Тендер - Поставка строительных материалов (краска, пена монтажная, клей монтажный) в рамках капитального ремонта №243450755

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

轟槙 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000008

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Смоленская обл, Смоленск г, ул. Багратиона, д. 55-Б

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 58075.94 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства, могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 ПРОЕКТ ГОС. КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ, И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

Дополнительная информация и документы

1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

%88%8d%94%8e%90%8c%80%96%88%8e%8d%8d%80%9f_%8a%80%90%92%80 Информационная карта (извещение о проведении электронного аукциона) - Посмотреть таблицу с данными

%8e%8f%88%91%80%8d%88%85_%8e%81%9a%85%8a%92%80_%87%80%8a%93%8f%8a%88

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Государственный заказчик, Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области» (ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области).▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.55-Б.

Поставщик должен поставить строительные материалы (краску, пену монтажную, клей монтажный) в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области.

Требования к характеристикам поставляемых товаров: - Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: страна происхождения товара заполняется участником электронного аукциона самостоятельно.

Качественные характеристики поставляемого товара, упаковка и маркировка товара:

Товар должен быть надлежащего качества, новый (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора. Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы установленного образца, заверенные надлежащим образом, сертификаты качества на поставляемые товары.

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ, а также действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Товар удостоверяется сертификатом качества и прилагается к Товару (заверенные копии), выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными документами.

Место, условия и сроки поставки товара.

Поставщик поставляет товар по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55-Б (ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области), с использованием собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.

Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме в течение 7 рабочих дней. Срок поставки товара начинает течь со дня, следующего рабочего после дня заключения Контракта. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты поставки товара, Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к поставке и согласовывает дату поставки товара устно (по телефонной связи) или письменно (по электронной почте). Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени, за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней.

Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

%8f%90%8e%85%8a%92_%83%8e%91._%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

на поставку строительных материалов (краска, пена монтажная, клей монтажный) для нужд ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. _________ «____» ___________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области» (далее - ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме протокол от «___» ___________ 2023 г., №_________________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы (краска, пена монтажная, клей монтажный) в рамках капитального ремонта (далее по тексту – товар) по адресу указанному в п. 4.1 Контракта, в количестве и по цене, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение 2 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить прием товара и оплату его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – (____ процентов) что составляет _______________(___________) рублей _____ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы.

2.4. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного расчета за счет средств федерального бюджета на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Оплата производится Заказчиком на основании документа о приемке, оформленного в ЕИС в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.5. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.7. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.

Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2. требовать уплату неустойки (пеней, штрафа), в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3. в случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

3.1.4. направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных подрядчиков (поставщиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.1.5. при обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

3.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Государственный заказчик имеет право:

3.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.2. в соответствии с условиями Контракта требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответсвии с условиями Контракта.

3.2.3. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

3.2.4. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.5. запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

3.2.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

3.2.7. при расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.2.8. решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.2.9. заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

3.2.10. при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и отказе Поставщика в ее уплате по соответствующему письменному требованию Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. с использованием любых средств связи известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке о дате поставки и времени поставки.

3.3.2. поставить продукцию (товары) на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемой продукции (товаров), ее соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

3.3.3. поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3.4. поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.3.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков и дефектов при несоответствии поставленного товара при приемке и осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в течение гарантийного срока.

3.3.6. в случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.3.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать оплаты, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.2. требовать уплату неустойки (пеней, штрафа), в соответствии с настоящим Контрактом.

3.4.3. запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

3.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.4.4. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Сроки и порядок поставки товара, порядок и сроки приемки товара, порядок и срок оформления результатов приемки

4.1. Поставщик поставляет товар по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 55-Б (ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области), с использованием собственного транспорта или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.

4.2. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме в течение 7 рабочих дней. Срок поставки товара начинает течь со дня, следующего рабочего после дня заключения Контракта. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки товара, Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к поставке и согласовывает дату поставки товара устно (по телефонной связи) или письменно (по электронной почте). Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени, за исключением субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней.

4.3. Вместе с товаром Поставщик предоставляет Государственному заказчику относящуюся к товару документацию: оригиналы счета, счета-фактуры и товарную накладную (или) УПД (универсальный передаточный документ), оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика; акт приема-передачи товара (приложение № 3), оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика).

4.4. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Грузополучателем и Поставщиком акта о приемке товаров.

4.5. Приемка товара на соответствие их количества и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком после доставки товара.

4.6.Стороны в обязательном порядке в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ оформляют приемку в единой информационной системе в сфере закупок (адрес в сети Интернет: https://zakupki.gov.ru), создав в ней электронный документ о приемке и подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4.7. После завершения поставки товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.8. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.9. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по Контракту на предмет соответствия их количества и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки представленных Поставщиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.10. Заказчик не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика(за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ), и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо мотивированный отказ от приемки поставленного товара, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Поставщику срок для устранения таких недостатков. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.11. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки поставленного товара, Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае документ о приемке в единой информационной системе Заказчик подписывает не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Поставщиком указанных недостатков. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, акты и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем и должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту.

5.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

5.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения обязательства установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащие исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщик обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащие исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 (пяти) тысяч рублей и не менее 1 (одной) тысячи рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, указанных в настоящем Контракте.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных исполнителю, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как поставка товара надлежащего качества, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено в следующем размере:

5 % от цены контракта. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:

7.3.1. Исполнение настоящего Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.3.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.3.3. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.3.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

7.3.5. Внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.

Денежные средства перечисляются на банковский лицевой счет Государственного заказчика:

УФК по Смоленской области (ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области л/с 05631А66330)

ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Смоленской области г. Смоленск

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код нормативного акта (НПА) 0002 (в платежном поручении указывать в поле 22)

В платежном поручении «Назначение платежа» необходимо указать:

«Обеспечение исполнения контракта по аукциону в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку строительных материалов (краска, пена монтажная, клей монтажный) в рамках капитального ремонта.

Телефон бухгалтерии: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.4. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44 о контрактной системе. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.5. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта была применена поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе осуществляется в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.6. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта, Поставщиком считается уклонившимся от заключения Контракта.

7.7. Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ-44 о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8 и ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия Контракта, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Смоленской области.

8.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии Стороне, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме, оставление претензии без ответа в указанный срок, означает ее признание.

8.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 июня 2023 года включительно.

9.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты исполнения срока действия Контракта подлежат исполнению в полном объеме.

Порядок изменения, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

Гарантии качества товара, требования к поставляемому товару.

11.1. Передать товар надлежащего качества и в предусмотренном Контрактом количестве, новый, не бывший в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

11.2. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ, а также действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

11.3. Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

11.4. Одновременно с передачей товара Поставщиком должны быть представлены сертификаты качества (заверенные копии), выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными документами, установленными действующим законодательством.

Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание

Приложение № 3 – Акт приема - передачи.

Юридические адреса, реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ______ от «____» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: страна происхождения товара, цена и стоимость заполняется при заключении Контракта на основании заявки участника электронного аукциона, с которым заключается Контракт.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ______ от «____» __________ 2023 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ______ от «____» __________ 2023 г.

Форма

АКТ

приема - передачи

г. Смоленск «____» ______2023 г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________ с одной стороны, и ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области, в лице _____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом № ______ от «____» __________ 20___ г. (далее – Контракт) Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товаров, а именно: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Фактическое соответствие товаров, нормативной и технической документации на товар (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 20___ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными%92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%85_%8a_%91%8e%84%85%90%86%80%8d%88%9e,_%88_%91%8e%91%92%80%82%93_%87%80%9f%82%8a%88 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки:

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

Участнику размещения заказа в своей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на каждую единицу товара (товара, применяемого при выполнении работ), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к их характеристикам необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения, в отсутствии слов «должен», «будет», «типа», «эквивалент», «аналог», «превышать», «как минимум» и подобных по смыслу слов, в сочетании с которыми представленные участником закупки сведения (наименование показателей и их значения) могут пониматься как неоднозначные (неконкретные), приводят к разночтениям или двусмысленному толкованию).

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

При формировании заявки участник размещения заказа указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции. При указании конкретных характеристик участник обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным. Участник размещения заказа в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения.

При формировании заявки, при наличии в аукционной документации показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «минимальное значение», «как минимум», «превышать», «шире» — участник должен предложить показатель, превышающий такое значение.

При наличии в аукционной документации показателей, сопровождающихся «менее», «

В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон» либо символом «÷» участник также указывает неизменное диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не менее», «не уже» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин или символ сопровождается словами «не более» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком).

При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «от», указанное заказчиком значение является минимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель равный или более/выше заявленного заказчиком значения. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», указанное заказчиком значение является максимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель равный или не более/не выше заявленного заказчиком. Исключением является указание на значения температуры товара или материала.

Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» — являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком.

Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже», «не уже» — являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком. Показатели сопровождающиеся знаками «≥» (означает «не менее»), «≤» (означает «не более») являются показателями, имеющими по сути диапазонное значение (которое не может изменяться), и при составлении заявки указываются в неизменном виде.

В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник размещения заказа обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются символом «;» «».

В случае, если символ «;» применяется между неоднородными характеристиками, участник должен указать все характеристики из перечисленных. В случае, если характеристики указаны в словесной конструкции «Х и У» считать, что обе характеристики являются требуемыми Заказчиком. Не подлежат изменению и конкретизации наименования параметров товара.

Знаки «( )» означают уточнение или дополнение, за исключением случаев, когда значения (характеристики) товара (материала), указанные в скобках, являются альтернативными значениям (характеристикам) товара (материала), указанным перед скобками.

При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием соединительного союза «и» участник должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно.

При указании в требованиях к характеристикам Товара разделительного союза «или», участник должен указать конкретный показатель, предлагаемого к поставке Товара, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается настоящей инструкцией.

Не допускается вместо конкретных показателей и их конкретных значений, за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией, указывать диапазон значений из технических регламентов, стандартов и т.п. В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника Аукциона – юридического лица (в том числе на регистрацию на электронных аукционах). Физические лица и индивидуальные предприниматели должны подписывать заявку лично.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Важно!!! В заявке в наименовании страны происхождения товара следует указывать наименование стран мира, установленных постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира» (вместе с «ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть...») ( нет такой страны- РФ, США и т.п.).