию или иск, связанные с поставленным по настоящему Договору Товаром, (далее «Претензии»), и в дальнейшем будет установлено, что поставленный в рамках Договора Товар и (или) его использование нарушает авторские или патентные права третьего лица, охраняемые в Российской Федерации, Поставщик несет перед Покупателем и правообладателем ответственность, установленную Законом и настоящим договором.
Поставщик обязан проводить все переговоры с третьим лицом по урегулированию связанных с Претензией вопросов, о результатах письменно информировать Покупателя.
Если в связи с Претензией Покупатель будет лишен или, по мнению Покупателя, может быть лишен возможности использовать Товар, Поставщик обязан по своему усмотрению и за свой счет:
обеспечить Покупателю право на дальнейшее использование Товара;
заменить его таким же товаром, который не нарушает прав третьего лица;
заменить Товар иным товаром, который обладает теми же основными характеристиками и не нарушает прав третьих лиц.
Если ни один из указанных выше вариантов не возможен, Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар. При этом Поставщик обязан вернуть Покупателю покупную цену Товара в срок, указанный Покупателем в требовании о возврате.
Если Товар использован (используется) в производстве и утратил свои исходные потребительские качества, либо не может быть выделен из непрерывного технологического процесса – товар не возвращается Поставщику. В этом случае, Поставщик несет перед правообладателем ответственность, установленную Законом.
Если в результате удовлетворения Претензии согласно окончательному и вступившему в законную силу решению суда на Покупателя будет возложена обязанность вернуть товар, уплатить какие-либо суммы третьему лицу, чье право нарушено, Поставщик обязуется возместить Покупателю соответствующие расходы, а также возместить Покупателю все документально подтвержденные убытки, связанные с невозможностью использовать товар.
В случае если в документации о закупке предусмотрено требование к обеспечению исполнения договора, то необходимо добавить данный раздел «7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ».
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Обязательства Поставщика по исполнению настоящего Договора, обеспечиваются гарантийными обязательствами путем внесения денежных средств (обеспечительный платеж) или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям документации о закупке, по результатам, которой заключается договор.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения Договора ___________ (_____________) рублей ___ копеек.
Обеспечение исполнения Договора предоставляет до подписания настоящего Договора.
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора возникает при нарушении Поставщиком какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору.
Период действия обеспечения исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
Обеспечение исполнения настоящего Договора в виде внесения обеспечительного платежа возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней получения Заказчиком соответствующего письменного требования.
Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Договора путем их перечисления на банковский счет Поставщика.
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
За просрочку поставки товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 1/180 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки поставки, от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки до фактического исполнения обязательств по поставке товара. Если просрочка поставки товара составляет от 20 (двадцати) дней до 30 (тридцати) дней, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости не поставленного в срок товара, сверх начисленной пени. Если просрочка поставки товара превышает 30 (тридцать) дней, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости не поставленного в срок товара, сверх начисленной пени. Покупатель вправе осуществить взыскание суммы пени и единовременного штрафа в бесспорном порядке путем удержания суммы пени и единовременного штрафа при окончательном расчете с Поставщиком
В случае просрочки Покупателем оплаты за поставленный товар в сроки, предусмотренные настоящим договором, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.
В случае поставки товара ненадлежащего качества (некомплектного товара) Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости товара ненадлежащего качества (некомплектного товара). Штраф не взыскивается, если Поставщик в установленный настоящим договором или соглашением сторон срок заменил поставленный некачественный (некомплектный) товар качественным товаром (комплектным) или устранил дефекты в поставленном товаре (доукомплектовал его).
За поставку вопреки требованиям нормативных документов или условиям настоящего договора товара без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости такого товара.
В случае просрочки поставки товара более чем на 30 (тридцать) дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично). При этом настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично. В случае если Покупателем была произведена предварительная оплата товара, Поставщик должен возвратить Покупателю сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора.
В случае неисполнения Поставщиком обязанности по своевременному уведомлению о дате и времени отгрузки товара в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем), согласно п. 3.10 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей (при сумме спецификации до 1 млн.руб.), либо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей (при сумме спецификации свыше 1 млн.руб.).
Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков, причиненных Покупателю вследствие нарушения сроков поставки товара по Договору, поставки некачественного товара, в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств по настоящему Договору.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления указанных в пункте 8.1. обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной.
На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в арбитражном суде Республики Саха (Якутия) с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – в течение 15 дней с момента ее получения.
Претензионный порядок урегулирования разногласий не применяется в случаях, когда настоящим договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий договора, односторонний отказ от его исполнения, расторжение договора в одностороннем порядке.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___» _____________ 20___г., а в части исполнения обязательств, возникших до указанной даты окончания срока действия договора – договор действует до их полного исполнения сторонами.
После вступления настоящего договора в силу все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
Изменение и дополнение условий настоящего договора, его расторжение допускается по взаимному письменному соглашению сторон, за исключением случаев, когда настоящим договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий договора, односторонний отказ от его исполнения, расторжение договора в одностороннем порядке.
Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего договора понимается соглашение, оформленное в виде приложения к настоящему договору, подписанное уполномоченными на то лицами сторон, а также то, которое достигнуто путем обмена письмами, телеграммами, сообщениями по факсу с последующим направлением подлинного документа заказным письмом по почте или вручением под расписку.
Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор составлен на ___ страницах, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Товар, поставляемый по настоящему договору, не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Направление юридических значимых сообщений, в том числе заявлений, требований, претензий, уведомлений, связанных с исполнением настоящего договора или вытекающие из него, за исключением уведомлений, указанных в п. 3.10. настоящего договора должны направляться сторонами друг другу исключительно почтой заказным письмом по указанным в договоре адресам с уведомлением о вручении.
При переименовании, реорганизации, ликвидации стороны по настоящему договору, а также при изменении адресов, расчетных (банковских) реквизитов она должна в 5-дневный срок известить об этом другую сторону.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан предоставить Покупателю сведения обо всех собственниках Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе его исполнительных органов с приложением подтверждающих документов, а также уведомлять Покупателя обо всех изменениях вышеуказанных сведений в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений с приложением подтверждающих документов. В случае неисполнения Поставщиком данной обязанности Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика.
Поставщик обязан предоставлять необходимые документы, или заверенные копии документов, по запросу представителя ПАО «ЯТЭК», в части исполнения настоящего Договора.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
