Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №243663553

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_к_извещениюТЗ

Приложение № 1 к извещениюТЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов

1. Тип лакокрасочного материала: эмали, используемые для знаков средств навигационного оборудования

Алкидная эмаль применяется для окраски металлических изделий. Способ нанесения: кисть, валик. Температура нанесения от +5 С о по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

ОКПД 2: 20.30.21.130

- Посмотреть таблицу с данными

Алкидная эмаль должна быть расфасована в тару по 25 кг.

2. Тип лакокрасочного материала: Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПД 2: 20.30.21.130

- Посмотреть таблицу с данными

Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжна быть расфасован в тару не менее 10 кг.

3. Тип лакокрасочного материала: Растворитель уайт-спирит

ОКПД 2: 20.30.22.220

- Посмотреть таблицу с данными

Растворитель должен быть в емкостях по 10 литров.

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара:

- Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого товара условиям, заявленным в техническом задании, требованиям технических регламентов, стандартов и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

-Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, паспорту завода изготовителя

-гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания Сторонами

товарной накладной (УПД, акта о приёмки):

12 месяцев с даты изготовления на алкидную эмаль по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8

6 месяцев с даты изготовления на Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

12 месяцев на Уайт - спирит по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

-все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, включая расходы на замену товара, несёт

Поставщик, при этом гарантийный срок продлевается с учётом затраченного на устранение

недостатков времени;

-срок замены товара с выявленными недостатками в рамках гарантии не должен превышать 15

(пятнадцати) календарных дней с момента направления претензии;

Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается: не установлено.

4. Требования к качеству товара:

-качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи техническому заданию;

-товар должен быть новым;

-Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям

Производителя.

5. Требования к упаковке, маркировке поставляемого товара:

-товар должен поставляться в транспортной упаковке с маркировкой производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в соответствии:

ГОСТ 9980.5-2009: Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.

ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы лакокрасочные. Маркировка.

ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка.

6. Место поставки: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 78

(Ремонтно-отстойный пункт Астраханского РГСиС).

7. Срок поставки: товар должен быть поставлен в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.

8. Цена контракта: В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), расходы связанные с выдачей Заказчику сертификатов, чертежей, схем, анализов, НДС (если предусмотрен), все подлежащие к уплате налоги, сборы, установленные в Российской Федерации, и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Начальник технического отдела Ю. В. Максимов

轟槙 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 10.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Астраханская обл, Астрахань г, ул. Адмирала Нахимова, 78 (Ремонтно-отстойный пункт Астраханского РГСиС).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Условия независимой гарантии указаны в разделе 13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений с

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (раздел II извещения)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Общие условия закупки (раздел I извещения)

Дополнительная информация и документы

1 Приложение № 1 к извещениюТЗ

Описание_объекта_закупки_(раздел_II_извещения)

Утверждаю

.Начальник Астраханского РГСиС

__________Р.А. Сапронов

«05» апреля 2023 г

наименование и описание объекта закупки, условия контракта

(РАЗДЕЛ II ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с даннымиОбщие_условия_закупки_(раздел_I_извещения)

Утверждаю

.Начальник Астраханского РГСиС

__________Р.А. Сапронов

«10

Поставка лакокрасочных материалов

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ (РАЗДЕЛ I ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 к извещению

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на поставку лакокрасочных материалов

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Астрахань ____________ 2023г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (сокращенно ФБУ «Администрация Волжского бассейна»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Астраханского района гидротехнических сооружений и судоходства - филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (сокращенно Астраханский РГСиС) Сапронова Романа Алексеевича, действующего в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения и на основании Положения и Доверенности №13-10/464 от 07.12.2022, с одной стороны, и _______ (_______), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №_______ от _______2023 (по результатам аукциона в электронной форме), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке лакокрасочных материалов в ассортименте (далее – Товар) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), по цене и в количестве, указанных в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Контракту).
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику.

СРОК и Порядок поставки, ПРИЕМКИ товара
2.1. Сроки поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
2.2. Место поставки Товара: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова,78 (база ремонтно-отстойного пункта Астраханского РГСиС).
2.3. Поставщик своими силами и за счет собственных средств обязан произвести поставку Товара Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Контракта.
2.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Заказчику Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
2.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества, качества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и требованиям, установленным настоящим Контрактом.
2.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
2.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.
2.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.9. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
2.10. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества выполненной работы требованиям, установленным Контрактом. Акт приема-передачи выполненной работы подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) при отсутствии замечаний, препятствующих приемке. При наличии замечаний, не препятствующих приемке выполненной работы, акт приема-передачи подписывается Заказчиком с замечаниями. При наличии замечаний, препятствующих приемке выполненной работы, Заказчиком составляется мотивированный отказ от приемки выполненной работы. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ направляется Поставщику.
2.11. При обнаружении недостатков или повреждений Товара, начиная с даты заключения и до даты исполнения настоящего Контракта, а также в случае установления факта несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом и его Приложениями, Поставщик обязан возместить расходы, связанные с выяснением и установлением причин возникновения недостатков Товара, проведение проверок, технических и иных экспертиз, проводимых в независимых экспертных организациях.
2.12. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований), проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет Поставщика, в независимой экспертной организации, выбранной Заказчиком.

гарантия качества товара
3.1. Поставщик гарантирует:
- соответствие поставляемого Товара действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям действующих ГОСТ, ТУ;
- предоставление необходимых документов (сертификатов соответствия, паспортов) подтверждающих качество Товара;
- что Товар новый («Товар», который не был в употреблении, не прошёл ремонт, восстановление, в том числе восстановление потребительских свойств), Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.
3.2. Гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем Товара в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного Товара. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, возникшие не по вине Заказчика, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет и своими силами.
3.3. Гарантийный срок товара: -гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания Сторонами
товарной накладной (УПД, акта о приёмки):
12 месяцев с даты изготовления на алкидную эмаль по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8
6 месяцев с даты изготовления на Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
12 месяцев на Уайт - спирит по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Контракта определена протоколом № ___ от ___ по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет ___ руб. (___), в том числе НДС ___% ___ руб. (___).
(Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом РФ плательщиками НДС. В случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом РФ плательщиками НДС, указывается - НДС не предусмотрен, на основании какой статьи Налогового кодекса РФ).
4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема поставки товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
4.4. Источник финансирования Контракта – Субсидии на выполнение государственного задания 4.5. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке в ЕИС Заказчиком.
4.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
4.7. Оформление и обмен документами о приемке оказанных услуг по настоящему Контракту в форме электронных документов, подписанных электронной подписью формируется в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) в соответствии с п.13 ст.94 Федерального закона о контрактной системе.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и его Приложениями.
5.1.2. Предоставить Заказчику совместно с поставляемым Товаром документы или их заверенные копии, подтверждающие качество и безопасность Товара (сертификаты качества, сертификаты соответствия) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.1.3. Поставить Товар в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке. Поставщик несет ответственность за порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки, или листы).
5.1.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.5. При выполнении обязательств по настоящему Контракту незамедлительно письменно предупреждать Заказчика обо всех возможных трудностях, задержках и иных известных или ставших известными Поставщику обстоятельствах, способных негативно повлиять на надлежащее исполнение своих обязательств по Контракту.
5.1.6. Соблюдать при выполнении обязательств по настоящему Контракту на территории Заказчика технику безопасности, обеспечивать соблюдение противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда.
5.1.7. Не разглашать, не передавать третьим лицам, не использовать для собственной выгоды конфиденциальную (письменную и устную) информацию, ставшую ему известной при исполнении настоящего Контракта, без согласия Заказчика.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
5.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Осуществить приемку поставленного Товара и проверить его количество и качество в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.2. Произвести оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
5.3.5. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.
5.4.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.
5.4.4. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.
5.4.5. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.4.6. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 (десять) процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
5.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 1000,00 руб. (Одну тысячу руб. 00 коп.)
6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14. В остальном ответственность сторон за нарушение условий настоящего Контракта определяется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Срок действия и порядок расторжения контракта
7.1. Начало действия настоящего Контракта считается с даты его подписания обеими Сторонами.
7.2. Окончание действия настоящего Контракта – 30.09.2023г, при условии полного исполнения сторонами обязательств, принятых по настоящему Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (способ обеспечения из вышеперечисленных определяется Поставщиком самостоятельно).

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта _____ (____ руб., коп.), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.

8.3. В случае снижения Поставщиком цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.4. Обеспечение исполнения обязательств Поставщиком по Контракту удерживается Заказчиком в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, неуплаты Подрядчиком в соответствии с разделом 6 Контракта начисленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) в соответствующем размере неустойки.

8.5. Возврат Заказчиком денежных средств осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) дней, с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта денежными средствами).

В случае начисления Заказчиком Поставщику сумм штрафов, пеней по настоящему Контракту, обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику в срок не более 15 (пятнадцати) дней после полного погашения начисленных сумм штрафов, пеней.

8.6. В случае обеспечения исполнения Контракта независимой гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

8.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.8. В независимой гарантии обязательно должно быть закреплено:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005.

8.9. Не допускается включение в независимую гарантию:

• положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
• требований о предоставлении заказчиком гаранту отчёта об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
• требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

8.10. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

8.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.12. Обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

8.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не установлено иное.

8.14. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.15. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Контракта.

8.16. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.17. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.18. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

8.19. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке

9. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

10. Исключительные права

10.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае, если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

12. Рассмотрение и разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.3. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Контракта.

12.4. Сторона, получившая претензию, вправе представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.

12.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты (или исполнения иного действия), претензия не считается удовлетворенной.

12.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств, и не достижения взаимного согласия при урегулировании споров, отказа в удовлетворении претензии, не представление ответа на претензию в срок, указанный в п. 12.4. настоящего Контракта, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Обмен документам, согласно части 16 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, массовые заболевания, эпидемии, карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту сдвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14.4. Если обстоятельства, указанные в п.14.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

14.5. Обстоятельства, на которые ссылается Сторона, должны быть подтверждены компетентными органами Государственной власти Российской Федерации.

15. приложения к контракту

15.1. Нижеуказанные Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

15.2. Приложение №1 – Техническое задание.

15.3. Приложение №2 – Спецификация.

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов

Тип лакокрасочного материала: эмали, используемые для знаков средств навигационного оборудования
Алкидная эмаль применяется для окраски металлических изделий. Способ нанесения: кисть, валик. Температура нанесения от +5 С о по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8
ОКПД 2: 20.30.21.130 - Посмотреть таблицу с даннымиАлкидная эмаль должна быть расфасована в тару по 25 кг.

Тип лакокрасочного материала: Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОКПД 2: 20.30.21.130 - Посмотреть таблицу с даннымиЛак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолжна быть расфасован в тару не менее 10 кг.

Тип лакокрасочного материала: Растворитель уайт-спирит
ОКПД 2: 20.30.22.220 - Посмотреть таблицу с даннымиРастворитель должен быть в емкостях по 10 литров.
3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара:
- Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого товара условиям, заявленным в техническом задании, требованиям технических регламентов, стандартов и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
-Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, паспорту завода изготовителя
-гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания Сторонами
товарной накладной (УПД, акта о приёмки):
12 месяцев с даты изготовления на алкидную эмаль по ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8
6 месяцев с даты изготовления на Лак битумный БТТ-577 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
12 месяцев на Уайт - спирит по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
-все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, включая расходы на замену товара, несёт
Поставщик, при этом гарантийный срок продлевается с учётом затраченного на устранение
недостатков времени;
-срок замены товара с выявленными недостатками в рамках гарантии не должен превышать 15
(пятнадцати) календарных дней с момента направления претензии;
Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается: не установлено.

Требования к качеству товара:
-качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи техническому заданию;
-товар должен быть новым;
-Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям
Производителя.

Требования к упаковке, маркировке поставляемого товара:
-товар должен поставляться в транспортной упаковке с маркировкой производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в соответствии:
ГОСТ 9980.5-2009: Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.
ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы лакокрасочные. Маркировка.
ГОСТ 9980.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМатериалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка.

Место поставки: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 78
(Ремонтно-отстойный пункт Астраханского РГСиС).

Срок поставки: товар должен быть поставлен в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.

Цена контракта: В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), расходы связанные с выдачей Заказчику сертификатов, чертежей, схем, анализов, НДС (если предусмотрен), все подлежащие к уплате налоги, сборы, установленные в Российской Федерации, и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № ______ от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными