Тендер - Поставка хозяйственных средств №243607350

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ХОЗКА_апрель ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническая характеристика

Место доставки товара: склад заказчика, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Ватутина 22/2

Срок поставки товара: в течении 10 дней

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Поставщик несет все риски, связанные с повышением цены на товар, поставляемый по настоящему договору.

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы.

Наименование, марка и количество товара доставляется в строгом соответствии технического задания.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОР №

г. Омск апреля 2023 г.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка-детский сад № 65» (далее - БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 65»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Коломацкой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ именуемый в дальнейшем Поставщик в лице ___________________, с другой стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательство по Поставке хозяйственных средств (далее по тексту Продукция) в номенклатуре, количестве и по цене согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
1.2. Поставка Продукции Заказчику осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.
1.3. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.
1.5. ИКЗ

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая в соответствии с п.1.1. настоящего договора Продукция должна отвечать по своему качеству нормативным документам (ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия), действующим в Российской Федерации для данного вида Продукции.
2.2. Доставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика. Погрузочные работы выполняет Поставщик.
2.3. Приемка Продукции производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству, качеству (П-6, П-7), полномочным представителем Заказчика на основании доверенности. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
2.4. Некачественная либо некомплектная Продукция подлежит замене с момента обнаружения брака.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Пятьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек), НДС в том числе.

(Поставщик находится на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС в соответствии с п.3 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).

3.2. Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему договору, определяется на весь срок действия договора.

3.3. Указанная в спецификации цена включает расходы по доставке и транспортировке Продукции, по стоимости упаковки, маркировки, а также все прочие расходы (налоги, сборы, таможенные платежи и т.п.) Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

3.4. Оплата по договору производится Заказчиком на основании выставленного счета и товарной накладной, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки продукции, не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемки.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков и объемов поставки Продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не своевременно поставленной либо недопоставленной продукции за каждый день просрочки поставки.

4.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, при условии не выполнения п.2.4. настоящего договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости поставки некачественной Продукции.

4.3. Взыскание неустойки и штрафа не освобождает Поставщика от исполнения принятых обязательств по договору.

4.4. Вопросы ответственности, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком, при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого срока прекращения договора, в документально обоснованных случаях:

- поставки Продукции ненадлежащего качества;

- просрочки поставки Продукции.

- изменения стоимости Продукции или услуг, несогласованного с Заказчиком.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть совершены и будут действительны, если они оформлены письменно в виде единого документа, подписанного сторонами.

6.2. Все спорные вопросы, связанные или вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Омской области.

6.3. Права требования сторон, возникающие в результате подписания настоящего договора, не могут быть ими уступлены третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

от __.04.2023

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Пятьдесят три тысячи двести рублей) 00 копеек