Тендер - Поставка строительных материалов для текущего ремонта №243308020

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Проект_договора.docx
• ТЗ_гвозди_краска_итд.docx

ПРОЕКТ

ДОГОВОРА №

______________ « » _____________2022 г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________., действующего на основании ____________с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании результатов размещения заказа на Торговом портале ЭТП Газпромбанка(электронном магазине)______от «___»октября 2022 г., согласно п. 3.3.3, п. 3.5 Положения о закупке и п. 8 Приложения к Положению заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары(далее - Товар) согласно Спецификации (приложение № 1), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора по адресу:

1.2. Общий срок поставки: в течение 7 (семи ) календарных дней с момента заключения договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется одной партией и считается выполненной после подписания Заказчиком Универсального передаточного документа (УПД) представленной Поставщиком и Акта приемки товара составленного Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Расчет за продукцию осуществляется денежными средствами в рублях РФ.

Сумма по настоящему Договору за поставленную продукцию составляет ____ (_________) рублей _____копеек, в том числе НДС 20% в размере ___ рублей ____ копеек; НДС 10%в размере ____ рублей ____ копеек

2.2. Товар оплачивается Заказчиком по цене, установленной в настоящем Договоре.

2.3 Цена Договора является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. В сумму Договора входят все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата поставленного товара будет производиться в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после поставки товара и подписания универсального передаточного документа или накладной. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет последний.

3.2. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора; поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам.

4.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику).

4.1.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. По требованию Заказчика, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте, заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора.

4.1.6. Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.

4.1.7. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать товарно-транспортную накладную, счета-фактуры на поставку товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара на соответствие количества, качества и комплектности требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком в течение трех дней со дня поставки.

5.2. Основанием для оплаты товара является оформленная в установленном порядке счет-фактура, товарно-транспортная накладная с подписанием уполномоченных лиц.

5.3. Поставщик производит отгрузку и доставку товара Заказчику, в строгом соответствии с заявкой Заказчика.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности.

5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием копий документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, установленным для данной категории товара.

6.3. Соответствие поставляемого товара на качество и количество проводится экспертами Заказчика в присутствии обеих сторон.

6.4. Срок гарантии на поставленный товар составляет не менее 1 года с даты подписания Универсального передаточного документа (УПД).

Гарантийные обязательства на поставляемый товар должны соответствовать гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему Договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке или потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла по вине Поставщика.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022г,а в части взаиморасчетов до полного их завершения.

9.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты её получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного Суда Республики Башкортостан.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре, и заказными почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны- получателя.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Договор действует с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами по настоящему Договору.

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения:

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Договору № _________

от «__» ________2022 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту №______

от «__»________2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка принадлежностей

Место поставки товара: г. Уфа, ул. Ленина 86

Время поставки: рабочие дни с 09.00 до 18.00. Перерыв с 12.30 по 13.30.

Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения контракта в течение 15 рабочих дней.

Количество товара, описание объекта закупки, условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству упаковки и маркировке.

Товар поставляется, упакован таким образом, что исключает его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара заказчику.

Комплектация товара соответствует требованиям к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным Заказчиком.

Требования к поставке товара.

Товар является новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), и соответствует требованиям, установленным государственным контрактом. На товаре не должно быть механических повреждений.

Товар должен быть надлежащего качества и соответствовать настоящему техническому заданию.

Поставляемый товар имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставка производится транспортом Поставщика за свой счет и (или) с привлечением транспорта третьих лиц.

Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентом Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные документы, в том числе товарную накладную, сертификат и паспорт качества, а также иные документы, необходимые для нормальной эксплуатации товара в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства).

Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на товар исчисляется от даты передачи товара Заказчику

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321550298 ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» объявляет тендер: Бумага, бытовая химия	Анализ цен #321550298	См. док.	2 дня 19.01.2026 16.03.2026
Тендер №324524663 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" объявляет тендер: Средства ухода за оргтехникой (в соответствии с техническими требованиями).	Анализ цен #324524663	См. док.	4 дня 25.02.2026 18.03.2026
Тендер №324987278 ООО "БАШНЕФТЬ - ПЕТРОТЕСТ" объявляет тендер: Поставка эксплуатационных жидкостей и средств для обслуживания и ремонта транспортных средств на 2026 г.	Запрос цен #324987278	См. док.	5 дней 03.03.2026 19.03.2026
Тендер №325001667 Общество с ограниченной ответственностью "Башнефть - Сервис НПЗ" объявляет тендер: Лакокрасочные материалы	Запрос цен #325001667	См. док.	4 дня 03.03.2026 18.03.2026
Тендер №325010103 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА" объявляет тендер: Средства моющие 2026 г.	Запрос цен #325010103	См. док.	5 дней 03.03.2026 19.03.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243307929 Закупка моющих и хозяйственных средств для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Муромская городская больница №1» (с результатом)	Запрос котировок #243307929	53 344	срок истек 05.04.2023 12.04.2023
Тендер №243307892 Поставка мыла (с результатом)	Электронный аукцион #243307892	102 369 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 05.04.2023 14.04.2023
Тендер №243307865 ХИМИЯ БЫТОВАЯ	Электронный аукцион #243307865	141 500	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243307863 Поставка мыла	Электронный аукцион #243307863	102 369 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243307853 Закупка моющих и хозяйственных средств для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Муромская городская больница №1»	Запрос котировок #243307853	53 344	срок истек - 12.04.2023

Тендеры из региона Уфа

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243308013 Оказание услуг по поверке гаражного оборудования	Не определен #243308013	21 609	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243308008 Оказание услуг по поверке гаражного оборудования (с результатом)	Электронный аукцион #243308008	21 610	срок истек 05.04.2023 14.04.2023
Тендер №243307479 Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Требование к ОАО «Уральский капитал» Требование к ОАО «Уральский капитал» (ИНН 0276088203) на сумму 453 280 395, 34 р...	Электронный аукцион #243307479	453 280 395	срок истек 05.04.2023 18.05.2023
Тендер №243307477 Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Требование к ООО «Инфраструктура» Требование к ООО «Инфраструктура» (ИНН 0274078601) на сумму 125 374 939, 85 руб. (с...	Электронный аукцион #243307477	125 374 940	срок истек 05.04.2023 18.05.2023
Тендер №243307475 Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Требование к ООО «СовБурТех» Требование к ООО «СовБурТех» (ИНН 0274146403) на сумму 261 476 775, 98 руб. (состоящая и...	Электронный аукцион #243307475	261 476 776	срок истек 05.04.2023 18.05.2023