Тендер - Поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова». №243608564

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_№_2_НМЦК[2].xls
• Проект_контракта_ЭМ_СГЗ[1].doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 Просмотр сведений о закупке «Поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова».» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8566

Объект закупки: Поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова».

Описание объекта закупки: Бытовая химия для обеспечения нужд СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова».

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 10.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок завершения подачи оферт: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:55

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18 (склад)

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: - сертификат соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации; - оригинал товарной накладной/универсальный передаточный документ (УПД) на поставляемый Товар, в 2 (двух) экземплярах с указанием в документе Страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи регистрационного номера таможенной декларации. Регистрационный номер таможенной декларации указывается в случае, если поставка Товара осуществляется из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьёй 14 Закона № 44-ФЗ; - оригинал счета-фактуры (для плательщиков НДС) - в 1 (одном) экземпляре; - оригинал счета на оплату поставляемого Товара – в 1 (одном) экземпляре; - акт сдачи-приемки Товара в 2-х экз.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика и эксперта со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара. Представитель Заказчика, эксперт и представитель Поставщика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Контракте, а так же содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и соответствие Товара требованиям Контракта.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт сдачи-приемки товара

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖРАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ЛИТЕЙНЫЙ, ДОМ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом17-19

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3878

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Назарова

Имя Екатерина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Санкт-Петербург «___»__________2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» (СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Седельниковой Яны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________ (сокращенное наименование) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику бытовую химию (далее – Товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% _____________ (__________________) рублей __ копеек.
Или НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения и в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Финансирование: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на плановый период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годов. Источник финансирования – внебюджетные средства 2023 года. Вид внебюджетных средств – субсидии на выполнение государственного задания.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Порядок поставки Товара

3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется документ о приемке, указанный в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.2. Срок приемки указан в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).

4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.
5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.
5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.
5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.
5.4.6. Указать страну происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также предоставить реестровый номер таможенной декларации при поставке товара иностранного происхождения.
5.4.7. Соответствовать требованию об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ от 05.04.2013г. реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Если производителем установлен более длительный гарантийный срок, гарантийный срок принимается равным гарантийному сроку производителя.
6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует по 31.12.2023 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договора купли-продажи.
8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
8.6. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

Прочие условия
10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание».

Приложение № 3 «Образец акта сдачи-приемки товара».

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Директор СПб ГБУК

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

________________Я.В. Седельникова ______________________

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

ПОДПИСАНО ЭЦП ПОДПИСАНО ЭЦП

Приложение № 1 к Контракту

от «___»______________2023 г. № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ 1

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК "МЦБС им. М.Ю. Лермонтова".

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): ________________(_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - ______________ (__________________) рублей ___ копеек.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор СПб ГБУК

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

________________Я.В. Седельникова ______________________

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

ПОДПИСАНО ЭЦП ПОДПИСАНО ЭЦП

Приложение № 2 к Контракту

от «___»______________2023 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова».

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Общие требования
1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (КТРУ/ККН/ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующей предмету закупки:
20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошок чистящий тип 1;
20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЧистящее средство тип 4;
20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМыло хозяйственное твердое тип 1;
20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМыло туалетное твердое тип 5
2. Цели и правовое основание для поставки товара
2.1. Целью данной закупки является поставка бытовой химии для обеспечения нужд СПб ГБУК "МЦБС им. М.Ю. Лермонтова".
2.2. Основанием для осуществления закупки является план-график СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» на 2023 год, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, размещенный в установленные Законом сроки в единой информационной системе.
3. Требования к количественным характеристикам товара - Посмотреть таблицу с данными
4. Требования к качеству и безопасности Товара
4.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:
4.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
4.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, подтверждающие качество Товара.
4.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на Товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие Товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
4.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5. Требования к техническим характеристикам Товара
5.1. Технические характеристики и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать техническим характеристикам и потребительским свойствам товара, указанным в пункте 3 «Требования к количественным характеристикам товара» Технического задания.
6. Требования к таре и упаковке
4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. При отгрузке товары должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции.
4.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать обязательным требованиям к упаковке и маркировке, предусмотренным для каждого рода товаров действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации (включая документы о стандартизации), а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.
4.3. Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для товаров в стране - производителе товара, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.
4.4. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента перехода права собственности на товар Заказчику.
4.5. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесени.
4.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать:
- наименование товара;
- наименование страны, производителя товара, его юридический адрес;
- основные свойства и характеристики товара;
- уникальный идентификатор, позволяющий идентифицировать товар — установить его соответствие действующим законам, ГОСТам, договорам по ассортиментной принадлежности, качеству и безопасности;
- срок службы или срок годности товара, а также сведения о действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при их невыполнении, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становится непригодным для использования по назначению;
- иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара;
4.6. При поставке немаркированных товаров Заказчик вправе потребовать, чтобы Поставщик произвел маркировку, либо отказаться от принятия товара.
4.7. Информация о товаре должна быть нанесена на каждой упаковке. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации товара.
4.10. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика и за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки товара.
7. Требования к отгрузке, доставке и приемке товара
7.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику одномоментно в полном объеме по количеству, согласно настоящему Техническому заданию по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18 (склад), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.
7.2. Поставщик должен известить Заказчика о поставке Товара по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 118 с указанием: даты и времени поставки Товара, наименования и количества Товара, номера транспортного средства, осуществляющего поставку Товара не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки Товара;
Ответственные должностные лица за приемку товара со стороны Заказчика:
– заведующий складом, Евстигнеева Ольга Владимировна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 118.
7.3. Поставка и погрузо-разгрузочные работы Товара производятся силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. с учетом обеденного времени с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней.
Заказчик вправе указать конкретные места в помещении для выгрузки и складирования Товара.
7.4. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика и эксперта со стороны Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара. Представитель Заказчика, эксперт и представитель Поставщика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в пункте 3 настоящего Технического задания, а так же содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и соответствие Товара требованиям Контракта.
7.5. Поставщик должен предоставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Контракта и соответствующие сопроводительные документы в срок, установленный пунктом 7.1. настоящего Технического задания:
- сертификат соответствия на Товар, подлежащий обязательной сертификации;
- оригинал товарной накладной/универсальный передаточный документ (УПД) на поставляемый Товар, в 2 (двух) экземплярах с указанием в документе Страны происхождения Товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи регистрационного номера таможенной декларации. Регистрационный номер таможенной декларации указывается в случае, если поставка Товара осуществляется из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьёй 14 Закона № 44-ФЗ;
- оригинал счета-фактуры (для плательщиков НДС) - в 1 (одном) экземпляре;
- оригинал счета на оплату поставляемого Товара – в 1 (одном) экземпляре;
- акт сдачи-приемки Товара - в 2 (двух) экземплярах (по форме акта сдачи-приемки Товара – Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
8. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества
8.1. Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, составляет не менее 12 месяцев, но не может быть менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем на данный Товар.
8.2. Гарантийный срок наступает с момента перехода права собственности на Товар Заказчику: передачи Поставщиком Товара и подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
8.3.Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.
8.5. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в срок, указанный в заявке от Заказчика, без дополнительного финансирования.
8.6. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.
Техническое задание составил:
Заведующий складом - Евстигнеева Ольга Владимировна
Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 118, моб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-95-97, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Директор СПб ГБУК
«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
________________Я.В. Седельникова ______________________
М.П. (подпись) М.П. (подпись)
ПОДПИСАНО ЭЦП ПОДПИСАНО ЭЦП
Приложение № 3 к Контракту
от « ____»___________ 2023 г. № ____________________________
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
к Контракту № _________________________ от «___»_____________20_ г.
г. Санкт-Петербург «____» _____________ 20___ г.
Мы нижеподписавшиеся, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Седельниковой Яны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1. В соответствии с Контрактом № __________________________________ от «___»___________20_ г. на поставку _______________________ для обеспечения нужд СПб ГБУК "МЦБС им. М.Ю. Лермонтова" в 20_ году Поставщик передал, а Заказчик принял Товар следующего ассортимента и количества: - Посмотреть таблицу с данными

Фактическое количество и качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:__________________________________________________

Вышеуказанные поставки, согласно условиям Контракта должны быть выполнены «____» ________ 20__г., фактически выполнены «____» __________ 20__ г.

Недостатки товаров не выявлены (выявлены): ______________________________________________________________________________________

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам поставки товара имеет (не имеет)______________________________________________________

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта:_____________(сумма прописью) рублей___ копеек, в том числе НДС (____%) -_________(сумма прописью) рублей _____ копеек, или НДС не облагается, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения и в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное должностное лицо Заказчика за приемку товара ________________________________ _____________________ / _______________________ /

должность подпись ФИО

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Директор СПб ГБУК

«МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»

________________Я.В. Седельникова ______________________

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

ПОДПИСАНО ЭЦП ПОДПИСАНО ЭЦП

^ Таблица цен настоящего Приложения заполняется с учетом предложения Поставщика, выбранного Заказчиком в качестве единственного поставщика по результатам закупки в электронном магазине.