Тендер - Покупка хозяйственных товаров №243284932

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Ямало-Ненецкий АОМесто поставки (адрес):629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Юбилейная улица, 7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 3_Расчет_НМЦК_(хоз) - Посмотреть таблицу с данными1_Документация_у_единственного_(хоз_товары) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»

_______________________ А.П. Мартыненко

«__» апреля 2023г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ),

на заключение договора на покупку хозяйственных товаров для нужд

МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»

г. Новый Уренгой

2023

- Посмотреть таблицу с данными2_проетк_Договора_(хоз_товары) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект ДОГОВОРа №

на поставку товара

г. Новый Уренгой «__» _______ 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мартыненко Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г., на основании п.п. 5 п. 18.1. Главы 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» (протокол №_____________ от _________г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Наименование Товара, его характеристика (описание и требования), количество и цена определены в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ____ рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен). Цена Договора включает в себя стоимость Товара, доставку Товара, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
2.2. Заказчик производит оплату стоимости товара в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приема - передачи товара и товарной накладной или Универсального передаточного документа (далее - УПД), на основании Акта приема-передачи товара (Приложение №2).
2.3. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.5. Датой (днём) оплаты Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платёжного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. Непредставление Поставщиком Акта приема-передачи товара, или представление его с нарушением формы, либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты Товара, до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.
2.7. Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных, работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, расходы на ввод в эксплуатацию поставленного Товара (подготовительные работы к монтажу, монтаж, пуско-наладочные работы, расходные материалы), прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя.

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставщик обязан поставить Товар не позднее «01» мая 2023 года. Передача Товара производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 7. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.
3.2. Порядок приема-передачи Товара:
3.2.1. В день поставки товаров, Поставщик предоставляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии Договором, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, иные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и Акт приема-передачи Товара (составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).
3.2.2. Прием Товара по наименованию и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Договоре, и иными необходимыми способами в день поставки Товара и подписанием товарной (товарно-транспортной) накладной или Универсальным передаточным документом (УПД).
3.2.3. Прием Товара по качеству и на соответствие условиям Договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД и завершается подписанием Акта приема-передачи Товара или мотивированным отказом Заказчика в подписании Акта приема-передачи Товара.
3.2.4. Для приемки Товара по качеству и на соответствие условиям Договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза производится силами Заказчика. Факт подписания акта приема-передачи Товара свидетельствует о проведении экспертизы поставленного Товара.
3.2.5. Наименование и характеристики Товара должны строго соответствовать требованиям Спецификации (Приложение № 1).
3.3. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика последний передает надлежаще оформленные:
- товарную (товарно-транспортную) накладную или Универсальный передаточный документ (УПД), акт приема-передачи Товара, оформленный согласно Приложению 2, и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче указанных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара.
3.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта поставки надлежащего Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
3.5. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Договора.
3.6. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Договора.
3.7. В случае поставки Поставщиком Товара, не отвечающего условиям Договора, в том числе с нарушениями требований к его качеству, комплектности, количеству, Поставщик, получивший извещение Заказчика о недостатках Товара, должен осуществить допоставку, замену или до комплектации Товара за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещение.
3.8. Извещение о выявленных недостатках Товара направляется Заказчиком в письменной форме почтовой связью или электронной почтой Поставщику в течение 10 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.9. При отказе Заказчика от переданного Поставщиком Товара, Поставщик обязуется вывезти Товар в течение 10 рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.

ТРЕБОВАНИЕ К ТОВАРАМ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Товар должен быть новым, неиспользованным, не должен иметь дефектов.
4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не являются предметом по другим Контрактам, свободны от прав и притязаний третьих лиц.
4.3. Наименование и характеристики Товара должны соответствовать Спецификации, а также установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов и иной нормативно-технической документации.
4.4. Товары должны иметь упаковку, включенную в стоимость Товаров, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна быть деформирована.
При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
4.5. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
4.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Штраф за каждый факт неисполнения Покупателем обязательства устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в размере 1 (одного) процента от суммы Договора, в размере 3 622,29 тысячи рублей.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.9. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Покупателю в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Покупатель вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) либо взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
5.11. Поставщик возмещает убытки, понесенные Покупателем в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.
5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия или любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 3 (трех) дней с момента их наступления известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

6.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

6.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 6.3., виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

6.5. В случае если действие обстоятельств, указанных в п. 6.1., продлится более 2-х (двух) месяцев, Стороны обсудят, какие действия надлежит предпринять в создавшейся ситуации.

7 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращёнными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступления в силу решения суда об изменении или о расторжении Договора. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается.

7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантирует, что он и его аффилированные лица, работники или посредники:

• не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;
• не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, Поставщик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Поставщик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

Поставщик обязан по требованию Заказчика раскрыть информацию о конечных бенефициарах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящей статьёй, Заказчик имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении или изменении Договора. Поставщик вправе требовать возмещения убытков в полном объёме, возникших в результате такого расторжения или изменения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не должен превышать 3 (трех) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2023 года.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством РФ с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5. Договор и все изменения, дополнения и иные документы к настоящему договору, оформленные в письменной форме и подписанные сторонами, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу, если они позволяют достоверно установить, что документ исходит от одной из сторон по договору, до момента предоставления оригиналов документов. Срок предоставления оригиналов не должен превышать 30 (тридцать) дней.

10.6. Перечень приложений:

Приложение 1: Спецификация

Приложение 2: Акт приема-передачи Товара (Форма)

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № __________

от «__» ___ 2023г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ___________

от «__» _______ 2023г

АКТ №

приема-передачи товара

г. Новый Уренгой «___» ________ 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мартыненко Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № ___ от «___»______2023 года Поставщик выполнил следующие обязательства по поставке товара, а именно: - Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара по Договору:_______________________________________
Фактический срок поставки Товара _______________________________________________
Соответствие характеристик товара требованиям Договора: _________________________
(соответствуют, не соответствуют)
Фактическое количество поставленного товара требованиям Договора________________
( соответствует, не соответствует)

Вместе с товаром Поставщик предоставил следующую документацию на товар:________________________________________________________________________

Цена поставки согласно Договору ___________ рублей ___ копеек, с НДС/без НДС.

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с фактической поставкой товара, составляет ___________ (_____________) рублей _______копеек, с НДС/без НДС.

Результат поставки Товара по Договору принят ответственным работником Заказчика: _____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

После подписания настоящего Акта поставка товара по Договору считается выполненной.

- Посмотреть таблицу с данными