Тендер - Поставка хозяйственных товаров №243622965

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Неруш Андрей Владимирович (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть698) хоз_товары_(3) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ______

на поставку хозяйственных товаров

г. Томск «___» __________ 2023г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Склад № 10» (ФГКУ «Склад № 10», действующее от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Денисова Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор на поставку хозяйственных товаров (далее - Договор), ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику хозяйственные товары (далее - Товар), в сроки установленные пунктом 3.1. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, характеристики, описание, количество, ассортимент, цена за единицу, стоимость поставляемых Товаров определяется Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в документе о приемки.
1.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении).
1.4. Поставщик своими силами и за счет собственных средств подготавливает Товар к отгрузке и дальнейшей поставке.
1.5. Место поставки: осуществляется по месту нахождения Заказчика (634059, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 42/3).

Цена Договора и порядок расчётов
2.1. Цена Договора составляет ___________________ руб. (_________________________), в том числе НДС (далее – Цена Договора).
2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и не подлежит изменению в течении срока его действия. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе изменить цену Договора.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджета РФ (федеральный бюджет).
2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента поступления денежных средств в размере Цены Договора на банковский счет Поставщика, указанного в разделе 13 Договора.
2.6. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании выставленного счета и надлежащим образом оформленного и подписанного обеими Сторонами документа о приемки, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания документа о приемки.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение пятидневного срока, с момента такого изменения, в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Сроки поставки
3.1. В рамках исполнения Договора поставка Товара Заказчику осуществляется по 24.04.2023г. с момента заключения Договора, в дни и время, согласованное Сторонами.
3.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.
3.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Порядок приемки товаров
4.1. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счета, документа о приемке, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, гарантийные сроки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Решение о приемке Товара принимается Заказчиком после проведения обязательной экспертизы поставленного Товара.
4.3. Поставщик осведомлен, что время проведения экспертизы включено в срок поставки Товара, предусмотренный в п. 3.1. настоящего Договора.
4.4. Заказчик для проверки поставленного Товара может привлекать независимых экспертов и экспертные организации (внешняя экспертиза), выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, либо проводить экспертизу собственными силами.
4.5. Экспертиза результатов по проверке поставленного Товара, предусмотренного Договором, проводится Заказчиком собственными силами путем осмотра поставленного Товара и предоставленным Поставщиком документов, указанных в п. 4.1. и п. 6.3. настоящего Договора.
4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов указанных в п. 4.1. и 6.3. настоящего Договора Заказчик проводит приемку Товара и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, Заказчик подписывает документ о приемке, либо направляет в адрес Поставщика запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного Товара или мотивированный отказ от принятия поставленного Товара.
Подпись Заказчика на документе о приемки свидетельствует о проведенной экспертизе и о том, что Товар поставлен в количестве и качестве, и иных характеристик, предусмотренными настоящим Договором.
В случае проведения экспертизы с привлечением экспертов и экспертных организаций (внешняя экспертиза) Заказчиком общий срок приемки Товара, который составляет пять рабочих дней, продлевается на срок проведения экспертизы.
4.7. В случае отказа Заказчика от принятия поставленного Товара в связи с обнаружением поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней, с момента заявления о них Заказчиком.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества.
В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
4.8. При этом поставка забракованного Товара не засчитывается в выполнение обязательств по настоящему Договору. Все затраты, связанные с возвратом и заменой некачественного Товара, несет Поставщик.
4.9. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.10. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
4.11. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара находящегося в пути несет Поставщик до момента доставления Товара в распоряжение Заказчика.
4.13. В случае обращения Заказчика для проверки поставленного Товара к независимым экспертам и экспертным организациям (внешняя экспертиза), оплата по поставке Товара Поставщику в таком случае производится только после получения положительного экспертного заключения.

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ либо осуществлять собственными силами.
5.1.4. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.
5.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.6. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных Товаров.
5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках (несоответствия качества, количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара), обнаруженных в ходе приемки Товара, в течение 5 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары в соответствии с условиями Договора.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества и в количестве определенном, в соответствии с условиями Договора, представить Заказчику отчетную документацию в соответствии с п. 4.1. Договора по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
5.4.4. Обеспечивать соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме-передаче (при необходимости - и в течение гарантийного срока) за свой счет, а в случае невозможности устранить недостатки и дефекты заменить Товар.
5.4.6. В случае выявления недостатков и дефектов поставленного товара, а так же в период гарантийного срока Поставщик обязан возместить Заказчику все затраты, связанные с проведением экспертизы.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА
6.1. Поставляемый Товар по настоящему Договору должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является новым, надлежащего качества и ранее не использовался, не имеет дефектов.
6.3. На поставленный Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в соответствии с Законодательством.
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части цены Договора за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона Договора вправе не принимать во внимание форс-мажорные обстоятельства при предъявлении исков к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Томской области.

Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
8.4. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
8.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28.04.2023г. включительно, а в части обязательств до полного их исполнения.
9.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в пункте 9.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
9.3. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств Сторон по оплате принятого Товара, гарантии качества, приемке поставленного Товара, замене Товара ненадлежащего качества.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
9.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
9.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.8. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном порядке, с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
9.8.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
9.8.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) дней.
9.8.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
9.8.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.9. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.10. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.11. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.

Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в предыдущем пункте действий, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Конфиденциальность
11.1. Информация, ставшая известной Поставщику в ходе исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поставщик, виновный в разглашении конфиденциальной информации, обязан возместить Заказчику причиненные при этом убытки в полном объеме. Исключением в разглашении (предоставлении) информации являются условия предусмотренные законодательством РФ.

Прочие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае изменения наименования, статуса, адреса, расчетного счета Сторона по настоящему Договору обязана в пятидневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону.
12.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. Неотъемлемой частью Договора является: 1. Приложение № 1 «Спецификация».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ______

на поставку хозяйственных товаров

от ____.____.2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиРачет_цены_и_коммерческое_предложение