Тендер - Поставка реагентов для лаборатории №243273656

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка реагентов для лаборатории

Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.95в.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями в течении 5 рабочих дней, но не позднее 30 ноября 2023 года на основании заявок Заказчика (заявка осуществляется посредством телефонной связи)

Условия поставки:

Наличие Регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Поставка товара осуществляется строго в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов.

Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика.

Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара у Заказчика.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Проект договора

ДОГОВОР № __________

Идентификационный код закупки: ______________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка реагентов для лаборатории (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Номенклатуру, характеристики и количество товара, поставляемого по Договору в период его действия, цены на товар Стороны согласовали в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставляемый Поставщиком товар должен быть новым, свободным от прав и претензий третьих лиц.

2. Порядок и условия поставки товара

2.1. Поставка товара осуществляется партиями в течении 5 рабочих дней, но не позднее 30 ноября 2023 года на основании заявок Заказчика (заявка осуществляется посредством телефонной связи)

2.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.95в. Поставка товара осуществляется строго в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов.

2.3. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству, о чем свидетельствует штамп о приеме товара Заказчиком на товарной накладной Поставщика.

2.4. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей условия хранения поставляемого товара, в упаковке производителя, без повреждений, которая должна содержать необходимую маркировку, в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

2.5. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара у Заказчика.

2.6. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена Договора составляет ____________ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- ______________ рублей. Цена Договора включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость товара, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в ходе выполнения Договора.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных Договором.

3.3. Порядок формирования цены Договора по позициям товара, отражен в приложении № 1 Договора.

3.4. Валютой платежа является российский рубль. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений.

3.5. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и представленных Поставщиком сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора.

3.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата производится путем уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.7. Стороны установили, что уступка Поставщиком третьему лицу права требования к Заказчику об исполнении денежного обязательства, допускается только с согласия Заказчика.

3.8. При неоплате выставленной Заказчиком Поставщику неустойки (пени, штрафы) Заказчик имеет право взыскать неустойку путем уменьшения денежных средств, подлежащих оплате за поставленный товар в соответствии с п. 3.5. Договора.

4. Требования, предъявляемые к качеству и безопасности товара.

4.1. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировке и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.

4.2. Качество поставляемого товара, сроки реализации и условия поставки должны соответствовать требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам, установленным в сфере торговли, а также условиям Договора

4.3. Если установлено, что при соблюдении Заказчиком установленных правил использования, хранения товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу Заказчика, окружающей среде, Поставщик обязан незамедлительно приостановить его поставку до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву.

5. Порядок и сроки осуществления приемки товара.

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара Заказчику в соответствии с условиями Договора.

5.2. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной представителем Заказчика.

5.3. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, маркировке, соответствующим обязательным требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам, установленным к таре и (или) упаковке, маркировке, согласно Приложению № 1 к Договору.

5.4. При поставке товара маркировка на упаковке должна соответствовать данным сопроводительных документов. Упаковка должна быть целой, с четким обозначением наименования товара, количества единиц товара, срока годности, условий хранения и иных характеристик, предусмотренных для данного вида товара. Описание на каждом товаре должно быть на русском языке.

5.5. При поставке товара Поставщик предоставляет следующие товаросопроводительные документы:

- счет на оплату,

- товарную накладную,

- счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС),

- копию Регистрационного удостоверения, заверенную надлежащим образом поставщиком или производителем,

- копию документов, подтверждающего соответствие обязательной сертификации (или декларации о соответствии) товара, выданного уполномоченными органами (организациями),

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Приемку товара осуществляет представитель Заказчика, который в присутствии представителя Поставщика, проверяет соответствие товара требованиям Договора.

5.7. Результат приемки товара фиксируется в товарной накладной. Заказчик фиксирует в товарной накладной сведения о фактически принятом товаре, соответствующем условиям Договора и отражает причины отказа в приеме товара, в случае несоответствия товара, условиям Договора.

5.8. В случае выявления Заказчиком не соответствия поставленного товара (качество товара) требованиям, установленных Договором, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты установления несоответствия поставленного товара, условиям Договора, направляет Поставщику в письменной форме «Претензию», с использованием любых средств связи.

5.9. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика «Претензии» Поставщик обязан осуществить поставку товара, соответствующего требованиям, установленным Договором. Возврат (замена) поставленного Поставщиком товара, не соответствующего требованиям, установленным Договором, осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.10. При необходимости Стороны могут привлечь к разрешению спорных вопросов независимого эксперта, экспертную организацию. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что товар не соответствует требованиям, установленным Договором, Поставщик обязан возместить расходы понесенные Заказчиком на проведение экспертизы.

6. Обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. обеспечить приемку товара в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором,

6.1.2. произвести расчет за принятый товар в соответствии с условиями Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. осуществить поставку товара, соответствующего условиям Договора,

6.2.2. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку,

6.2.3. собственными силами, техническими средствами и за свой счет произвести погрузо-разгрузочные работы,

6.2.4. в установленные Договором сроки, собственными силами и за свой счет произвести возврат (замену) поставленного товара, не соответствующего условиям Договора,

6.2.5. при поставке товара соблюдать Инструкции по охране труда и Правила техники безопасности,

6.2.6. незамедлительно приостановить поставку товара до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву, в случаях предусмотренных Договором,

6.2.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней, возместить расходы понесенные Заказчиком на проведение экспертизы, в случаях предусмотренных Договором,

6.2.8. предоставить вместе с товаром всю сопроводительную документацию на товар, предусмотренную Договором, на русском языке,

6.2.9. в течение 5 (пяти) рабочих дней, оплатить выставленную Заказчиком неустойку, за исключением случаев, предусмотренных Договором,

6.2.10. возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с поставкой товара, не соответствующего условиям Договора,

6.2.11. нести риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества Заказчика при поставке товара,

6.2.12. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.13. участвовать в процедуре приемки – передачи товара в соответствии с условиями настоящего Договора,

6.2.14. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика документов, уведомлений, требований, предусмотренных условиями Договора, их рассматривать, подписывать и возвращать Заказчику,

6.2.15.соответствовать статье 31 Федерального закона 44 ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. взыскать стоимость экспертизы, неустойку (штраф, пени) путем уменьшения денежных средств, подлежащих оплате за поставленный товар в соответствии с условиями Договора, в случае если Поставщик в добровольном порядке не оплатит выставленную Заказчиком стоимость экспертизы, неустойку (штраф, пени), в соответствии с условиями Договора,

6.3.2. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.5 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 – 7.5 Договора.

7.7 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора (этапа.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора - 10 процентов начальной (максимальной) цены.

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора - 10 процентов цены договор.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. Срок для рассмотрения претензий (спорных вопросов, которые возникли у Сторон при исполнении условий Договора) 10 (десять) дней со дня получения. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда Ярославской области.

9. Защита интересов Сторон.

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Изменение и/или дополнение Договора

10.1. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, в следующих случаях:

10.1.1. допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора.

10.3. Любая корреспонденция в адрес Заказчика, считается полученной Заказчиком, если корреспонденция направлена по следующим реквизитам:

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 95в.

Любая корреспонденция в адрес Поставщика, считается полученной Поставщиком, если корреспонденция направлена по следующим реквизитам: _________________

Телефон (факс) _______________________

Адрес электронной почты ______________________

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных обстоятельств.

10.4. Все приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация,

Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора являются его неотъемлемой частью.

11. Расторжение Договора.

11.1. Стороны вправе расторгнуть Договор:

- по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

11.2. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, (но, не ограничиваясь), землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Освобождение от ответственности, предусмотренное Договором, распространяется лишь на тот период, в течение которого существует обстоятельство непреодолимой силы.

12.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

13. Действие Договора во времени

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 30.12.2023 года, а в части неисполненных обязательств до полного их исполнения.

13.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также ответственности за их нарушение.

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (оригиналы), имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон Договора.

13.4.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства РФ.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

14.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п.14.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

14.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

14.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

14.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

14.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги»

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

15.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

15.2. Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ __________ от «____» ______2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется участником закупки.

- Посмотреть таблицу с данными