Тендер - Поставка расходных материалов для полиграфии №243414736

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требования_к_содержанию,_форме,_оформлению_и_составу_заявки_на_участиеxx

Приложение №1

Заявка

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует заявку на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки обязательно указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемого товара.

Приложение №2

Форма заявки

- Посмотреть таблицу с данными’‡xx ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку расходных материалов для полиграфии для нужд «РИД «Новоорская газета» - Новоорский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» - Посмотреть таблицу с данными

Ответственное должностное лицо:

Начальник технического отдела ГУП «РИА «Оренбуржье»

_______________/В.А. Кузнецов/

«06» апреля 2023 г.

詩喧 - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Гражданско-правовой договор № __________

на поставку расходных материалов для полиграфии для нужд «РИД «Новоорская газета» - Новоорский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье»

г. Оренбург «___» __________ 2023 г.

Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье» (ГУП «РИА «Оренбуржье»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Григорьевой Виолетты Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п. 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 21.2 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГУП «РИА «Оренбуржье», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку расходных материалов для полиграфии для нужд «РИД «Новоорская газета» - Новоорский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье» (далее – Товар) для нужд «РИД «Новоорская газета» - Новоорский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье», а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2. Перечень Товара указан в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация).
1.3. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 4 (далее – Место поставки).
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.
1.5. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.
1.6. Срок поставки Товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ______________ (_________________________________) руб. 00 коп., НДС ___% /НДС не облагается.
2.2. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена, количество товара, объем и (или) виды оказываемых услуг (работ) договора могут быть изменены по соглашению сторон
2.4. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Оплата Товара в рамках Договора осуществляется по факту поставки Товара на основании счета на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной, при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.2 Договора.
2.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Оплата по настоящему договору осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар Заказчику на условиях, предусмотренных в Договоре.
3.1.2. Обеспечить наличие у себя и (или) своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора (с письменного согласия Заказчика), всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2.5 Договора.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Поставщик обязан обеспечить специальную упаковку Товара, соответствующую стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
4.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД) согласно Приложению № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (далее - документ о приемке Товара).
5.2. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:
а) товарную накладную либо универсальный передаточный документ в 2 экземплярах;
б) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;
в) документы о сертификации Товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству Российской Федерации;
г) документы, удостоверяющие качество Товара;
д) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами документа о приемке Товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара производится Заказчиком в момент его получения по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора.
6.2. При обнаружении во время приемки несоответствия количества, качества или комплектности Товара сопроводительным документам или Спецификации Заказчик и Поставщик составляют акт о выявленных несоответствиях.
6.3. В случае уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 6.2 Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, некачественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.
6.4. Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.
6.5. При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 6.2–6.4 Договора.
Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.
6.6. В случае, указанном в пункте 6.5 настоящего Договора Поставщик производит замену Товара на Товар надлежащего качества, соответствующий условиям Договора либо возвращает Заказчику средства за Товар ненадлежащего качества.
6.7. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:
а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности;
б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.
Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.
Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.
6.8. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

ГАРАНТИЯ
7.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует:
– качество и надежность поставляемого Товара;
– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;
– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.
7.3. На поставляемый Товар устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:
– гарантийный срок хранения – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 1 года с момента поставки Товара Заказчику.
– гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 1 года с момента ввода продукции в эксплуатацию.
- гарантийный срок для Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12 или УПД).
7.4. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства.
8.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов Поставщик уплачивает штраф в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты от цены Договора.
8.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
8.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:
– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;
– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;
– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
8.7. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислено пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленная 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Оренбургской области.
9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.
9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31.12.2023 г., а в части оплаты и гарантийных обязательств до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение условий настоящего Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.1.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить:

1) количество Товара по Договору. При этом допускается изменение Цены Договора не более чем на двадцать пять процентов цены Договора;

2) сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон Договора обстоятельствами, либо по вине Поставщика при наличии объективных причин невозможности исполнить Договор в установленные Договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения Договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате Поставщиком неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий Договора Поставщиком за совершение которого Договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки.

3) цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора, а также в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта Договора;

4) наименование страны происхождения Товара и (или) товарный знак поставляемого Товара при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового Товара не ухудшаются по сравнению с заменяемым Товаром. При этом, при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

5) сведения Договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.

11.4. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Договоре. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

11.6. Договор может быть изменен в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями договора, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке товаров, работ и услуг ГУП «РИА «Оренбуржье» и документацией о закупке.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Участник закупки малого объема, путем подачи предложения на участие в закупке с целью заключения настоящего Договора, подтверждает свое соответствие требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг ГУП «РИА «Оренбуржье».

14.2. Заказчик расторгает Договор в одностороннем порядке, в случае выявления несоответствия Поставщика требованиям, указанным в пункте 14.1 Договора.

14.3. Договор заключается в электронном виде посредством электронно-цифровой подписи в Электронном магазине Оренбургской области в соответствии с Регламентом работы электронной площадки ООО «РТС-тендер» с участником закупки малого объема, предложение на участие в закупке которого содержит наименьшую цену договора, соответствует требованиям настоящего Договора и сведениям о закупке, размещенным в Электронном магазине, а также подано ранее остальных предложений с учетом нумерации, присваиваемой электронной площадкой.

14.4. При оценке ценовых предложений участников учитывается общая предложенная цена договора, подлежащая к выплате Поставщику с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.6. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за исключением случаев, указанных в Договоре.

14.7. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

14.8. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение 1: Спецификация.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к гражданско-правовому договору

№ _________ от «____» __________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными