Тендер - поставка лакокрасочных материалов №243647474

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 7 Проект договора.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик (участник):МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10, ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9928Место нахождения:352925, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,ГОРОД АРМАВИР,УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, дом ДОМ 224 АПочтовый адрес:352925, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Советской Армии, 224 аСведения о позиции плана закупки:План закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, позиция плана 50Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) Начальная (максимальная) цена договора:20 916.00 Российский рубльМесто поставки (адрес):352925, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Советской Армии , 224 а, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Информация о товаре, работе, услуге:
- Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_7_Проект_договора

Приложение № 7

к извещению о проведении

совместного запроса котировок

в электронной форме

ДОГОВОР №

на поставку лакокрасочных материалов

г. Армавир «____» ___________ 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № __, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________(Устава, положения, доверенности), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № ___, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в совместном запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №_________ от «____» _______ 20 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку лакокрасочных материалов (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура (ассортимент), качество, количество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Датой поставки считается дата поступления и подписание Заказчиком документов о приемке товара без претензий.

Сроки, условия поставки товара

2.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора, согласно заявке Заказчика.

Доставка и разгрузка осуществляются силами Поставщика по адресу: _____________________________________________________________________________

2.2. Поставщик уведомляет ответственного представителя Заказчика (кладовщика (завхоза), тел. _________________, о дате и времени поставки товара, указывает номер автотранспорта, контактное ответственное лицо(представителя), осуществляющего поставку. Ответственный представитель Поставщика должен предоставить доверенность, удостоверяющую его полномочия при передаче Товара.

В случае невозможности явки Поставщик уведомляет о проведении приемки Товара в отсутствие представителя Поставщика.

В случае отсутствия уведомлений о явке (неявке) представителя Поставщика для проведения приемки Товара до момента его поставки, Заказчик вправе провести приемку Товара в отсутствие представителя Поставщика.

2.3. Товар передается в таре и упаковке, предусмотренной производителем и обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Цена Договора, порядок расчетов

3.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цены на товар (единицу изделия) по Договору определены в Приложении №1 к настоящему Договору, зафиксированы и не подлежат изменению в течение срока действия Договора, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре.

3.3. Цена Договора составляет _______________ руб. (_____________________________) 00 коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп.

(при условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика в настоящем пункте указывается: «НДС не предусмотрен»).

3.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и срок расчетов за товар, являющийся предметом Договора: безналичный расчет, в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке без претензий на основании предоставленных документов:

а) счёта,

б) счёта-фактуры (при наличии),

в) товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа).

3.6. Все документы, подтверждающие поставку товара, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. На перечисленных выше документах обязательно должны быть указаны: наименование Заказчика, Поставщика, дата и номер Договора и предусмотренные документами даты.

В случае неправильного оформления (не в соответствии с условиями настоящего Договора) Поставщиком товарной накладной или УПД и счета, счета-фактуры (при наличии) срок оплаты переносится до исправления Поставщиком указанных документов.

3.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. В случае необходимости, Сторонами составляется акт сверки расчетов.

3.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему Договору товары,

соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ).

Качество товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия и иными документами, предусмотренными действующим законодательством. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, передаются Поставщиком Заказчику при поставке товара в виде копий, заверенных в установленном порядке.

Ответственность за правильное отражение сведений о документах, подтверждающих качество товара в товарно-сопроводительных документах, несет Поставщик.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 5 лет с момента передачи товара Заказчику.

4.3. Срок предоставления гарантии Поставщиком должен быть не менее чем срок предоставления гарантии производителя на товар.

Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по государственному договору, в том числе расходы, связанные с доставкой товара в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, несет Поставщик.

В случае, если срок гарантийного ремонта превышает 14 дней, Поставщик обязан заменить некачественный товар на товар с аналогичными характеристиками, указанными в спецификации договора, или предоставить на время гарантийного ремонта оборудование с характеристиками, указанными в спецификации договора, в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика. Гарантийный ремонт по согласованию Поставщика и Заказчика может осуществляться на территории Заказчика. Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по договору, в том числе расходы, связанные с доставкой товара в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, несет Поставщик. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара ненадлежащего качества и не соответствующего заявке, а в случае если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм.

4.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока эксплуатации. Поставщик гарантирует, что предоставляемый товар свободен от прав третьих лиц и не обременен залогом.

5. Приемка товара

5.1. Передача, проверка товара на соответствие его требованиям по количеству, качеству, установленных настоящим Договором производятся в присутствии представителей Поставщика и материально ответственного лица Заказчика. По результатам проверки товара:

- в случае отсутствия недостатков поставленного товара, Заказчик подписывает и передает Поставщику документ о приемке товара (товарную накладную или УПД).

- в случае обнаружения Заказчиком недостатков (бракованный товар, скрытый дефект) поставленного товара, несоответствия количества товара, несоответствия заполнения сопроводительных документов Заказчик составляет и передает Поставщику в письменной форме мотивированный отказ о приемке товара. Документ о приемке товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком недостатков, выявленных Заказчиком при приемке товара

5.2. Для проверки соответствия качества поставленных товаров требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов либо проводить экспертизу своими силами.

При выявлении несоответствия качества товара качеству на данный товар, сложившемуся на момент проведения экспертизы, Поставщик и Заказчик документально фиксируют все выявленные нарушения и информируют об этом друг друга.

5.3. Срок замены некачественного товара Поставщиком в полном объёме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

Ответственность сторон, изменение и расторжение Договора

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Заказчика вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

6.3. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.

Размер неустойки (штраф, пени) составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты.

6.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. В случае, если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней):

6.5.1. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер пени составляет одну трехсотую действующую на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты пеней.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 3% от цены Договора.

Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа) за нарушение сроков поставки при осуществлении окончательного расчета по Договору.

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки за нарушение обязательств при осуществлении окончательного расчета по Договору.

6.9. Существенные условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

1) снижения цены договора без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

4) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

5) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги)

6.10. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством с переходом суммы обеспечения Договора в собственность Заказчика во внесудебном порядке в случаях существенного нарушения Договора Поставщиком. Поставщик, не исполнивший условия Договора надлежащим образом, не вправе требовать возврата суммы его обеспечения, являющейся компенсацией ненадлежащего исполнения либо неисполнения Договора.

Случаи существенного нарушения Договора Поставщиком:

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара, указанных в настоящем Договоре и заявках Заказчика;

- в случае неоднократной поставки Товара ненадлежащего качества;

- в случае, когда документы, относящиеся к товару в соответствии с п.5.1. Договора, не переданы Поставщиком одновременно с передачей Товара, либо содержат ложную информацию о его характеристиках;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.12. Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) осуществляется Заказчиком путем уведомления Поставщика об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается через пять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до _____________ года, а в части обязательств по оплате - до момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

7.3. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Уведомления

9.1. Любые уведомления, направляемые в рамках настоящего Договора по приведенным в разделе 11 Договора реквизитам, будут считаться надлежащими, если они оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение направившей Стороной подтверждения о его вручении контрагенту.

9.2. Уведомление считается доставленным в момент его получения адресатом.

9.3. Любые Уведомления, в рамках настоящего Договора, направляются по приведенным в разделе 11 Договора реквизитам Сторон.

10. Дополнительные условия и заключительные положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. В случае неурегулирования споров, связанных с исполнением Договора, в досудебном порядке данный спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

10.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Спецификация.

11. Заключительные положения:

11.1. Настоящий договор заключен в электронной форме, путем проведения электронной процедуры торгов на электронной площадке «РТС –тендер» подписан с обеих сторон цифровой электронной подписью. Электронная подпись имеет юридическую силу в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об электронной подписи".

12. Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №__ от _____________________г.

Спецификация

(заполняется на основании раздела «описания объекта закупки» и предложения участника)

- Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ_

Извещение

о проведении совместного запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Примечание:

1) 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2) Положения о закупках – Положения о закупке товаров, работ, услуг заказчиков, участвующих в запросе котировок.

3) Постановления №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпостановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 Описание объекта конкурентной закупки

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 10

______________/Ю.П.Безручко/

Приложение № 1

поставка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее 4 квартала 2022 года, пригодным к использованию в течение всего срока действия договора, покрываться оригинальной гарантией фирмы-производителя и соответствовать характеристикам и требованиям данного Технического задания. В подтверждение этого Поставщик передает Заказчику соответствующие документы, включая гарантию производителя.

3.2 Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

3.3. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам или иным техническим нормам и требованиям и подтверждаться Поставщиком путем передачи заверенных копий сертификатов качества или сертификатов соответствия установленного образца.

Требования к упаковке поставляемого товара.

4.1. Товар должен поставляться в стандартной оригинальной упаковке фирмы-производителя, не имеющей повреждений и деформаций, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и с сохранением всех защитных знаков производителя с учетом необходимых маркировок.

4.2. Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок).

5. Требования по передаче Заказчику документов при поставке товара.

5.1. Поставщик должен передать Заказчику вместе с товаром оригиналы счета, товарной накладной, счета-фактуры или УПД, акта приема-передачи товара (Универсального передаточного документа), заверенные копии сертификатов качества или соответствия установленного образца на товар.

6. Место, условия и сроки поставки товара.

6.1. Доставка и разгрузка товара включена в стоимость товара и осуществляется транспортом Поставщика по адресам:

1. МАДОУ № 10 Краснодарский край, г. Армавир ул. Советской Армии, 224а.

2. МАДОУ № 15 Краснодарский край, г.Армавир, поселок Заветный, улица Ленина, 34/3

Срок поставки: в течение 20 дней с момента заключения договора.

Приложение 3 Форма котировочной заявки (товар) - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении совместного запроса

котировок в электронной форме

Исх. от «_____ » 20 ­­___ г. № _____

Котировочная заявка

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, настоящей заявкой выражаем свое согласие поставить указанные ниже товары, работы, услуги в указанных объемах и по указанным ценам на условиях договора, обозначенных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме от «_____» ___________ 20 г. №___.

- Посмотреть таблицу с данными

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим подтверждаю о согласии поставить товар по адресам Заказчиков:

, на условиях и в сроки, установленные в запросе котировок в электронной форме.

Настоящим подтверждаю, что будут выполнены все сопутствующие поставке товара услуги, такие как:

- доставка Поставщиком по адресу поставки Заказчика;

- проведение разгрузочно-погрузочных работ;

- предоставление документов, подтверждающих соответствие качества и безопасности поставляемого товара.

5. Цена предлагаемых мною товаров, работ, услуг включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

______________________ __________________ ______________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Декларация

В соответствии с требованиями, установленными запросом котировок в электронной форме _______________________ декларирует следующие:

(наименование участника)

- О непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- О неприостановлении деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- Об отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Об отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- __________________ – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между _______________ и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- о наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника

Также подтверждаю, что __________________ не является офшорной компанией

______________________ __________________ ______________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 4 Порядок подачи заявок

Приложение №4

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

1. Заявка на участие в запросе котировок подается на электронной площадке.

2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

1) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении, и указание на товарный знак (при наличии);

3) сведения об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

4) полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о запроса котировок выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок, заверенную печатью участника запроса котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника запроса котировок (для юридических лиц);

7) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

8) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок , обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

9) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги;

10) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.

3. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие

в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

5. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся по причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки, заказчик формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ.

Приложение 5. инструкция

Приложение № 5

к извещению о проведении совместного запроса

котировок в электронной форме

ИНСТРУКЦИЯ

по описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны (Пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза). При указании участником в заявке на участие в закупке группы стран в качестве страны происхождения товара, они перечисляются через запятую или с использованием союза «и». Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

При описании заказчиком закупаемых/используемых товаров в документации/извещении о закупке применяются характеризующие их показатели, имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные значения таких показателей.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в документации/извещении, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника закупки в отношении объекта закупки по таким показателям подается в соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг.

При исполнении договора заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик (подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение контракта на основании соответствующих положений заключенного договора.

В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Приложении 1 к извещению об осуществлении закупки.

В случае установления в документации требований к товарам (подлежащих использованию при выполнении работ или оказании услуг), конкретные показатели товара предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в приложении 1 к техническому заданию настоящей документации.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником запроса котировок в электронной форме в соответствии с Федеральным законом, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запроса котировок в электронной форме.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

В случае если предметом закупки являются изделия медицинского назначения, то участником закупки в первой части заявки на участие в закупки должны быть указаны наименования товаров, входящих в объект закупки, в соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия, номер регистрационного удостоверения.

При формировании заявки участник закупки указывает сведения установленных заказчиком наименований и значений показателей, характеристик товаров в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, сведения о товарах, представляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» «примерно», «около». В случае установления в документации требований к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов), показатели товара, предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг должны соответствовать значениям показателей, используемых для определения эквивалентности товаров, установленным Заказчиком характеристикам и настоящей инструкции, а также позволять идентифицировать эти товары, в том числе при приемке. Термины и определения, примененные в настоящей инструкции по заполнению заявки: Конкретное значение – значение, не сопровождающееся словами или символами, означающими необходимость предоставить конкретное значение, перечисленные в настоящей инструкции по заполнению заявки. Тире – словом «тире» Заказчик называет как «тире», так и «дефис», устанавливая тождественность при применении символов «-» и «–». Товар – словом «товар» Заказчик называет как товар, так и материал, устанавливая тождественность при применении данных слов. Показатель, сопровождаемый предлогом «до», предполагает указание участником характеристики материала не включающем верхнюю границу показателя. Символы «x» и «*» разделяют самостоятельные значения размеров товара, читать указанные требования в последовательности «длина, глубина, (толщина)», если не указано иное; Поле допуска отклонения «а±б» – числовой промежуток, представляющий собой множество чисел не менее «а минус б», но не более «а плюс б». В требованиях к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров (материалов) могут быть использованы следующие символы и слова: Символ «±», применяемый при указании размеров товаров (нанометры, микрометры, миллиметры, сантиметры, дециметры, метры, дюймы), означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. Данный символ, сопровождающий любой параметр, кроме размера, должен трактоваться как установленный Заказчиком предел допуска по показателю и изменению не подлежит. Символ « » устанавливает необходимость предоставить в заявке конкретное значение, более установленного. Символ «/» требует указание в заявке всех перечисляемых характеристик товара или материала. Показатели, сопровождающиеся знаками «≥» (означает «не менее»), «≤» (означает «не более») являются показателями, имеющими по сути диапазонное значение (которое не может изменяться), и при составлении заявки указываются в неизменном виде. Слово «не менее» устанавливает необходимость предоставить в заявке конкретное значение, более установленного или равное ему, если не указано иное; Слово «не более» устанавливает необходимость предоставить в заявке конкретное значение, менее установленного или равное ему, если не указано иное. Слово «более» устанавливает необходимость предоставить в заявке конкретное значение, больше установленного, не включая крайнее значение, если не указано иное; знак «\» предполагает выбор одного конкретного показателя, слово «менее» устанавливает необходимость предоставить в заявке конкретное значение, меньше установленного, не включая крайнее значение, если не указано иное. Слова «min», «минимум», установленные непосредственно перед значением – участникам закупки необходимо предоставить в заявке конкретное значение, более в числовом (количественном) выражении установленного; при использовании фразы «в диапазоне» участник должен указать конкретный показатель более минимального значения, но менее максимального значения диапазона; использование фразы «диапазон» подразумевает указание диапазонного значения показателя. Слова «max», «максимум», установленные непосредственно перед значением – участникам закупки необходимо предоставить в заявке конкретное значение, менее в числовом (количественном) выражении установленного. Символ тире «–», установленный между двумя числовыми значениями, означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке диапазонное значение, равное установленному Заказчиком, если не указано иное. Символ обелюс «÷», установленный между двумя значениями, означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке диапазонное значение, равное установленному Заказчиком. Символ многоточие «…», установленный между двумя значениями, означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке конкретное значение: не менее первого значения, но не более второго значения. Показатель, сопровождаемый предлогом «от», предполагает указание участником характеристики товара, не включающую нижнюю границу показателя. Показатель, сопровождаемый предлогом «до», предполагает указание участником характеристики товара, не включающую верхнюю границу показателя. При указании нижних и верхних границ диапазонов возможных значений со словами «шире» и/или «уже» эти границы не включаются в диапазоны возможных значений.

Характеристики материала (значения показателей), являющиеся определяющими многообразие вариантов исполнения материала, имеющие обобщающее слово или фразу (наименование показателя), после которого(ой) стоит знак «:», и при этом разделенные между собой запятой «,» - участником данные характеристики должны быть конкретизированы, т.е. должен быть указан конкретный вариант исполнения материала, при этом исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара. В иных случаях перечисление характеристик через «,» означает, что Заказчику требуются товары (материалы), характеристики одновременно с каждым из указанных показателей: в этом случае участнику закупки необходимо указать в составе своей заявки на участие все перечисленные заказчиком показатели, а также конкретные характеристики каждого из перечисленных показателей. Символы скобки «(» «)», применяемые для выделения значений, означают пояснение к значению перед скобками, и указываются в заявке в неизменном виде, исключением является случай указания в скобках взаимоисключающих значений относительно значения перед скобками – участникам закупки необходимо выбрать и предоставить в заявке одно из взаимоисключающих значений - данное правило является приоритетным в случае возникновения противоречия с другими правилами инструкции, кроме случаев описанных ниже. Сведения, представленные в составе первых частей заявок, не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования. Значения (в том числе требования, характеристики), выделенные квадратными скобками «[» «]» либо прямо указанные как «неизменный показатель», либо являющиеся обозначением фракции товара, либо температурой испытания товара, участник закупки изменять не должен, наименование показателя установленное Заказчиком указывается в неизменном виде, кроме случаев когда какой–либо показатель не нормируется нормативно–технической документацией – участники закупки должны указать « – » или «не нормируется», при установлении Заказчиком требований к нескольким взаимоисключающим товарам на выбор, участники закупки в первой части заявки указывают конкретные значения только тех показателей, которые относятся к предлагаемому ими товару, причем указанию в составе первой части заявки подлежит весь перечень показателей, относящихся к предлагаемой участниками одной из альтернативных характеристик, в отношении характеристик показателей, которые не относятся к предлагаемому ими товару участники должны указать « – » или «не нормируется», при этом, данное положение инструкции является приоритетным в случае возникновения противоречия с другими положениями инструкции.

В заявке указываются конкретные (точные) значения параметров (показателей) предлагаемого для использования товара. Заявка не должна содержать слова: «не более», «не менее», «или», «либо», «не выше», «не ниже», «около», «возможно», «типа», «как правило», «ориентировочно», «допускается», «требуется», «как правило», «может», «должен», «в пределах», «аналогично», «приблизительно», «в зависимости», «обязательно», «обычно», «необходимо», «нужно», «>», «

В случае, если документации (извещении) запроса котировок в электронной форме проектно-сметная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть взято Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки или необходимая таблица, в нем содержащаяся.

Приложение 6 Порядок применение национального режима

Приложение №6

к извещению о проведении совместного запроса

котировок в электронной форме

ПОРЯДОК

применения национального режима

1. Извещением о закупке установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г.№925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление).

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

5. Условием предоставления приоритета является:

а) Указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) Ответственность участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктом 5, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 5, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостове-ряющих личность (для физических лиц);

При заключении договора с участником закупки, указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки;

В случае если победитель закупки признан уклонившемся от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приложение № 7

к извещению о проведении

совместного запроса котировок

в электронной форме

ДОГОВОР №

на поставку лакокрасочных материалов

г. Армавир «____» ___________ 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № __, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________(Устава, положения, доверенности), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № ___, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в совместном запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №_________ от «____» _______ 20 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку лакокрасочных материалов (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура (ассортимент), качество, количество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Датой поставки считается дата поступления и подписание Заказчиком документов о приемке товара без претензий.

Сроки, условия поставки товара

2.1. Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора, согласно заявке Заказчика.

Доставка и разгрузка осуществляются силами Поставщика по адресу: _____________________________________________________________________________

2.2. Поставщик уведомляет ответственного представителя Заказчика (кладовщика (завхоза), тел. _________________, о дате и времени поставки товара, указывает номер автотранспорта, контактное ответственное лицо(представителя), осуществляющего поставку. Ответственный представитель Поставщика должен предоставить доверенность, удостоверяющую его полномочия при передаче Товара.

В случае невозможности явки Поставщик уведомляет о проведении приемки Товара в отсутствие представителя Поставщика.

В случае отсутствия уведомлений о явке (неявке) представителя Поставщика для проведения приемки Товара до момента его поставки, Заказчик вправе провести приемку Товара в отсутствие представителя Поставщика.

2.3. Товар передается в таре и упаковке, предусмотренной производителем и обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Цена Договора, порядок расчетов

3.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.2. Цены на товар (единицу изделия) по Договору определены в Приложении №1 к настоящему Договору, зафиксированы и не подлежат изменению в течение срока действия Договора, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре.

3.3. Цена Договора составляет _______________ руб. (_____________________________) 00 коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп.

(при условии наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика в настоящем пункте указывается: «НДС не предусмотрен»).

3.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и срок расчетов за товар, являющийся предметом Договора: безналичный расчет, в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке без претензий на основании предоставленных документов:

а) счёта,

б) счёта-фактуры (при наличии),

в) товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа).

3.6. Все документы, подтверждающие поставку товара, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. На перечисленных выше документах обязательно должны быть указаны: наименование Заказчика, Поставщика, дата и номер Договора и предусмотренные документами даты.

В случае неправильного оформления (не в соответствии с условиями настоящего Договора) Поставщиком товарной накладной или УПД и счета, счета-фактуры (при наличии) срок оплаты переносится до исправления Поставщиком указанных документов.

3.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.8. В случае необходимости, Сторонами составляется акт сверки расчетов.

3.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Качество товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему Договору товары,

соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ).

Качество товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия и иными документами, предусмотренными действующим законодательством. Документы, подтверждающие качество и соответствие товара, передаются Поставщиком Заказчику при поставке товара в виде копий, заверенных в установленном порядке.

Ответственность за правильное отражение сведений о документах, подтверждающих качество товара в товарно-сопроводительных документах, несет Поставщик.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 5 лет с момента передачи товара Заказчику.

4.3. Срок предоставления гарантии Поставщиком должен быть не менее чем срок предоставления гарантии производителя на товар.

Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по государственному договору, в том числе расходы, связанные с доставкой товара в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, несет Поставщик.

В случае, если срок гарантийного ремонта превышает 14 дней, Поставщик обязан заменить некачественный товар на товар с аналогичными характеристиками, указанными в спецификации договора, или предоставить на время гарантийного ремонта оборудование с характеристиками, указанными в спецификации договора, в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика. Гарантийный ремонт по согласованию Поставщика и Заказчика может осуществляться на территории Заказчика. Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по договору, в том числе расходы, связанные с доставкой товара в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, несет Поставщик. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара ненадлежащего качества и не соответствующего заявке, а в случае если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм.

4.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантийного срока эксплуатации. Поставщик гарантирует, что предоставляемый товар свободен от прав третьих лиц и не обременен залогом.

5. Приемка товара

5.1. Передача, проверка товара на соответствие его требованиям по количеству, качеству, установленных настоящим Договором производятся в присутствии представителей Поставщика и материально ответственного лица Заказчика. По результатам проверки товара:

- в случае отсутствия недостатков поставленного товара, Заказчик подписывает и передает Поставщику документ о приемке товара (товарную накладную или УПД).

- в случае обнаружения Заказчиком недостатков (бракованный товар, скрытый дефект) поставленного товара, несоответствия количества товара, несоответствия заполнения сопроводительных документов Заказчик составляет и передает Поставщику в письменной форме мотивированный отказ о приемке товара. Документ о приемке товара подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком недостатков, выявленных Заказчиком при приемке товара

5.2. Для проверки соответствия качества поставленных товаров требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов либо проводить экспертизу своими силами.

При выявлении несоответствия качества товара качеству на данный товар, сложившемуся на момент проведения экспертизы, Поставщик и Заказчик документально фиксируют все выявленные нарушения и информируют об этом друг друга.

5.3. Срок замены некачественного товара Поставщиком в полном объёме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

Ответственность сторон, изменение и расторжение Договора

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Заказчика вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

6.3. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.

Размер неустойки (штраф, пени) составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты.

6.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. В случае, если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней):

6.5.1. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер пени составляет одну трехсотую действующую на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты пеней.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 3% от цены Договора.

Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа) за нарушение сроков поставки при осуществлении окончательного расчета по Договору.

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.8. Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки за нарушение обязательств при осуществлении окончательного расчета по Договору.

6.9. Существенные условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

1) снижения цены договора без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

4) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

5) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги)

6.10. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством с переходом суммы обеспечения Договора в собственность Заказчика во внесудебном порядке в случаях существенного нарушения Договора Поставщиком. Поставщик, не исполнивший условия Договора надлежащим образом, не вправе требовать возврата суммы его обеспечения, являющейся компенсацией ненадлежащего исполнения либо неисполнения Договора.

Случаи существенного нарушения Договора Поставщиком:

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара, указанных в настоящем Договоре и заявках Заказчика;

- в случае неоднократной поставки Товара ненадлежащего качества;

- в случае, когда документы, относящиеся к товару в соответствии с п.5.1. Договора, не переданы Поставщиком одновременно с передачей Товара, либо содержат ложную информацию о его характеристиках;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.12. Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) осуществляется Заказчиком путем уведомления Поставщика об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается через пять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до _____________ года, а в части обязательств по оплате - до момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

7.3. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

8.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9. Уведомления

9.1. Любые уведомления, направляемые в рамках настоящего Договора по приведенным в разделе 11 Договора реквизитам, будут считаться надлежащими, если они оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение направившей Стороной подтверждения о его вручении контрагенту.

9.2. Уведомление считается доставленным в момент его получения адресатом.

9.3. Любые Уведомления, в рамках настоящего Договора, направляются по приведенным в разделе 11 Договора реквизитам Сторон.

10. Дополнительные условия и заключительные положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. В случае неурегулирования споров, связанных с исполнением Договора, в досудебном порядке данный спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

10.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Спецификация.

11. Заключительные положения:

11.1. Настоящий договор заключен в электронной форме, путем проведения электронной процедуры торгов на электронной площадке «РТС –тендер» подписан с обеих сторон цифровой электронной подписью. Электронная подпись имеет юридическую силу в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "Об электронной подписи".

12. Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №__ от _____________________г.

Спецификация

(заполняется на основании раздела «описания объекта закупки» и предложения участника)

- Посмотреть таблицу с данными