Тендер - Хозяйственные товары и моющие средства №243483550

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_хоз_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ___

на поставку хозяйственных товаров и моющих средств

г. Новосибирск « » _________ 2023 г

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Новосибирский городской педагогический лицей имени А.С. Пушкина» (МБОУ НГПЛ), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора Коротько Галины Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ____________, именуемое (ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании решения заказчика о проведении закупки у единственного поставщика, и в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в установленный настоящим договором срок: Хозяйственные товары наименование, количество, ассортимент которого указаны в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1), а Заказчик обязуется принять товар и уплатить единовременно за него установленную настоящим договором цену.

1.2. Право собственности на продукцию переходит Заказчику с момента приема продукции (основание: доверенность, фактура).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется передать товар, соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком Заказчику на каждую партию полученной продукции.

2.2. Товары должны быть пригодными для целей использования в предприятиях дошкольного образования__

2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Заказчику (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

2.4. В случае передачи товаров ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1. -2.2 настоящего договора) либо требованиям к комплектности товаров Поставщик обязан в течение трех дней с момента извещения его об этом Заказчиком заменить эти товары, на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

2.5. Поставщик обязуется поставить товары в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора

2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Заказчиком заявке в следующем порядке: передача (вручение) товаров осуществляется непосредственно Заказчику (или указанному им лицу) в месте его нахождения по адресу:

630017, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 100 Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара перевозчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, товарно-транспортная накладная.

Товарные накладные подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр товарной накладной, подписанный Заказчиком, передается Поставщику.

2.8. Заказчик имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнарядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее _3_ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Заказчику. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

2.9. В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение __3-х_ дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Заказчик вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) договорных обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательства по договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически выполненных Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем).

3.4. В случае нарушения срока выполнения работ, Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

3.5. В случае просрочки устранения недостатков выполненных работ, Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости выполненных с недостатками работ за каждый день просрочки.

3.6. Если Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по договору, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет 10 % цены договора ___________ рублей.

3.7. Если Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по договору, которое не имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

3.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

3.9. В случае нарушения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств по договору, Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку (штраф, пени) в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) за выполненные им работы.

3.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.11. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного договором обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

3.12. В случае просрочки возврата денежных средств, предоставленных Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в обеспечение исполнения своих обязательств по договору, он вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней, рассчитанных в соответствии с договором.

3.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения, Заказчик уплачивает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

3.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договоро , не может превышать цену договора.

3.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

3.16. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения и /или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится по факту поставки товара в полном объеме в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании следующих документов, подписанных сторонами:

- счетов-фактур, товарных накладных (либо универсального передаточного документа), акта приема– передачи товара.

Итоговый расчет производиться в течение 7рабочих дней после подписания сторонами счетов-фактур, товарных накладных (либо универсального передаточного документа), акта приема - передачи товара, поставленного в полном объеме (Приложение № 2).

4.2. Цена договора включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом договора, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением договора.

4.3. Цена договора составляет ______________________________ .

Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.

4.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

4.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

4.6. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

4.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.1. Источником финансирования исполнения договора является бюджет города Новосибирска на 2023 год.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Ни одна Сторона не имеет право:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора при существенном нарушении условий исполнения договора Поставщиком:

- в случае просрочки поставки Товара (включая сборку, установку,) более чем на 3 календарных дня;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

7.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года.

8.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

9.2. Все вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

9.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному договору своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по договору в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по договору производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения договора, включая сумму неустойки.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий договора, заключенного по итогам размещения заказа, оплата договора производится путем выплаты Поставщику договора суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

9.6. Настоящий договор заключён в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

11.2. К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц.

12. Разрешение споров

12.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 2-х дней с момента ее получения.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

13.1.Спецификация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

- Посмотреть таблицу с даннымиТех._задание_МАОУ_НГПЛ_(апрель_2023г.)