Тендер - Приобретение (поставка) товара (сорбент) №243633385

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦК.xlsx
• Проект МК.doc
• Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.doc
• описание объекта закупки.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 Извещение о проведении электронного аукциона от 10.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000115

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, ГО Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Ленинградская, д. 34

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. В случае, если предложенная цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене настоящего Контракта, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" РКЦ САЛЕХАРД г Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, г. Салехард

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 160.00 80000.00 В соответствии с Приложением №1 к Извещению об осуществлении закупки

Итого: 80000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №1

Техническая часть

- Посмотреть таблицу с данными

Качество Товара должно быть надлежащего качества и соответствовать техническому заданию Муниципального заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства), исправным и работоспособным.

Товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей декларируемые технические характеристики (руководством по эксплуатации, паспортом изделия и т.п.), документами, подтверждающими гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения – в соответствии со сроком, установленным производителем товара, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания документа о приемке Муниципальным заказчиком.

Проект_МК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Лабытнанги «_____» _______________ 2023 г.

Муниципальное учреждение «Центр материально технического обеспечения» (МУ «ЦМТО»), действующее от имени муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице должностного лица, имеющего право подписи муниципальных контрактов в электронной форме, с одной стороны,

и ________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице уполномоченного лица, имеющего право подписи муниципальных контрактов в электронной форме, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании ______________________________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является приобретение (поставка) сорбента для сбора нефтепродуктов (далее по тексту — товар) согласно Спецификации (Приложение № 1).
1.2. Поставщик поставляет товар Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик принимает (приобретает), оплачивает товар в количестве и по цене, согласованной в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, ГО Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Ленинградская, д. 34, в рабочие часы по местному времени с 8.30 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
1.4. Срок поставки товара: в течение 35 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС____%, _______ (_____) рублей ___ копеек (далее – Цена Контракта).
Вариант 2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ копеек, без НДС (вариант применяется в случае заключения Муниципальным заказчиком контракта, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения).
Вариант 3. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей ___ копеек, уменьшенная на сумму налогов, сборов и иных обязательных платежей в размере _______%, что составляет __________ (____) рублей ___ копеек (данный вариант применяется в случае указанном в п.2.8).
2.2. В цену Контракта включены: цена товара в полной комплектации, стоимость тары (упаковки), перевозка, доставка до места поставки, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, занос в помещение, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ, оформление всех необходимых документов на товар, в том числе сопутствующие расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.3. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть изменена только в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
2.5. Расчет за поставленный товар осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика, открытого в Департаменте финансов Администрации города Лабытнанги на счет Поставщика в размере 100% оплаты по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента передачи товара и подписания обеими Сторонами документа о приемке, предусмотренного п.3.4. Контракта.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ г. Лабытнанги ЯНАО.
2.6. Обязанность Муниципального заказчика в части оплаты по Контракту считается исполненной со дня списания денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика.
2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
3. Сроки и порядок поставки товара
3.1. Поставщик обязуется поставить Муниципальному заказчику товар, являющийся предметом контракта, в количестве, предусмотренном Спецификацией (Приложение № 1) в срок, указанный в п. 1.4. Контракта. Поставка разовая, т.е. весь товар поставляется одной партией (единовременно).
3.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство досрочно по согласованию с Муниципальным заказчиком.
3.3. Не позднее, чем за один рабочий день до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме и (или) по телефону извещает Муниципального заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
3.4. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до поставки товара Муниципальному заказчику направляет ему в единой информационной системе документ о приемке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭЦП) Поставщика. К документу о приемке при необходимости могут быть приложены отдельно товарная накладная и счет (счет-фактура).
3.5. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента фактической приемки товара и подписания Муниципальным заказчиком без замечаний документа о приемке, по факту приемки товара.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Муниципальному заказчику с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по передаче поставленного товара в соответствии с пунктом 3.5. Контракта.
3.7. Право собственности на товар переходит к Муниципальному заказчику с момента передачи товара в соответствии с пунктом 3.5. Контракта.
4. Упаковка и транспортировка
4.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».
4.2. Упаковка и маркировка должны отвечать требованиям стандартов, технических условий, других нормативно-технических документов и обеспечивать сохранность товара при перевозке различными видами транспорта с учетом возможности ее перевалок и хранения, а также климатических условий, в которых осуществляется перевозка.
4.3. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил, быть подготовлен к перевозке товара (почищен, помыт).
4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.
4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
5. Качество товара, порядок приемки
5.1. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям законодательства РФ.
5.2. Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов.
5.3. Поставщик гарантирует Муниципальному заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, товаром свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
5.4. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным.
5.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и/или качестве товара Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. Поставщик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Муниципального заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Муниципального заказчика.
5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.7. Муниципальный заказчик организует проведение экспертизы результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной документации требованиям и условиям настоящего Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента поставки товара и представления Поставщиком документации указанной в п.3.4. Контракта.
5.8. В случае привлечения Муниципальным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.9. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, либо членами экспертной комиссии Муниципального заказчика и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.10. Приемка поставленного товара осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента вынесения заключения экспертизы, а в случае проведения экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, либо экспертных организаций в течение 3-х (трех) рабочих дней, с момента получения Муниципальным заказчиком результатов экспертизы, и оформляется документом о приемке, который подписывается Муниципальным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии всеми членами приемочной комиссии и утверждаются Муниципальным заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Муниципальным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке.
5.11. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Муниципальный заказчик обязуется:
6.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с условиями Контракта.
6.1.2. Своими силами или с привлечением экспертов, либо экспертных организаций проводить экспертизу поставленного Поставщиком товара, для проверки его соответствия условиям контракта.
6.1.3. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 5 Контракта на основании документов, указанных в п. 3.4. и документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара.
6.1.4. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 2 Контракта.
6.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Муниципальный заказчик имеет право:
6.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
6.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах на поставляемый товар.
6.2.4. Для приемки товара привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с целью оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и Контракте.
6.2.5. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
6.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Федеральным законом № 44-ФЗ и условиями Контракта.
6.2.7. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.
6.3. Поставщик обязуется:
6.3.1. Известить Муниципального заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. Контракта.
6.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, условиям Контракта.
6.3.3. Поставить товар за свой счет по адресу, указанному в пункте 1.3. Контракта.
6.3.4. Поставить товар по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, не обремененный правами третьих лиц.
6.3.5. Поставить товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Контракта и в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1).
6.3.6. Производить замену некачественного Товара.
6.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
6.3.8. Представить по запросу Муниципального заказчика информацию, о ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 3-х (трех) календарных дней, с момента получения такого запроса.
6.3.9. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства.
6.4. Поставщик вправе:
6.4.1. Требовать своевременной приемки результатов исполнения Контракта.
6.4.2. Требовать своевременной оплаты принятого Муниципальным заказчиком товара.
6.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не менее 1000 рублей и не более 5000 рублей. 1 *
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей. 2 **
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей 00 коп.
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 коп.
7.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. При наличии начисленных штрафных санкций за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поставщиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями, прописанными в Контракте, расчет за поставленный товар производится за минусом суммы начисленных штрафных санкций.
7.9. При этом Муниципальный заказчик самостоятельно перечисляет в установленном порядке сумму неустойки в доход местного бюджета на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки, начисленной в соответствии с условиями Контракта.
7.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
7.11. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1-ого (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. В соответствии с частью 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ Контракт заключается после предоставления Участником аукциона Муниципальному заказчику обеспечения исполнения Контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно одним из следующих способов:

предоставлением независимой гарантии, соответствующей ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлению Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно и должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц;

внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:
Получатель: УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации города Лабытнанги (МУ «ЦМТО» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банк получателя: РКЦ САЛЕХАРД г.Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г.Салехард
Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК банковского счета (БИК ТОФК)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет УФК по ЯНАО (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В поле назначения платежного документа указать текст: (т/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Обеспечение исполнения контракта на «__» в соответствии с аукционом № __».

участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % цены Контракта.

В случае снижения суммы цены единиц услуги цены Контракта на 25 процентов и более, участник, с которым заключается Контракт, вносит сумму обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее десяти процентов от цены заключаемого Контракта и не менее, чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), или представляет информацию, подтверждающую добросовестность победителя электронного аукциона в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки. Информация, подтверждающая добросовестность представляется участником закупки при направлении Муниципальному заказчику подписанного проекта Контракта.

9.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3. Контракта.

9.5. Возврат Муниципальным заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта допускается по основаниям, предусмотренным положениями ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и Контрактом.

10.3. Одна из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.4. Окончание срока действия Контракта или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам. В случае расторжения или истечения срока действия Контракта его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все обязательства по платежам и штрафным санкциям, возникшим в период действия Контракта.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 дней. Переписка Сторон осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

12. Уведомления и извещения

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. Документы, переданные электронным сообщением, признаются имеющими юридическую силу до момента получения оригинала документа на бумажном носителе.

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

12.3. Извещение или уведомление, направленное стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

12.4. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов уведомить об этом в течение 3 (трех) рабочих дней другую сторону.

13. Прочие условия

13.1. Контракт заключается в форме электронного документа в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, подписывается усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Муниципального заказчика и Поставщика.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Муниципального заказчика по Контракту его права и обязанности по Контракту переходят к новому Муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами (либо в форме электронного документа и подписаны усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Муниципального заказчика и Поставщика).

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 30.06.2023.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

Муниципальный заказчик:

Муниципальное учреждение «Центр материально - технического обеспечения»

Адрес местонахождения (регистрации):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Школьная д. 23Б.

Тел.: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвнутр. 1830, 1833, 1841

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 23б.

Платежные реквизиты:

Получатель: УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации города Лабытнанги (МУ «ЦМТО» л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 04))

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: РКЦ САЛЕХАРД г.Салехард/УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г.Салехард

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК банковского счета (БИК ТОФК)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет УФК по ЯНАО (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик:

Указывается на основании сведений о Победителе электронного аукциона на электронной торговой площадке, а так же представленных Победителем сведений о платежных реквизитах, но не позднее, чем до дня направления проекта контракта Победителю на электронной торговой площадке. Заказчик не несет ответственности за отсутствие в контракте платежных реквизитов Победителем в случае несвоевременного представления их Заказчику.

Контракт составлен в одном экземпляре в электронном виде и подписан усиленными электронными подписями лиц, уполномоченных на подписание Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

^ * в случае заключения контракта с победителем закупки, который является субъектом малого и среднего предпринимательства

^ ** в случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе в сфере закупок), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования К содержанию, состав заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еЕ заполнению

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными