Тендер - Выполнение работ по приготовлению жидкости глушения №243618243

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_об_осуществлении_конкурентной_закупки_(Приготовление_ж-ти_глушения).docx
• Приложение_№2_(ПП).xls
• Приложение_№3_(Калькуляция).xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 Документация
Приложение_№1_(Тех._задание_Приготовление__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_гг.)

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении опроса рынка:

Выполнение работ по приготовлению жидкости глушения для нужд ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ».

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес электронной площадки в сети Интернет

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес электронной почты для подачи заявок

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о Заказчике / Организаторе опроса рынка

5

Наименование организации – организатора закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес места нахождения

ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5

Почтовый адрес

ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5

Контактный телефон

8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактная информация

Контактное лицо (ФИО)

Кендюхова Элеонора Михайловна

Электронная почта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон

8(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс

8(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная контактная информация

- Посмотреть таблицу с данными

Место и дата подачи предложений по опросу рынка

Планируемая дата размещения (публикации) Извещения и Документации по опросу рынка

«10» апреля 2023 г.

Дата начала подачи коммерческих предложений по опросу рынка

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и время окончания подачи заявок

- Посмотреть таблицу с данными

Планируемый срок проведения конкурентной закупочной процедуры

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление Документации по опросу рынка

Срок предоставления документации

- Посмотреть таблицу с данными

Место предоставления документации

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок предоставления документации

- Посмотреть таблицу с данными

Коды ОКВЭД 2 и ОКПД 2 соответствующие продукции по которой проводиться опрос

ОКВЭД-2: 06.10.1

ОКПД-2: 42.99.11.144

Приложения:

Приложение №1 «Техническое задание на «Выполнение работ по приготовлению жидкости глушения для нужд ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.».

Приложение №2 «Производственная программа по приготовлению жидкости глушения для нужд ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг.».

Приложение №3 «Калькуляция стоимости приготовления 1м 3 жидкости глушения».

Приложение №3.1 «Калькуляция стоимости приготовления 1 блок – пачки.».

Приложение_№1_(Тех._задание_Приготовление__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_гг.) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по приготовлению жидкости глушения для нужд ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть года.

г. Нефтекумск

2023г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Выполнение работ по приготовлению и отпуску технологических жидкостей для глушения, промывки скважин при текущем и капитальном ремонте скважин, собственных нужд ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ».

Выполнение работ в соответствии с «Правилами промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (актуальная версия).

Выполнение работ в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (актуальная версия).

Объем выполняемых работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки выполнения работ

Дата окончания мобилизации оборудования и персонала на месторождения ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ» с момента заключения Договора.

Начало выполнения работ с 01.01.2024г.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2024г. по 31.12.2026г. (три года), но в любом случае, до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В соответствии с условиями договора, претендент берет на себя обязательство выполнять следующие работы:

• приготовление солевых растворов глушения;
• приготовление глинистого раствора;
• приготовление блокирующего состава (блок-пачки);
• осуществление технологических промывок скважин, с целью восстановления подачи;
• восстановление реологических свойств отработанного глинистого раствора;
• утилизация отработанного глинистого раствора.

Приготовление солевых растворов.
Подрядчик своими силами, с использованием собственного или арендуемого за свой счёт оборудования, должен обеспечить круглосуточное и бесперебойное приготовление солевых растворов удельным весом от 1,01 до 1,60 г/см 3 , в объеме, необходимом для выполнения производственной программы.

Приготовление глинистого раствора.
Подрядчик своими силами, с использованием собственного, или арендуемого за свой счёт оборудования, должен обеспечить круглосуточное и бесперебойное приготовление глинистого раствора (в том числе при отрицательных температурах до -20º С) удельным весом от 1,20 г/см 3 до 2,00 г/см 3 и условной вязкостью до 90 сек. в объеме, необходимом для выполнения производственной программы.

Приготовление блокирующего состава (блок-пачки).
Подрядчик своими силами, с использованием собственного, или арендуемого за свой счёт оборудования, должен обеспечить приготовление блокирующего состава (блок-пачки) для осуществления блокировки продуктивных пластов в условиях аномально низких пластовых давлений (в условиях поглощения) или высокой приемистостью отдельных продуктивных пластов, в количестве, необходимом для выполнения производственной программы.

Восстановление реологических свойств отработанного раствора после окончания ремонта скважины, или после того, как раствор потеряет свои реологические свойства по причине многократного использования, или иных факторов, Подрядчик должен осуществить восстановление его реологических свойств и необходимых параметров с целью дальнейшего использования на следующей скважине. Подрядчик должен гарантировать повторное использование раствора не менее 3 (трёх) раз. Кроме того, осуществлять восстановление его от механических примесей, образовавшихся в процессе эксплуатации (пропант, стружка металла и т.п.), которые находятся в растворе во взвешенном состоянии.

Утилизация отработанного глинистого раствора после того, как глинистый раствор станет не пригодным для дальнейшего использования, или стоимость восстановления его реологических свойств будет выше стоимости приготовления нового, Подрядчик обязан утилизировать непригодный к использованию данный глинистый раствор самостоятельно, с использованием собственной специальной техники и оборудования. Утилизация раствора должна производиться при любом его состоянии и наличии в нем посторонних веществ (механических примесей).

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Стоимость работ по приготовлению и отпуску технологической жидкости глушения (солевой / глинистый р-р глушения) на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. определяется как произведение стоимости приготовления 1 м 3 технологической жидкости – руб./м 3 . на объем технологической жидкости, отпущенный Заказчику, м 3 .

Стоимость работ по приготовлению и отпуску блокирующих составов на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. определяется как произведение стоимости приготовления 1 (одного) блокирующего состава (блок-пачки) руб./шт., на количество, отпущенное Заказчику, шт.

Стоимость приготовления 1 м 3 технологической жидкости (солевой / глинистый р-р глушения) и приготовление 1 блок-пачки на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг. рассчитывается в соответствии с согласованными плановыми расценками, указанными в плановой калькуляции на приготовление жидкости глушения и приготовление блок пачки.

Снижение стоимости выполненных работ со стороны Заказчика возможно в соответствии с условиями договора.

В стоимость приготовления 1 м 3 технологической жидкости глушения, 1 м 3 глинистого раствора и 1 блок - пачки входит:

• заработная плата основных рабочих и инженерно-технических работников (с учетом районного коэффициента, вахтового метода работы, резерва на отпуска и т.д.);
• затраты на приобретение всего необходимого оборудования и инструментов для проведения работ;
• затраты на обеспечение и содержание на месторождениях Заказчика оборудования и инструмента для приготовления жидкостей глушения (в т.ч. солерастворных узлов);
• затраты на ремонт и обслуживание спец техники, госпошлины за регистрацию транспортных средств и прохождения техосмотра;
• затраты на обслуживание и ремонт оборудования и инструмента, экспертизу, освидетельствование;
• материалы (химреагенты) для приготовления жидкостей глушения;
• затраты на приобретение всех необходимых материалов для приготовления глинистого раствора, блокирующего состава, оборудования и инструментов для проведения работ:
• затраты на химреагенты для приготовления блок – пачки;
• затраты на химреагенты для приготовления глинистого раствора;
• затраты на химреагенты (модификаторы) – гидрофобизатор, ингибитор коррозии, ингибитор солеотложений и т.д.;
• транспортные расходы, связанные с использованием технологического специального транспорта и пассажирского – для перевозки вахт;
• обеспечение, завоз/вывоз химических реагентов для приготовления жидкостей глушения (глинистых растворов и блокирующих составов);
• арендные платежи;
• страховые взносы;
• материалы, включая КИП и А, АСУ ТП, ПОС, метрологии, ИТ;
• аренда РСУ (растворный-солевой узел) или затраты на обустройство собственной базы РСУ (производственного участка);
• проживание в вахтовых общежитиях;
• затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов и оборудования Подрядчика;
• накладные расходы;
• рентабельность;
• расходы на электроэнергию (оплата за потребление эл. энергии);
• расходы на прочие материалы (ГСМ, ПБ и ООС, энергетической службы, службы главного механика и т.д.);
• связь, информационно-технологические услуги и услуги по обслуживанию АСУ и оргтехники;
• природоохранные мероприятия;
• затраты на вывоз, утилизацию бытовых отходов, отходов производства (заключение договоров на утилизацию);
• авиаперевозки для доставки персонала до ближайшего Федерального аэропорта (самолет);
• затраты на организацию питания, проживание персонала;
• медицинское обслуживание персонала;
• уборка РСУ;
• стирка спецодежды;
• обучение персонала;
• командировочные расходы;
• прочие производственные расходы;
• общехозяйственные расходы;
• страхование персонала, спецтехники, оборудования, материалов;
• затраты на лабораторные испытания, материалов и химических реагентов;
• затраты на проведение химических анализов готовой жидкости глушения;
• затраты на приобретение и использование ДЭС;
• затраты на приобретение блока приготовления растворов.

Оплата стоимости использованных материалов, для приготовления глинистых растворов и блокирующих составов, Подрядчика и затрат на их доставку осуществляется по фактическим расходам, в полном объеме, при наличии первичных документов, без применения процента накладных расходов и рентабельности с учетом утвержденных расценок.

В стоимость приготовления 1 м 3 технологической жидкости, 1 м 3 глинистого раствора и блок - пачки не входит:

- водопотребление (вода подтоварная или техническая вода).

Требования Заказчика на выполнение работ

Соблюдение политики ООО «ЦГК-Холдинг» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Наличие документа о соответствии Подрядчика требованиям в области промышленной и экологической безопасности при осуществлении указанной деятельности.

Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам на объектах ООО «ЦГК-Холдинг».

Соблюдение и выполнение стандартов, инструкций и регламентирующих документов ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ».

Обеспечение культуры производства на уровне стандартов ООО «ЦГК-Холдинг».

Ведение производственной деятельности в соответствии с нормативными и регламентирующими документами ООО «ЦГК-Холдинг», ООО «СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ», внутренними инструкциями по безопасности проведения работ, законодательством Российской Федерации.

Наличие разработанной документации (регламентов, инструкций), обеспечивающей безопасное производство работ.

Заказчик вправе приостановить работу по приготовлению технологических жидкостей в случае фиксации грубых нарушений техники безопасности, технологии приготовления технологических жидкостей.

Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по договору.

Ликвидация браков, аварий, разливов жидкости по вине Подрядчика выполняется за счет Подрядчика.

Наличие в собственности растворно – солевого узла (РСУ) или договора аренды, или предоставление гарантий по обустройству собственных растворно – солевых узлов либо узлов Заказчика, до начала проведения работ.

Обязанность Подрядчика заключить договор на поставку электроэнергии для работы РСУ.

Подрядчик обязан обеспечить бесперебойную работу РСУ и иметь резерв запасных частей, инструментов и приспособлений (далее – ЗИП) для проведения ремонтных работ.

Наличие собственного или арендованного автономного узла приготовления растворов с производственной мощностью не менее 30 м 3 /час.

Наличие на РСУ ёмкостного оборудования объемом не менее 400м 3 .

Наличие у Подрядчика собственной аттестованной лаборатории (допускается наличие сторонней аттестованной лаборатории при условии близкого расположения). Персонал лаборатории должен быть обучен методам проведения лабораторного анализа по видам работ, предусмотренных договором. Испытание с имитацией условий скважины.

Обязанность использования собственного аттестованного лабораторного оборудования, или, при его отсутствии, допускается привлечение субподрядных организаций для выполнения работ по согласованию с Заказчиком.

Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей, стороны (субподрядчиков), привлеченных подрядчиком. Заказчик имеет право потребовать замену того или иного субподрядчика по услугам без обоснования данного требования.

Предоставление гарантий по обеспечению качества работ, выполняемых субподрядчиками всех уровней.

Для оценки возможности реализации выполнения производственной программы Заказчик вправе проверить оснащенность Подрядчика необходимым оборудованием и наличие необходимых материалов на РСУ.

Наличие утвержденных и согласованных с контролирующими органами, типовых схем расстановки оборудования и транспорта на месте производства работ.

Полное и своевременное обеспечение технологического процесса необходимым оборудованием, материалами и спецтранспортом по собственным договорам.

Выполнение работ по приготовлению технологических жидкостей собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов и оборудования (кроме оборудования, передаваемого на основании договора аренды).

Полная материальная ответственность за порчу оборудования Заказчика (передаваемого на основании договора аренды).

Обязанность Подрядчика вести учёт всех используемых материалов и отпуска всех видов технологических жидкостей глушения. Ежедневно направлять Заказчику отчёт по отпуску технологических жидкостей глушения и движению приобретаемых материалов (приход, расход, остаток).

Всё оборудование должно быть паспортизировано, сертифицировано, и проверено на пригодность к эксплуатации. Сертификаты и ТУ на применяемое оборудование и материалы должны предоставляться по требованию Заказчика.

Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля оборудования.

Проведение оперативного контроля, с фиксацией в акте на приготовление обязательных параметров качества приготовляемой технологической жидкости:

• удельный вес;
• КВЧ (содержание механических примесей с диаметром частиц более 5 мкм. не должно превышать величину 20 мг/л.);
• отстой технологической жидкости глушения не менее суток и обеспечение фильтрации через блок фильтров.

Подрядчик обязан обеспечить аварийный запас утяжеленной жидкости глушения в количестве не менее 100 м 3 плотностью 1,18 г/см 3 .

Подрядчик обеспечивает наличие оборудованного ёмкостного (резервуарного) парка для хранения технологических жидкостей глушения объёмом V не менее 300м 3 .

Подрядчик перед проведением работ, должен в обязательном порядке предоставить Заказчику расходные нормы материалов на приготовление глинистого раствора с шагом в 0,01 г/см 3 (1,20-1,21-1,22-1,23-1,24-1,25……2,00 г/см 3 ), согласованные с Заказчиком. Нормы должны быть подтверждены результатом лабораторных испытаний лабораторией, имеющей аккредитацию на проведение данных работ, и соответствовать расходным нормам в плановых калькуляциях.

Возможность выполнения работ согласно поданной заявки – не более чем через 4 часа.

При выполнении работ по Договору Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимой спецтехники, находящейся в собственности Подрядчика, или по собственным договорам, для выполнения показателей производственной программы. Для выполнения работ (при необходимости) может быть привлечена следующая спецтехника:

• автокран – 1 ед.;
• ЦА-320 – 1ед.;
• ППУ – 1 ед. (при необходимости в зимний период).

Эксплуатационный срок каждой единицы специальной техники на момент окончания Договора- не более 10 лет. Обязательное условие- прохождение ежегодного технического контроля спецтехники без исключения.

Обеспечение возможности приёма жидкости из скважин (предусмотреть использование стационарных перекачивающих насосов для приема и перекачки технологических жидкостей).

Затраты Заказчика на оплату простоев бригад Подрядчика по ТКРС, подтвержденные соответствующим актом, по причине некачественного проведения работ Подрядчиком по приготовлению технологических жидкостей глушения, компенсируются последним в полном объёме путем снижения стоимости работ.

Готовность выполнять работы без авансирования.

Возможность приготовления тяжелых солевых растворов с удельной плотностью до 1,60 г/см 3 .

Возможность приготовления тяжелых глинистых растворов с удельной плотностью до 2,00 г/см 3 .

Возможность приготовления блок - пачки по технологии «Глушение временно блокирующим составом».

Применение в составах для глушения необходимых дополнительных компонентов (гидрофобизатор) с диапазоном рабочих температур до 150 о С.

Организация контроля качества приготавливаемой продукции, в том числе, постоянный замер на содержание механических примесей не менее 2 раз в неделю, но не менее одной проверки на каждую партию приготовленного раствора. Отбор контрольных проб после каждой отгрузки раствора.

Организация учёта химических реагентов и жидкости глушения.

Разработка и согласование с Заказчиком графиков очистки емкостей растворного узла от механических примесей.

Контроль объема, закачиваемого раствора глушения в передвижные емкости, (АЦН) должен осуществляться через расходомеры.

Каждой заправленной автоцистерне должен выдаваться сертификат качества на отпускаемый раствор с указанием марки (вида) раствора, объёма, плотности и анализа КВЧ (в случаях завоза данного объема раствора на несколько объектов, сертификаты выдаются в количестве, соответствующем количеству объектов).

Оформление сопроводительных паспортов на раствор.

Заказчик вправе произвести отбор пробы технологической жидкости для контрольного определения КВЧ в любое время, а также проверить наличие арбитражных (контрольных проб).

Подрядчик может выполнять работу по приготовлению технологических жидкостей с использованием новых химических реагентов Заказчика в рамках лабораторных исследований и опытно-промысловых испытаний.

Наличие в лаборатории необходимых приборов для проведения необходимых тестирований качества приготавливаемой жидкости глушения.

Обеспечение Подрядчиком входного контроля всех химических реагентов, с предоставлением отчёта Заказчику.

Круглосуточный видеоконтроль и видеофиксация на РСУ (производственном участке). Видеосъёмка должна проводится в цифровом качестве с возможность увеличения изображения с возможностью сохранения данных в течении 1 месяца (места установки видеофиксации предварительно согласовывается с Заказчиком).

Перед началом работ по приготовлению блокирующего состава (блок – пачки) Подрядчик обязан провести лабораторные испытания химических реагентов, используемых при его приготовлении. Параметры и условия проведения лабораторных испытаний согласовываются с Заказчиком.

Возможность приготовления жидкости глушения в круглосуточном режиме. Выполнение работ в темное время суток/ночное время суток должно быть обеспечено необходимой степенью освещенности рабочей площадки РСУ, согласно существующих, действующих норм и правил установки электрооборудования (ПУЭ).

Подрядчик должен в полном объеме контролировать параметры глинистого раствора при его приготовлении и хранении на РСУ. Кроме того, проводить лабораторные исследования (оценку состояния) глинистого раствора на РСУ с целью определения возможности его повторного использования и (или) восстановления реологических свойств, либо утилизации. Вывоз раствора на утилизацию (полигон) должен быть согласован с Заказчиком, по предварительно составленному акту о невозможности использования данного раствора.

Наличие у Подрядчика лаборатории для оперативного анализа глинистого раствора и подбора рецептуры восстановления его реологических свойств. Минимальный набор оборудования лаборатории: - Посмотреть таблицу с данными

Для поддержания и восстановления реологических свойств раствора Подрядчик должен обеспечить наличие следующих материалов: - Посмотреть таблицу с данными

Подрядчик создает отдельный филиал/обособленное подразделение в городе Нефтекумске и производственный участок на месторождении/регионе.

Обязательное ношение фирменной спецодежды с логотипом собственной компании. Окраска бригадного хозяйства в фирменный цвет сервисного предприятия. Наличие логотипов на оборудовании, наличие СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами, с учетом проведения работ повышенной опасности.

Обеспечение персонала рабочим местом, с доступом к телефонной междугородней связи.

Обязательное наличие электронной связи с Заказчиком.

Наличие службы по управлению промышленной безопасностью, охраной труда и охраной окружающей среды.

Наличие или намерение организации на дату начала работ по договору круглосуточной диспетчерской службы.

Ежедневно передавать Заказчику Сводку по отпуску технологической жидкости, по форме согласованной с Заказчиком.

Проживание, доставка персонала и оборудования, размещение и хранение - зона ответственности Подрядчика.

Питание персонала за счет Подрядчика.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие достаточного количества производственных ресурсов (оборудования, материалов, спецтехники и т.п.).

Наличие состава специалистов, обладающих требуемой квалификацией. Опыт работы по данному виду деятельности не менее 3 лет.

Обученнность персонала основной профессии, профессии стропальщика.

Прохождение 100% работниками, работающими с вредными и (или) опасными производственными факторами, периодических и предварительных (при устройстве на работу) медосмотров.

Предоставление информации по персоналу (ИТР и рабочих бригад с указанием ФИО, стажа работ в нефтяной промышленности, даты обученности персонала по основной профессии и профессии стропальщика).

Предоставление Заказчику возможности посещения предприятия претендента с целью проверки предоставленной информации.

Предоставление информации о производственных мощностях (перечень спецтехники, оборудования и инструмента, с указанием сроков эксплуатации спецтехники и оборудования).

Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ООО «ЦГК-Холдинг» или Обществом Холдинга в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения с ООО «ЦГК-Холдинг» или Обществом Холдинга в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями договора.

Представление по требованию ТЭП за последние 3 года.

Наличие инвестиционной программы на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьгг.

Наличие, либо намерение аренды в Нефтекумском районе Ставропольского края, офиса, оборудованного оргтехникой (компьютер, факс, принтер и т.п.), электронной почтой, факсимильной и стационарной телефонной связью. Обязательное принятие участия в, проводимых Заказчиком, аудиоконференциях (селекторных совещаниях) два раза в сутки – утро, вечер.

Возможность обеспечить гарантированные и своевременные поставки химреагентов. Наличие договорных отношений (на срок не менее 1 года), либо договора о намерениях сотрудничества с производителями нефтепромысловых химических реагентов.

Наличие на предприятии отдела, службы или системы технического контроля.

Наличие в организации стандарта транспортной безопасности (критерий применяется в случае, если при выполнении работ по данному виду работ Подрядчиком будут использоваться собственные/арендованные механические транспортные средства).

Безусловное согласие с условиями типового Договора (проекта Договора) в редакции Заказчика.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
При осуществлении Работ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности производства Работ, а также законы и нормативные акты, действующие на территории, на которой ведутся работы.
Во время проведения работ на Объекте обеспечивать накопление нефтесодержащих отходов (в случае возникновения) в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Вывоз нефтесодержащих отходов осуществляется силами Подрядчика.
Право собственности на отходы производства, образующиеся в процессе выполнения работ по договору, принадлежит Подрядчику и возникает у Подрядчика с момента начала работ на соответствующем объекте.
В случае загрязнения почвы, поверхностных вод, растительности подрядчик в течение трех дней самостоятельно за свой счет организует работы по ликвидации последствий загрязнения. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику акты отбора проб и протоколы КХА, подтверждающие качество выполненных работ.
Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.
Утилизация/обезвреживание бытовых отходов, отходов производства (технологические жидкости, образующиеся в ходе выполнения работ и т.п.); исключение стоков на рельеф. Вывоз и утилизация/обезвреживание отходов осуществляется силами Подрядчика по собственным договорам. Подрядчик обязан заключить договора на утилизацию/обезвреживание бытовых отходов, отходов производства со специализированными организациями.
Наличие лицензии на сбор, использование, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности либо договора с организацией, имеющей лицензию.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Наличие инструкций по видам работ, утвержденных менеджментом компании, а также всех необходимых регламентов и положений, обеспечивающих безопасное производство работ.

Локально-нормативные документы Заказчика могут актуализироваться в период действия договорных отношений, что безоговорочно принимается контрагентом к исполнению.

Наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях, способных возникнуть при выполнении работ.

Предоставление гарантий по устранению некачественно выполненных работ по Договору.

Представление информации о происшедших авариях, где Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы опасных веществ за последние 3 года.

Представление информации о происшедших инцидентах, где Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений настоящего ФЗ, других ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте за последние 3 года.

Наличие расходных норм на приготовление глинистого раствора с шагом в 0,01 г/см 3 ., (а именно 1,20-1,21-1,22-1,23…2,00 г/см 3 ), согласованных с Заказчиком. Нормы должны быть подтверждены результатом лабораторных испытаний.

Наличие расходных норм на приготовление солевых растворов с шагом в 0,01 г/см 3 ., (а именно 1,00-1,03-1,04-1,05…1,60 г/см 3 ) и других составов, согласованных с Заказчиком. Нормы должны быть подтверждены результатом лабораторных испытаний.

Наличие плановых калькуляций на каждый вид работ, выполняемых согласно данного договора, в том числе, плановые калькуляции на каждый вид плотности глинистого и солевого раствора с шагом в 0,01 г/см 3 с учетом затрат на применяемые химреагенты.

НОМЕНКЛАТУРА ПРИМЕНЯЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГЛУШЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными