Тендер - Медицинские изделия и расходные материалы. Товары для лабораторий. №243375271

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Описание.doc

Описание объекта закупки

«Поставщик» при поставке каждой партии товара обязан предоставлять паспорт качества на жидкий азот с датой его изготовления.

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________

ИКЗ _______________________________________________

г. Уфа «__» ____________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский кожно-венерологический диспансер, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Камалова Э.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протокола № _______ от __________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку жидкого азота для медицинского применения (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Срок поставки Товара: с момента заключения Договора до 31 декабря 2023 г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ___________ (_________________) рублей, 00 копеек

2.3. Источник финансирования: средства ПДД

2.4. Поставщик подтверждает исполнение Договора счетом, счетом-фактурой, подписанными уполномоченными лицами Сторонами Договора товарной накладной и универсальным передаточным документом (по форме согласно приложению № 2 к Договору).

2.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Договору), в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных и предоставления подписанных сторонами первичных документов, указанных в п.2.4 Договора.

В случае несоответствия первичных документов требованиям законодательства, условиям Договора, наличия орфографических, арифметических ошибок срок оплаты исчисляется с момента получения Заказчиком скорректированного варианта. Первичные документы должны быть составлены при совершении факта хозяйственной жизни и предоставлены Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.6. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и качества поставляемого товара и иных условий исполнения Договора.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.1.2. передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.1.3. предоставить Заказчику в двух экземплярах счета-фактуры, и товарные накладные на поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке; универсальный передаточный документ (по форме согласно приложению № 2 к Договору), а также документы, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Договора.

3.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.7. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.8. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.2. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору).

4.2.Право собственности на Товар переходит к Заказчику при передаче Товара от Поставщика к Заказчику по товарной накладной.

4.3. Приемка Товара производится с подписанием уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, универсального передаточного документа (по форме согласно приложению № 2 к Договору). Датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями обеих Сторон указанных документов.

4.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более 3 (трех) рабочих дня с даты обнаружения Товара ненадлежащего качества.

Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, уведомленный Заказчиком о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.5. Если Поставщик передал Заказчику наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором, в срок не более 3 (трех) рабочих дней;

- принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Заказчик вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.6. Претензии по количеству и качеству могут быть заявлены Заказчиком не позднее пяти рабочих дней с даты поставки Товара на склад, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены в течение всего срока годности товара.

4.7. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение пяти календарных дней с даты ее получения.

4.8. Доставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 09.00ч. до 16.00ч.) либо в иной срок, указанный в заявке на поставку Товара в соответствии с п. 4 настоящего Договора.

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при передаче Товара от Поставщика Заказчику по товарной накладной.

5. Качество ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией.

5.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5.3. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества.

5.4. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию (на русском языке):

5.4.1. Заверенные копии: сертификата соответствия или декларации о соответствии на Товар; паспорта качества;

5.4.2. Инструкцию по применению на русском языке – по 1 (один) экземпляру.

5.5. Поставщик обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.6 Договора, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

5.6. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке продукции, поставляемой по Договору, соблюдается необходимый температурный режим.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика (получателя Товара).

6.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Договора, вес брутто/нетто, название Заказчика и адрес Получателя, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц

6.3.Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки (пеней).

7.2. За непоставку, несвоевременную поставку Товара, а также поставку в нарушение срока, указанного п. 1.3. настоящего Договора, Поставщик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере 1 % от суммы непоставленного, несвоевременно поставленного, поставленного товара с нарушением сроков за каждый день просрочки.

В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке товара и компенсации понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется Поставщику посредством факсимильной связи и по почте.

7.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.5 Договора, Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.4. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны обязуются при заключении и исполнении настоящего Договора соблюдать требования антикоррупционного законодательства РФ.

8.2. О фактах несоблюдения требований антикоррупционного законодательства, стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде с указанием на действие/бездействие (квалифицируемое применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, легализации доходов, полученных преступным путем) представителей сторон, их работников или посредников, предоставлением материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований антикоррупционного законодательства РФ.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения/опровержения о наличии фактов нарушения требований антикоррупционного законодательства РФ. Срок направления указанной информации и ответа не неё устанавливается для сторон в пределах 10 рабочих дней.

8.3. В случае несоблюдения обязательств, предусмотренных п. 9.2 настоящего раздела, либо несоблюдения сроков предоставления соответствующей информации, либо подтверждения факта нарушения антикоррупционных обязательств одной стороной, другая сторона вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

8.4. Стороны гарантируют конфиденциальность для обратившихся с сообщениями о фактах нарушений, осуществление надлежащего разбирательства по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и применение мер по устранению практических затруднений.

8.5. За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1 .Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

9.2. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Договора, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, по месту исполнения Договора.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 .Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. СРОКДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один - для Поставщика, один - для Заказчика.

13.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1. Спецификация;

Приложение № 2 – Форма универсального передаточного акта.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _________ от _________________

на поставку лекарственных препаратов(_________)

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто десять тысяч ) рублей.

НДС _______________.

Главный врач Поставщик:

__________________/____________/

М.П.

_________________Камалов Э.С.

М.П.

Приложение № 2 к Договору № _______ от ___________

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №303111848 ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» объявляет тендер: Образец стандартный, смесь поверочная	Запрос предложений #303111848	См. док.	16 часов 03.07.2025 18.12.2025
Тендер №308267205 ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» объявляет тендер: Фиксаж	Запрос предложений #308267205	См. док.	16 часов 04.09.2025 18.12.2025
Тендер №318472975 2600-M01-К-16-00146-2026 «Соль таблетированная»	Запрос цен #318472975	2 991 318	7 дней 26.11.2025 25.12.2025
Тендер №318473002 2600-M01-К-23-00149-2026 «Химикаты различного назначения»	Запрос цен #318473002	845 380	7 дней 26.11.2025 25.12.2025
Тендер №318679235 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" объявляет тендер: Кислота серная контактная техническая 1 сорт	Запрос цен #318679235	См. док.	1 день 28.11.2025 19.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243374665 Приобретение фенола, г.Алматы (с результатом)	Запрос предложений #243374665	13 500	срок истек 06.04.2023 13.04.2023
Тендер №243374609 Приобретение моющих средств для отдела образования и сельских школ Бурлинского района ЗКО (с результатом)	Запрос предложений #243374609	1 407 100	срок истек 06.04.2023 13.04.2023
Тендер №243374545 ООО Торговый дом «Щекиноазот» объявляет тендер: Капитальный ремонт датчиков, катодов и анодов анодной защиты цеха производства серной кислоты.	Конкурс #243374545	См. док.	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243374431 Приобретение поликарбоната (с результатом)	Запрос предложений #243374431	126 000	срок истек 06.04.2023 11.04.2023
Тендер №243373264 Поставка двуокиси углерода медицинской для отделения ОВЛ больницы г. Черноголовка.	Малая закупка #243373264	56 768	срок истек - 07.04.2023

Тендеры из региона Уфа

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243375264 Инструменты и оборудование. Ремонт. Обслуживание. Проверка.	Малая закупка #243375264	34 200	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243373777 ГБУ УФИМСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ РБ объявляет тендер: Поставка и монтаж указателя	Запрос цен #243373777	18 760	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243373710 Приобретение молярных и хозяйственных принадлежностей (с результатом)	Запрос котировок #243373710	7 680	срок истек 06.04.2023 13.04.2023
Тендер №243373366 Поставка автомобильных фильтров (с результатом)	Электронный аукцион #243373366	152 930	срок истек 06.04.2023 14.04.2023
Тендер №243373241 Медицинские изделия и расходные материалы. Товары для лабораторий.	Малая закупка #243373241	330 000	срок истек - 06.04.2023