Тендер - поставка дигидрофосфата лития №243376750

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

’¨―®Ά®©_¤®£®Ά®ΰ_―®αβ Άª¨_…€_Œ‘_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v2.1 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______________

г. Новосибирск «____» ___________ 2022 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РЭНЕРА» (ООО «РЭНЕРА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора обособленного подразделения в г. Новосибирске Жигулина Максима Владимировича, действующего на основании Доверенности от 05.04.2022 г. №463/24-ДОВ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Товар в ассортименте, указанном в согласованных сторонами спецификациях.

Номенклатура, количество, сроки и условия отгрузки, цена Товара отражаются в Технической спецификации (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Утверждение Технической спецификации, внесение изменений осуществляются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями каждой из сторон.

1.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.4. Поставщик обязан обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара, его маркировка, тара и упаковка должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, ТО, стандартам и требованиям технической документации Покупателя, согласованным с Поставщиком

2.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования, своими и/или привлеченными силами и за свой счет устранить выявленные дефекты, недостатки или заменить товар надлежащего качества.

В случае, если Поставщик не выполнит требование Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести такой Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех документально подтвержденных расходов.

2.4. Если отступления от условий Договора о качестве товара являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется Покупателю в объеме и сроки в соответствии с Технической спецификацией (Приложение № 1).

3.2. Доставка Товара осуществляется транспортной компанией до склада Покупателя за счет Поставщика. Место доставки Товара указывается в Технической спецификации (Приложение 1).

3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента приемки Товара в соответствии с п.4.4 настоящего Договора и подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

3.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями п. 3.3. настоящего Договора, что подтверждается подписанием Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

3.5. Каждая партия Товара при поставке Покупателю сопровождается

а) документами о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) счетом, счет-фактурой, товарно-транспортной накладной, товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсальным передаточным документом.

3.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

3.7. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктом в) п. 3.5 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты _______________ Поставщика.

3.8. Документы, указанные в п. 3.7. Договора, направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Качество товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 и сопроводительной документации на поставляемый Товар.

4.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

4.3. Получение товара оформляется подписью Покупателя в товарно-транспортной накладной или в универсальном передаточном документе. Фактической датой поставки считается дата, проставленная Покупателем на товарно-транспортной накладной или на универсальном передаточном документе.

С момента получения товара и оформления товарно-транспортной накладной до оформления товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа, в порядке, предусмотренном п. 4.4- 4.6 настоящего договора, товар принимается Покупателем на ответственное хранение.

4.4. Покупатель обеспечивает приемку Товара по количеству и качеству (входной контроль) на складе Покупателя (по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения (даты, указанной в товарно-транспортной накладной или в универсальном передаточном документе).

4.5. При обнаружении несоответствия содержимого отгрузочного места упаковочному листу, повреждения упаковки товара при транспортировке, некомплектности товара (отдельных единиц товара), очевидных недостатков/дефектов товара при разгрузке уполномоченный представитель Покупателя делает отметку о выявленных недостатках/отступлениях от условий Договора в товарно-транспортной накладной, товарной накладной или в универсальном передаточном документе.

При выявлении недостатков/отступлений от условий договора в поставленном товаре во время приемки (входного контроля) Покупатель указывает их в акте, один экземпляр которого в этом случае в течение 5 рабочих дней направляется Поставщику.

Поставщик, получив акт о выявленных недостатках (другой документ о выявленных недостатках) обязан обеспечить явку своего представителя к Покупателю в течение 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего документа. В случае неявки представителя Поставщика в указанное время, претензии Покупателя считаются принятыми. В этом случае документ о выявленных недостатках, составленный Покупателем, имеет силу надлежащего доказательства нарушения Поставщиком условий настоящего договора.

4.6. В случае приемки товара по качеству и количеству (с момента подписания акта входного контроля) Покупатель оформляет товарную накладную по форме ТОРГ 12 или универсальный передаточный документ со своей стороны и 1(один) экземпляр накладной направляет Поставщику.

4.7. Право собственности на Товар переходят с Поставщика на Покупателя с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ 12 или универсального передаточного документа.

4.8. В случае передачи товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

4.9. Замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 20 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

4.10. При недопоставке Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или допоставки недостающего количества Товара за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

4.11. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4.12. В случае недопоставки Товара в течение срока поставки Покупатель вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара и сумма поставки согласовывается сторонами в Технической спецификации (Приложение № 1), определяющей количество и номенклатуру поставляемого Покупателю Товара.

5.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара и разгрузки транспортного средства по адресу, указанному в Технической спецификации (Приложение № 1), а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Расчеты за передаваемый по настоящему Договору товар производятся путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, согласованные в Технической спецификации (Приложение № 1), если иная форма расчета не установлена.

5.4. Датой платежа по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.5. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

6.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу доставки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения обязательств, взятых на себя настоящим Договором, виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, должна по требованию контрагента устранить нарушения без промедления.

7.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок или недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

7.5. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Технической Спецификации.

7.6. В случае не устранения или ненадлежащего устранения Поставщиком недостатков, дефектов в поставленном Товаре, выявленных при приемке и/или в течение гарантийного срока, в срок, установленный Договором или Покупателем, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки.

7.7. В случае поставки Товара без документов, указанных в настоящем Договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, поставленного с нарушением условий настоящего Договора, за каждый день просрочки предоставления документов.

7.8. Поставщик обязан уплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, в течение 5 банковских дней с момента получения требования Покупателя об уплате штрафных санкций.

7.9. В случае нарушения срока оплаты Товара Покупатель уплачивает пени из расчета 1/360 ключевой ставки Банка России от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от просроченной суммы.

7.10. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает с силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до момента полного исполнения всех обязательств Сторонами по настоящему Договору.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

10. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

10.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ________________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

(п. 13.4 в ред. Приказа Госкорпорации "Росатом" от 26.02.2019 N 1/186-П)

10.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны договорились о досудебном урегулировании споров, возникающих при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора путем направления письменной претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправление, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправление, либо вручается под расписку.

12.2 Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ООО «РЭНЕРА»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_______________________________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража". В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража", Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

12.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, теряют силу.

12.4. Подписание настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а также иные любые согласования условий поставки, уточнение цены товара и прочие переговоры сторон относительно предмета настоящего договора производятся в письменной форме путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

12.5. Указанные в п.10.4 настоящего Договора документы, отправленные другой стороне посредством электронной почты, дублируются направлением оригиналов почтой в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их отправления посредством электронной почты.

12.6. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством, коммерческой тайной.

Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной третьим лицам), кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу указания закона, либо в случаях, когда другая сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с условиями настоящего Договора третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия договора и в течение 3 лет после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.

Каждая Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки в полном объеме, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации.

12.7. Если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны неправильными, недействительными, невыполнимыми правомочным государственным органом, незаконными по той или другой причине, то решение в отношении такого положения не влияет на действительность или выполнимость любого другого или всех остальных положений договора.

В этом случае Стороны должны вступить в переговоры для внесения поправок в такое положение, чтобы в исправленном виде Договор сохранял свою силу, был выполним или в максимальной степени отражал первоначальные намерения Сторон в отношении спорного вопроса или вопросов.

12.8 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству услуг по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

12.9. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 № 592», а так же что ни он сам, ни лицо, подписавшее договора, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанными Постановлением Правительства РФ и или в соответствии с любыми иными актами Президента и Правительства РФ.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.10. Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от договора в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком сроков изготовления и поставки товара, определенных в Спецификации, более, чем на 10 (десять) рабочих дней;

- нарушения Поставщиком других существенных условий Договора (о качестве товара и т.п.);

- поставки товара ненадлежащего качества;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора.

12.11. Покупатель также вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от Договора в случае принятия организацией, в интересах которой заказан товар, решения о расторжении соответствующего Договора с Покупателем.

12.12. В случае одностороннего отказа от договора Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление, в том числе посредством электронных средств связи, используемых им при заключении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от Договора.

12.13. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 12.11 Покупатель оплачивает Поставщику товар надлежащего качества, изготовленный и предъявленный к сдаче – приемке в порядке, установленном настоящим договором, в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления.

В случае, если вследствие просрочки Поставщика исполнение Договора утратило для Покупателя интерес, Покупатель вправе отказаться от принятия исполнения в полном объеме и потребовать от Поставщика возврата всех уплаченных по Договору сумм, а также возмещения других убытков. Поставщик обязан возвратить общую сумму, полученную им по Договору, в течение 10 дней с даты получения уведомления Покупателя об отказе от Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

12.14. Все юридически значимые документы (извещения, уведомления, требования, претензии и т.д.) должны направляться по адресам сторон, указанным в статье 11 настоящего Договора, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

Доставка соответствующего документа адресату подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте или телеграммой), или распиской на экземпляре документа (копии документа) о получении с указанием даты получения, фамилии, имени, отчества, должности получившего лица (при отправке нарочным). При отправке документа по почте или телеграфу документ считается доставленным в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий.

12.15. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в статье 13 Договора, не позднее 5 рабочих дней с момента соответствующего изменения.

В случае выявления факта нарушения Стороной указанного условия такая Сторона несет все неблагоприятные последствия и риски, связанные с отсутствием у контрагента актуальной информации о контрагенте. В частности, все документы считаются доставленными, а их юридические последствия наступившими при условии их доставки по адресу, указанному в Договоре, или по другому адресу, доведенному до сведения отправителя в порядке, установленном настоящим Договором.

12.16. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

20.17. Подписанием настоящего Договора Стороны гарантируют друг другу, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего срока его действия каждая сторона имеет и будет иметь все необходимые правомочия, включая все необходимые разрешения, согласия и одобрения, заключить настоящий Договор и совершать все действия, предусмотренные настоящим Договором, и что заключение и исполнение настоящего Договора, а также соблюдение его условий не нарушают законодательства РФ, прав и интересов Сторон и третьих лиц; любая информация, предоставленная каждой из сторон, является полной, точной и достоверной во всех существенных положениях.

12.18. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.19. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.20. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническая спецификация (Приложение 1);

- Технические характеристики товара (Приложение 2).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/______________/

м.п.

____________________ /Жигулин М.В./

м.п.

Приложение 1 к Договору №_________ от «___»_______________2022 г. Техническая спецификация - Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма Спецификации: ________________ (_________________________) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - ____________ (____________________________) рублей 00 коп.

Порядок расчетов: Оплата 100% в течение 45 календарных дней (30 календарных дней в случае если поставщик субъект малого предпринимательства) с момента приемки товара на складе Покупателя по количеству и по качеству, на основании подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и счета Поставщика;

Срок поставки: В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора;

Условия доставки: Доставка производится за счет Поставщика до терминала транспортной компании Деловые линии: г. Новосибирск Авиастроителей, ул. Богдана Хмельницкого, 71/16.

Поставщик Покупатель

___________________ / _________________/ _________________ /Жигулин М.В./

м.п. м.п.

Приложение 2 к договору №_________ от «___»_______________2022 г.

Технические характеристики товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Покупатель

___________________ /______________/ _________________ /Жигулин М.В./

м.п. м.п.

Техническое_задание_на_поставку_дигидрофосфата_лития_12

т

Утверждаю

Директор ОП ООО «РЭНЕРА»

в г. Новосибирске

__________________ М.В. Жигулин

«_____»__________________2022 г.

№________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ

Предмет закупки: поставка дигидрофосфата лития

Новосибирск, 2022 г.

Техническое задание

на поставку товарно-материальных ценностей:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

Наименование товара

п/п

1

Основные технические

характеристики товара

Химическая формула LiH2PO4

Содержание основного вещества,

дигидрофосфат лития % - не менее 99,0

Ед.

Кол-во Срок поставки

измер.

кг

12

Место поставки

До

терминала

транспортной

20 календарных компании

Деловых

дней с момента Линий: Новосибирск

подписания Авиастроителей, ул.

договора

Богдана

Хмельницкого, 71/16

(N55.0891° E82.9745°).

Гарантийный

Код ОКПД2

срок

1 год

20.13.42.130

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть новая, не ранее 2023 г выпуска, не должна быть восстановленной, не

должна иметь восстановленных потребительских свойств, быть свободной от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с ГОСТ 3885.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с ГОСТ 3885. Выбранная упаковка должна обеспечивать целостность упаковки

при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по внешнему виду, количеству, качеству производится на складе Покупателя,

расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю со дня подписания

товарной накладной Покупателем.

При обнаружении ненадлежащего качества Покупатель направляет Поставщику уведомление о

направлении представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о недостатках

товара. В случае неявки представителя Поставщика в течение пяти рабочих дней со дня

получения соответствующего уведомления Покупатель вправе составить односторонний акт о

недостатках товара, являющийся обязательным для Поставщика.

Замена и восполнение недостающей продукции производится Поставщиком за его счет в сроки,

указанные в акте.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

На поставляемую продукцию оформляются следующие документы:

- счет-фактура (оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ), товарная

накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ,

- счет на оплату,

- сертификаты соответствия

- паспорт качества.

Данные документы оформляются и направляются покупателю в момент передачи Товара

Покупателю. Копии сертификатов соответствия передаются Покупателю в момент поставки

Товара.

Переход права собственности на Продукцию происходит в момент приёмки Продукции

Покупателем на основании подписанной товарной накладной.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка за счет Поставщика до терминала транспортной компании Деловых Линий:

Новосибирск Авиастроителей, ул. Богдана Хмельницкого, 71/16 (N55.0891° E82.9745°).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставленная продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретаемый им Товар отвечает стандартам

безопасности в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

1. Поставляемый товар должен быть одной партии.

2.Товар должен соответствовать требованиям Раздела 1.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счёт Поставщика до склада

покупателя, местонахождение которого указано в п.1 «ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ

ТРЕБОВАНИЙ».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация (счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями

законодательства РФ, товарная накладная ТОРГ-12, или универсальный передаточный

документ, счет на оплату, сертификаты соответствия, рекомендации по запуску в

эксплуатацию) предоставляется Покупателю вместе с Товаром на русском языке на бумажном

носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

Сокращение

РФ

Расшифровка сокращения

Российская Федерация

Инженер по развитию

О.Ю. Задорожная

Инженер-технолог начальник производства

И.А. Гордиенко