Тендер - Поставка лески и триммерных головок к садовой технике, имеющейся у Заказчика №243490875

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

форма_предложения

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

на право заключения договора _________________

- Посмотреть таблицу с данными

Мы согласны осуществить поставку на условиях, указанных в заявке на закупку заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________ (____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ___% - __________ (_______) руб. _____ коп. (вариант: НДС не облагается на основании ст.____НК РФ)

Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой товара в адрес заказчика, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы, которые могут возникнуть в связи с поставкой товара.

Руководитель (должность) ___________________ И. О. Фамилия

(подпись)

М.П.

Описание_товара_1

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_МАУ_ЦСП_ЗАРЯ КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________

г. Новосибирск «___»__________2023 г.

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, имуниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Заря» (МАУ «ЦСП «Заря»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Любарского Александра Робертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Заря», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчикулеску и триммерные головоки к садовой технике, имеющейся у Заказчика(далее - Товар) наименование, количество, ассортимент, технические характеристики и цена которого указаны в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену.

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

Передать Товар, соответствующий требованиям качества безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации на данный вид товара.

Подтвердить соответствие качества и безопасности Товара следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия (или декларацией о соответствии), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательной сертификации);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, иными документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии).

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании и должен быть пригодным для его использования по целевому назначению.

Представить Заказчику документы, предусмотренные условиями настоящего Договора.

Информировать в течение 1 (одного) рабочего дня Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренный Договором срок, надлежащего качества.

В случае передачи Товара ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям пунктов 2.1.1, 2.1.2 настоящего Договора) либо требований к комплектности Товаров Поставщик, в согласованные с Заказчиком сроки, обязан заменить данный Товар на Товар надлежащего качества, доукомплектовать переданный Товар.

Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийных сроков хранения и эксплуатации Товара.

Представить Заказчику сведения об изменении своего местонахождения, банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной приемки Заказчиком Товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов.

Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора.

При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п.2.1.4 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в рамках исполнения настоящего Договора.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) обнаружения неустранимых недостатков Товара.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ЦСП «Заря».

Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Цена договора и порядок расчетов

Общая Цена договора, согласно Спецификации поставляемого товара, составляет: ________ (_____________________) рублей ____копеек, НДС (определяется по результатам рассмотрения предложений о продаже в электронном магазине).

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком: Рубль Российской Федерации.

Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой товара в адрес заказчика, страхование, затраты на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с поставкой товара.

Оплата за товар производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки всего объема Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) (вариант:товарной накладной).

Заказчик производит оплату за счет средств, полученных Заказчиком отприносящей доход деятельности.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки.

При изменении банковских реквизитов Поставщик письменно (путем подписания дополнительного соглашения) уведомляет Заказчика о новых банковских реквизитах в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Поставщик.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно (одной партией) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Поставщик обязуется поставить Товар в следующем порядке: силами и транспортом Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 8. Время поставки: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официально установленных российским законодательством нерабочих и праздничных дней, пн.-пт. с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время Новосибирское). Поставщик уведомляет представителя Заказчика за 1 (один) рабочий день о дате и времени предстоящей поставки Товара.

Товар должен поставляться в упаковке, предотвращающей его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приемка Товара осуществляется по месту нахождения Заказчика. Передача Товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Сторон универсального передаточного документа (УПД)(вариант: товарной накладной). После подписания обеими СторонамиУПД (вариант: товарной накладной), Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в установленном договором порядке. Право собственности на Товар переходит с момента подписания СторонамиУПД (вариант: товарной накладной).

В случае выявления несоответствия поставленного Товара условиям Договора, Стороны составляют акт устранения недостатков, в котором фиксируют выявленные при приемке Товара недостатки и согласовывают срок их устранения. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки в срок согласованный в акте. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемки Товара, Заказчик проводит приемку Товара самостоятельно.

Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с Товаром оформленные надлежащим образом следующие документы:УПД (вариант: товарную накладную), соответствующие требованиям для первичных учетных документов и содержащие обязательные реквизиты, перечисленные в Федеральномзаконе "О бухгалтерском учете"; документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с п. 2.1.2. Договора, счет-фактуру (в случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость).

В случае отсутствия указанных документов,а также передачи Поставщиком документов, не соответствующих указанным требованиям, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, в таком случае Товар будет считаться не поставленным

Ответственность сторон

За нарушение обязательств по договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

B случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения принятых по договору обязательств.

В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, в том числе в случае привлечения им для исполнения договора третьих лиц.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему договору и не подлежащие разумному контролю Сторонами.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, не предлагают услуги имущественного характера, иные имущественные права для себя или для третьих лиц, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

Стороны могут внести в настоящий договор изменения и (или) дополнения, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ЦСП «Заря». Любые изменения и дополнения к настоящему договору, должны быть совершены в письменной форме, скреплены печатями (при наличии печати) и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

Расторжение договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- по основаниям, предусмотренным ГК РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «ЦСП «Заря».

Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении путем составления одного документа и подписывается уполномоченными лицами Сторон. Данное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданскимкодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях:

8.3.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

8.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.3.3. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ).

8.3.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ).

8.3.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ).

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получения Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанного в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Окончание срока действия Договора или его расторжение не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9. Порядок разрешения споров

Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, были урегулированы путём переговоров.

В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор передаётся заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия подается в письменном виде и должна быть подписана уполномоченным лицом. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

10. Гарантии

10.1. На поставленный Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее 6 месяцев с даты подписания обеими Сторонами УПД (вариант: товарной накладной).

10.2. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

10.3. Если в течение гарантийного срока выявится существенное нарушение требований к качеству товара, заказчик должен письменно заявить о них Поставщику. Поставщик обязан за свой счет изъять Товар ненадлежащего качества у заказчика, а также заменить за свой счет товаром надлежащего качества, в срок указанный Заказчиком.

10.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого товар не мог использоваться по назначению вследствие недостатков, за которые несет ответственность Поставщик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» июня 2023 г., в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон.

11.4. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара.

Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными