Тендер - Поставка теплоносителя и блоков электронагревателей №243483869

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Челябинская обл, Верхнеуральский р-н, тер ЗКО Карагайский
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.04.2023 по 07.04.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):07.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке 2._Приложение_№_1_Спецификация

Приложение № 1

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с данными3._Проект_договора

ДОГОВОР №______.

на поставку товара

г. Магнитогорск «____»___________2023 г

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдых» города Магнитогорска, в лице директора Ушакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ____________именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании____________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторона» или «Стороны», по итогам неконкурентной закупки только для субъектов малого и среднего предпринимательства, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с п. 16.20 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Отдых» города Магнитогорска, утв. Постановлением администрации города Магнитогорска от 29.11.2016г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьП (с изменениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим договором срок осуществить поставку теплоносителя и электро-ТЭНов автономной системы теплоснабжения (далее – товар), а Заказчик принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором согласно Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Перечень Товара, количество и его цена согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение №1).

1.3. Место поставки товара: ЗКО «Карагайский», Челябинская область, Верхнеуральский район, Сурменевское сельское поселение.

1.4. Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. поставить товар надлежащего качества, соответствующий спецификации по ценам, количеству, качеству, нормативно-технической документации и в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего договора;

2.1.2. поставить товар в количестве и в сроки в соответствии с условиями договора;

2.1.3. одновременно с передачей товара передать Заказчику соответствующие сопроводительные документы: счет-фактуру (для плательщиков НДС), товарную накладную (или иной документ подтверждающий факт передачи товара). Качество поставляемого товара должно подтверждаться наличием копий сертификатов соответствия или декларации о соответствии, либо удостоверения качества или иных документов, предусмотренных действующим законодательством, подтверждающих качество и безопасность товара, составленные на русском языке;

2.1.4. нести полную ответственность за соответствие поставляемого товара требуемому качеству. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в срок не менее чем срок действия гарантии производителя товара.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. требовать приемки и оплаты надлежащим образом, поставленного и принятого Заказчиком товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором;

2.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. осуществлять контроль за своевременным и надлежащим исполнением условий договора Поставщиком;

2.3.2. осмотреть товар, проверить качество, составить и подписать соответствующие документы;

2.3.3. обеспечить оплату поставленного товара согласно условиям договора.

2.3.4. назначить ответственное лицо, отвечающее за взаимоотношения с Поставщиком, соблюдая при этом указанные договором условия (специалист снабжения Агафонов Д.В. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в случае обнаружения недостатков товара при его приемке отказаться от приемки такого товара с внесением соответствующих отметок в документы, оформляемых при приемке;

2.4.2. в случае обнаружения в течение срока годности товара недостатков товара (по качеству) направлять соответствующие претензии в письменном виде с требованием замены товара ненадлежащего качества;

2.4.3. в случае неисполнения Поставщиком требований Заказчика о замене некачественного товара, отказаться от оплаты этих товаров;

2.4.4. осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров;

2.4.5. отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, письменно уведомив об этом Поставщика в течение одного рабочего дня;

2.4.6. Потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков (при их наличии) и предпринять меры для взыскания неустойки при расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена договора составляет __________ рублей __ копеек (______________), в том числе НДС__________ руб. (для плательщиков НДС). (В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

3.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, уплату налогов, сборов, в том числе НДС (для плательщиков НДС) все необходимые затраты Поставщика, в том числе на транспортировку (доставку до места поставки), погрузочно-разгрузочные работы, страхование и другие обязательные платежи, а также прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.

3.3. Количество и цена Товара указываются в Приложении №1 к договору.

3.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3.5. Источник финансирования: внебюджетные средства.

3.6. Оплата товара осуществляется путём перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры (для плательщиков НДС), товарной накладной (или иного документа подтверждающего факт передачи товара), с указанием номера и даты договора, а также реквизитов необходимых для оплаты, и подписанных обеими сторонами товарных накладных (или иных документов подтверждающих факт передачи товара).

3.7. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в двухдневный срок с даты такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет сам Поставщик.

3.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных контрактом обязательств, оплата производится по факту поставки Товара за вычетом начисленных штрафа и(или) пени.

3.10. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора (данное условие включается в договор в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

О поставке товара Поставщик должен уведомить Заказчика по телефону, электронной почте.

Поставка товара осуществляется в соответствии с настоящим договором.

Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

Все расходы, связанные при приёмке товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям договора или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные в договоре, а также в результате приемки Заказчиком установлено соответствие поставляемого товара требованиям настоящего договора.

Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

Приемка товара по ассортименту и количеству осуществляется Заказчиком в месте поставки товара в момент передачи товара по товарной накладной (или иному документу подтверждающему факт передачи товара) в следующем порядке: осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, проверка товара по количеству, путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в товарной накладной (или ином документе подтверждающем факт передачи товара). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента, указанного в товарной накладной (или ином документе, подтверждающем факт передачи товара), с фактическим наименованием товара. В случае выявления несоответствия товара условиям договора Заказчик (или уполномоченное им лицо) вправе отказаться от приемки товара полностью или частично. В случае соответствия ассортимента и количества поставленного товара требованиям договора Заказчик подписывает товарную накладную (или иной документ подтверждающий факт передачи товара).

Приемка товара по качеству, производится Заказчиком (приемочной комиссией (в случае создания приемочной комиссии)) в течение двух рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или иного документа подтверждающего факт передачи товара). При проведении приемки товара по качеству Заказчик (приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии)), в том числе осуществляет проверку целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних повреждений и других недостатков. Заказчик (приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии)) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемую по товарной накладной (или иному документу, подтверждающему факт передачи товара). Для приемки товаров, работ, услуг может проводиться экспертиза представленных результатов на предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и аргументированным. В случае, если по результатам экспертизы выявлены несущественные недостатки результатов исполнения договора от его требований, в заключении могут содержаться предложения об устранении таких недостатков.

Заказчик в течение двух рабочих дней с даты подписания товарной накладной (или иного документа подтверждающего факт передачи товара), принимает решение о приемке поставленного товара или направляет Поставщику в письменной форме (по электронной почте указанной в реквизитах Поставщика) мотивированный отказ от приемки товара, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. При принятии решения о приемке товаров ответственным исполнителем Заказчика на первичном учетном документе ставится отметка «ПРИЕМКА И ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОВЕДЕНА, ЗАМЕЧАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ» с указанием даты приемки ФИО ответственного исполнителя. Товарная накладная (или иной документ, подтверждающий факт передачи товара) является в рамках настоящего договора документом о приемке.

В случае не направления Заказчиком мотивированного отказа в установленный срок, товары считаются принятыми Заказчиком.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки товара Поставщик обязан заменить товар за свой счёт в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на электронную почту мотивированного отказа от Заказчика.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик вправе подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется в этом случае Поставщиком.

Со дня подписания товарной накладной (или иного документа подтверждающего факт передачи товара) товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены Поставщиком.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

Товар должен быть безопасным при обычных условиях его использования для окружающей среды, жизни и здоровья человека, не должен наносить вред имуществу Заказчика.

Поставленный товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении).

Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

Поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность и защиту от внешних повреждений.

Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. При исполнении договора не допускается смена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

6.3. При заключении и исполнении договора может быть изменен количество, цена закупаемых товаров или сроки исполнения договора:

• • при исполнении договора по предложению Заказчика могут быть изменены предусмотренные договором количество товара не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на двадцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
  • при исполнении договора цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара;
  • при исполнении договора может быть изменена регулируемая государством цена (тариф) на товары, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • при заключении договора, при исполнении договора может быть изменен срок исполнения договора.

6.4. Изменение иных условий договора допускается в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации, если оно не влечет увеличение цены договора.

6.5. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, или в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора:

6.7.1. отказ Поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

6.7.2. существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

6.7.3. невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

67.4. неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

7.2.1 Поставщик направляет Заказчику требование об уплате пени и штрафа.

7.2.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов от цены договора___________руб..

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в нижеуказанном порядке, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Порядок расчета пени:

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: где:

- размер ключевой ставки , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки р, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему договору и не подлежащие разумному контролю Сторон.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок известить другую Сторону в письменной форме о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон.

9.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 7 (Семь) рабочих дней с даты получения претензии. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны договора, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями.

11.2. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____

от «____» ____________2023 г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными1._Документация_о_закупке_на_основании_предложения

Документация о закупке

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска (далее – Заказчик) планирует осуществить неконкурентную закупку только для субъектов МСП теплоносителя и блоков электронагревателей (далее – товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ (далее – Закона № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Отдых» города Магнитогорска, утвержденного Постановлением от 27.12.2021г. №14635-П (далее – Положение о закупках).

Неконкурентная закупка только для субъектов МСП осуществляется в соответствии с п. 20.1 постановления Правительства № 1352. Порядок проведения такой закупки определяется Положением о закупках учреждения и регламентом оператора электронной площадки с учетом следующих особенностей:

- закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной ч. 10 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;

- цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 млн. рублей;

- участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размещают на электронной площадке предварительные предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки;

- заказчик размещает на электронной площадке и при необходимости в ЕИС информацию (извещение и документацию) о закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки. При размещении сведений о закупаемых товарах, работах, услугах, заказчик вправе включить в такое извещение сведения, предусмотренные ч. 9 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и иные сведения, в такую документацию, сведения, предусмотренные ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и иные сведения;

- оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, соответствующих требованиям заказчика, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- заказчик рассматривает подобранные оператором предварительные предложения на соответствие требованиям извещения и документации. Если предварительное предложение не соответствует указанным в документации требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора такое предварительное предложение не подлежит оценке Заказчиком;

- единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки и признанных соответствующим требованиям извещения заказчиком;

- договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с настоящим разделом и на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными извещением и документацией, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. В случае, если договор не заключен с признанным победителем закупки, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, чье предварительное предложение занимает второе и последующие места. Заказчик вправе заключить договор с несколькими участниками.

- Требования к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон №44 – ФЗ, 44-ФЗ);

к) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ;

л) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо организацией, находящейся под контролем таких лиц».

- Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Заказчик вправе установить начальную (максимальную) цену договора в извещении и документации о закупке.

- Заказчик вправе запросить дополнительную информацию о предварительном предложении у участника закупки в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

- После рассмотрения предварительных предложений и их оценки Заказчик выбирает победителя и результат отражает в протоколе, который подлежит размещению на электронной площадке и при необходимости в ЕИС. Протокол формируется с использованием функционала электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заказчик вправе внести иные сведения в протокол помимо тех, что предусмотрены регламентом и функционалом электронной площадки.

- В случае если Заказчиком признаны не соответствующими требованиям документации все предварительные предложения, либо оператором электронной площадки не определены из состава предварительных предложений, соответствующие требованиям заказчика, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства такая неконкурентная закупка признается несостоявшейся. В этом случае Заказчик вправе осуществить такую закупку любым из предусмотренных настоящим Положением способом, изменив при этом любые условия закупки;

- Заказчик вправе отказаться от заключения договора в любой момент до заключения договора на электронной площадке;

- Заказчик вправе отменить закупку в любой момент до размещения на электронной площадке информации о победителе закупки;

- срок заключения договора должен составлять не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора;

- договор заключается с использованием функционала электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.

Информационная карта закупки

сведения о товаре: в соответствии со спецификацией (Приложение №1);

количество товара: в соответствии со спецификацией (Приложение №1);

срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора;

место поставки: ЗКО «Карагайский», расположенный по адресу: Челябинская область, Верхнеуральский район, Сурменевское сельское поселение;

54°08'46.8"N 59°43'12.6"E;

срок и порядок оплаты: оплата товара осуществляется путём перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур (для плательщиков НДС), в которых должны быть указаны номер и дата договора, а также реквизиты необходимые для оплаты, и подписанных обеими сторонами товарных накладных (или иных документов подтверждающих факт передачи товара);

цена договора включает в себя стоимость товара, уплату налогов, сборов, в том числе НДС (для плательщиков НДС) все необходимые затраты Поставщика, в том числе на транспортировку (доставку до места поставки), погрузочно-разгрузочные работы, страхование и другие обязательные платежи, а также прочие расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.

Начальная (максимальная) цена договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 Российский рубль.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . - Посмотреть таблицу с данными