Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №243287889

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.docx

ŽŽ‡

Описание объекта закупки

на поставку дезинфицирующих средств

.

1.Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 10 месяцев.

2.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолгоградская область, г. Котово, ул. Мира, 147 (аптека).

3.Сроки (периоды) поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента получения заявки от Заказчика, в течение 10 календарных дней, до 30.11.2023г.

4.Общие требования к товару: товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

5. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производится за счет поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

6.Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией.

Соответствие с сертификатом соответствия на товар и регистрационным удостоверением; наличие сертификатов соответствия, деклараций о соответствии при получении каждой партии.

7. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Лекарственные препараты должны поставляться в упаковке, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1, 2 части 1 статьи 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Каждая упаковка должна содержать инструкцию, вкладыш на русском языке по применению лекарственного препарата.

Маркировка упаковок должна быть изложена на русском языке.

Допускается дополнительное использование других языков.

Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению.

8. код ОКПД2 – 20.20.14.000

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Договор №

на поставку дезинфицирующих средств

г. Котово «______» ______ 2023г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Котовского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Абрамова Николая Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке п.4 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о Контрактной системе), по результатам закупки у единственного поставщика, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств (код ОКПД2 - в соответствии с приложением № 2 к Договору) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента получения заявки от Заказчика, в течение 10 календарных дней, до 30.11.2023г.

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолгоградская область, г. Котово, ул. Мира, 147 (аптека). (далее - Место доставки).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет _____________ руб.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.).

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, затраты по хранению товара на складе Поставщика, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки

3.1.2. при транспортировке соблюдать условия хранения товара, предусмотренные документацией на Товар. В случае поставки иммунобиологических лекарственных препаратов, Поставщик обязан соблюдать требования Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 № 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" и предоставить Заказчику документы, подтверждающие соблюдение условий (сроков и температурного режима ("холодовая цепь")) транспортировки Товара;

3.1.3. в случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 календарных дней;

3.1.4. назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня заключения Договора;

3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.7. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.8. в случае выявления несоответствия качества Товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара;

3.1.9. возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Товаров сверх фактически поставленного количества Товаров.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.4. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

3.2.5. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. получив Товар, подтвердить получение Товара.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. требовать уплату неустойки, в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика;

3.4.9. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара;

3.4.10.осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________

Договор/Государственный Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.

5.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии с (приложение № 2 к Договору)

Заявка может быть направлена Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

5.3 Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки по адресу электронной почты, указанному в Договоре, или по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(аптека).

5.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

5.5. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

г) Акт приема-передачи Товара в двух экземплярах один экземпляр для Заказчика (Получателя) и один экземпляр для Поставщика;

д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (декларация о соответствии).

е) счет; счет-фактура.

5.6. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". При этом если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации, осуществляется за счет Поставщика.

5.7. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную и Акт приема-передачи Товара в порядке, установленном Договором.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 5 дней в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается в случае необходимости).

В последний день приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о Контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.3. Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.5 Договора и направляет Поставщику Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара , Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. В случае выявления недоброкачественного и фальсифицированного товара Заказчик информирует Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения в течение 2 (Двух) рабочих дней.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки, и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Договору), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара (декларация о соответствии).

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Договору). Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Договору осуществляется за счет Средств бюджетных учреждений 2023г

9.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Приложение № 5 к Договору).

9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком на основании документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной, подписанной Сторонами;

г) Акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами.

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г» пункта 9.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

9.5. При необходимости, по окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.3 – 10.5. настоящего Договора):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

10.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.13. За продажу Товара без нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и иными нормативными актами Российской Федерации.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2023г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о Контрактной системе.

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика

11.7. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе по соглашению сторон изменить размера и (или) сроки оплаты и (или) объем поставляемого товара.

11.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается изменение количества единиц продукции в одной упаковке (фасовки Товара), при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции. В случае изменения фасовки Товара оформляется дополнительное соглашение к Договору, которое заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в Реестре Договоров, заключенных по итогам размещения заказов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.9. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к Договору, которое заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в Реестре Договоров, заключенных Заказчиком

11.10. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и не освобождает Поставщика от исполнения обязанностей, указанных в пп. 3.1.8 – 3.1.9 Договора.

11.11. В 2023 году по соглашению сторон допускается изменение условий Договора в соответствии с ч.65 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменной форме по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Документы, переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют равную юридическую силу с оригиналами документов до момента получения Сторонами оригиналов документов. Адреса электронной почты для уведомления Сторон: Заказчик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Поставщик – ________

15. Заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара .

15.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 83.2 ФЗ № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Спецификация;

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

от "" 2023г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от "" __________ 2023г. № ____

Описание объекта закупки

1.Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 10 месяцев.

2.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолгоградская область, г. Котово, ул. Мира, 147 (аптека).

3.Сроки (периоды) поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента получения заявки от Заказчика, в течение 10 календарных дней, до 30.11.2023г.

4.Общие требования к товару: товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.

5. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производится за счет поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего качество товаров, в том числе соблюдение температурного режима.

6.Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности:

Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией.

Соответствие с сертификатом соответствия на товар и регистрационным удостоверением; наличие сертификатов соответствия, деклараций о соответствии при получении каждой партии.

Поставка лекарственных препаратов должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

7. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Лекарственные препараты должны поставляться в упаковке, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1, 2 части 1 статьи 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Каждая упаковка должна содержать инструкцию, вкладыш на русском языке по применению лекарственного препарата.

Маркировка упаковок должна быть изложена на русском языке.

Допускается дополнительное использование других языков.

Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению.

8. код ОКПД2 – 20.20.14.000

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_дез

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку дезинфицирующих средств

Заказчик: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Котовского

муниципального района

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦД. Для проведения изучения рынка использовалась информация о ценах товаров, полученная от поставщиков,

осуществляющих поставки товаров, планируемых к закупке. Для анализа использовалась информация о ценах товаров, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки в связи с

ненадлежащим исполнением обязательств.

№

п/п

1

Наименование услуги

Дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции

эндоскопов (Новодез-Актив) Фасовка - 1,0 кг

Форма выпуска- гранулированный порошок

Информационный источник

КП №1 от 03.03.2023г.

КП №2 от 10.03.2023г.

КП №3 от 10.03.2023г.

Начальная (максимальная) цена договора, руб.:

Дата подготовки обоснования НМЦД: 10.03.2023

Исп. экономист

Русова Е.П.

Средняя

ед.

Цена, руб. цена (Цср),

изм.

руб.

СКО

Коэффициент Количество

вариации

(К).

Сумма (С), руб.

С=Цср*К

2833,60

шт.

3101,25

2950,74

136,91

4,64%

45

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30

2917,38

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30

Тел. 8 (84▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть