Тендер - Поставка расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» №243272359

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Док_расходники_2023.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Документация открытого запроса предложений

№ ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(электронная форма)

предмет: «Поставка расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский».

Екатеринбург

2023

Извещение о проведении открытого запроса предложений

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский», сокращённое наименование – Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенный по адресу: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в (далее - Банк), объявляет о проведении открытого запроса предложений № ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпредметом которого является: «Поставка расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский», на срок – один год с момента заключения договора.

Процедура проводится в 1 Лот:

Документация запроса предложений (далее – Документация) может быть получена Претендентами (правомочными поставщиками/ подрядчиками) в электронном виде на официальном сайте Банка (http://www.gazprombank.ru).

Процедура закупки проводится с подачей заявок на электронно-торговой площадке ЭТП ГПБ (далее – ЭТП ГПБ). Для работы с ЭТП ГПБ перед подачей заявки на участие в процедуре закупки требуется:

Зарегистрироваться – на ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru;

Ознакомиться с «Регламентом Организации и проведения закупок в электронной форме» ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/#auth/login раздел «Регламенты и инструкции»);

Для обеспечения подписания заявки Усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) необходимо получить квалифицированный сертификат, изготовленный Доверенным Удостоверяющим центром и содержащий отметку о возможности применения данного сертификата на ЭТП ГПБ – OID 1.2.643.6.17.1.

Перечислить средства на лицевой счет (далее – счёт), реквизиты которого Участник процедуры закупки получает одновременно с уведомлением о регистрации на ЭТП ГПБ.

Для участия в открытом запросе предложений необходимо наличие на счёте денежных средств в размере платы за участие в процедуре закупке.

В момент подачи Заявки Участником процедуры закупки ЭТП ГПБ блокирует на счёте Участника процедуры закупки денежные средства, равные плате, взимаемой с Участника процедуры закупки. Плата взимается только с Участника процедуры закупки, который признан победителем (более подробно глава 7 и пункт 7.2.5. «Регламента Организации и проведения закупок в электронной форме».)

В связи с вышеизложенным, убедительно просим Претендентов заблаговременно зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и осуществить все необходимые действия, сопутствующие подаче Заявки в электронном виде.

По всем вопросам, связанным с функционированием электронной торговой площадки (размещение Заявки, получение квалифицированной электронной подписи и т.д.) необходимо обращаться по телефону контактного центра ЭТП ГПБ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-66-22.

5. Заявки на участие в запросе предложений (далее – Заявки), оформленные в соответствии с требованиями пункта 3.2. настоящей Документации, должны быть поданы на ЭТП ГПБ до 14:00 (московское время) « 20 » апреля 2023 года.

6. Участник процедуры закупки вправе привлекать соисполнителей.

7. В случае если закупка состоит из нескольких Лотов, и Участник намерен подать Заявку более, чем по одному лоту, Заявки должны подаваться Участником по каждому Лоту отдельно в соответствии с правилами оформления Заявок, указанными в настоящей Документации.

8. Подачей Заявки Участник процедуры закупки выражает согласие на соблюдение всех требований настоящей Документации. Участник подтверждает, что ознакомился с Документацией о закупке и согласен со всеми условиями, указанными в ней.

9. В случае возникновения у Участника вопросов по порядку проведения закупки или претензий, обусловленных непредоставлением ему разъяснений по возникшим вопросам, в том числе связанных с функционированием электронной площадки, действиями или бездействиями уполномоченных работников Банка, он может сообщить о них по следующим адресам: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Общие положения

Термины и определения

Банковское сопровождение Договора - обеспечение контроля за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Договора с использованием отдельных счетов, открытых в Банке.

Договор – гражданско-правовой договор между Банком и Победителем процедуры закупки.

Документация о закупке (Документация) - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения.

Конкурентный способ закупки (Конкурентная закупка) – способ закупки, предусматривающий сравнение двух или нескольких Заявок.

Лот – партия функционально взаимосвязанной или однородной продукции, на которую в соответствии с извещением и Документацией о закупке может быть подана отдельная Заявка и заключён отдельный Договор по результату Закупки.

Закупка (Процедура закупки) – приобретение Банком товаров, работ и услуг для обеспечения своей деятельности. Процедура закупки рассматривается как процесс определения поставщика, с целью заключения с ним Договора.

Запрос предложений - Конкурентный способ закупки, Победителем которого становится Участник Процедуры закупки, предложивший лучшие условия исполнения Договора, Заявка которого отвечает требованиям Документации о закупке.

Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) - комплект документов, содержащий предложение Участника, составленный по форме и в порядке, установленном Документацией.

Организатор - Тендерное подразделение Банка ГПБ (АО), в функциональные обязанности которого входит организационно-техническое обеспечение проведение Конкурентных закупок Банка.

Победитель процедуры закупки – Участник, соответствующий требованиям Банка, указанным в Документации о закупке, предложивший лучшие условия исполнения Договора в соответствии с условиями Документации.

Претендент – любое физическое/юридическое лицо или несколько физических/юридических лиц, желающих выступить на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала (в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника), заинтересованное в участии в процедуре закупки.

Поставщик - победитель или иной участник процедуры закупки, с которым по итогам закупки заключается договор на поставку товаров, работ, услуг. В настоящей документации термин «Поставщик» применяется к поставщикам товаров, подрядчикам, выполняющим работы, исполнителям, оказывающим услуги.

Участник процедуры закупки (Участник) - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника (в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника), подавшее заявку на участие в процедуре закупки.

Эксперт – лицо, привлекаемое Банком, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки или экспертизы каких-либо документов.

Правовой статус процедур и документов
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой и статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Организатора Запроса предложений обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Банк оставляет за собой право на любом этапе проведения процедуры закупки до момента объявления Победителя отклонить Заявки всех Участников.
Банк вправе отказаться от проведения закупки в любой момент до заключения Договора с Победителем или иным Участником, с которым принято решение заключить Договор по итогам процедуры закупки. В таком случае Банк не несет ответственность перед Претендентами или Участниками за убытки, причиняемые им таким решением, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

Прочие положения

Претендент (Участник) процедуры закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в процедуре закупки. Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной процедуры закупки.

Порядок проведения открытого Запроса предложений.

Общий порядок проведения открытого Запроса предложений.

Общий порядок проведения открытого Запроса предложений:

• размещение извещения о проведении открытого Запроса предложений;
• подготовка и подача Претендентом заявки на участие в открытом Запросе предложений;
• автоматическое вскрытие Заявок, поданных в электронной форме на ЭТП ГПБ, в срок, установленный в извещении о проведении закупки;
• рассмотрение Заявок Участников;
• оценка Заявок Участников в соответствии с критериями оценки;
• объявление Победителя открытого Запроса предложений.

Состав Заявки Участника

Заявка должна включать в себя все предусмотренные пунктом 3.2.2 документы и приложения. Документы в составе заявки прикладываются отдельными файлами (один файл – один документ). Длина имени файла не должна превышать 15 символов. Все файлы заявки должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла (Таблица цен должна быть представлена в формате Excel – обязательно). Допускается размещение документов, сохраненных в архивах, при этом размещение архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

В состав Заявки Участника должны быть включены следующие документы:

• заявка на участие, анкета, справки, письма и иные документы Участника, которые должны быть подготовлены по формам Приложения № 2 к Документации, с приложениями, представляемые в соответствии с условиями настоящей Документации;
• копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица; если участник является юридическим лицом, копия общегражданского паспорта с приложением Согласия на обработку персональных данных по форме № 7 Приложения № 2 к Документации – если участник является физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем);
• выписка из ЕГРЮЛ, в том числе в виде электронного документа, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении процедуры закупки (для ООО), выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) /выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении процедуры закупки;
• справка из налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
• копия доверенности, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в процедуре, в случае, если, Заявка подписана лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица без доверенности;
• сведения об аффилированных лицах;
• копии разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств) на осуществляемые Участником процедуры закупки виды деятельности, связанные с заключением и выполнением Договора (в случае если это предусмотрено законодательством);
• информация о выполнении аналогичных Договоров (контрактов), рекомендательные письма клиентов с указанием контактной информации (информация о Договорах (контрактах));
• подтверждение (декларативное письмо) о соответствии Участника Требованиям настоящей Документации к Участникам процедуры закупки;
• дополнительные документы, если они предусмотрены требованиями настоящей Документации.

В случае подачи Заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника (коллективный участник), перечисленные в настоящем пункте документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника, должны быть представлены на каждое лицо, выступающее на стороне такого коллективного Участника.

В случае если документацией предусмотрена возможность привлечения Участником субподрядчиков, документы, подтверждающие квалификацию, подаются всеми представителями Участника.

3.2.3. Заявка участника должна состоять из двух частей: в 1-ю часть заявки включаются Заявка на участие, Анкета участника, Декларативное письмо участника и иные документы, представляемые участником в соответствии с пунктом 3.2.2. в части подтверждения своей правоспособности и соответствия обязательным требованиям, указанным в пункте 3.5.1. Документации; во 2-ю часть заявки включаются Таблица цен, Техническое предложение и документы, представляемые участником в соответствии с пунктом 3.2.2. в части подтверждения своего соответствия квалификационным требованиям, указанным в пункте 3.5.2. Документации, и предлагаемой продукции требованиям Технического задания Документации.

3.2.4. Участник отвечает за полноту и достоверность представляемых им в составе заявки документов и их соответствие требованиям документации, указанным в пункте 3.2.2. Документации. В случае необеспечения полноты заявки и отсутствия в ней документов, указанных в пункте 3.2.2. Документации, Банк отклоняет заявку Участника.

Банк вправе на любом этапе проведения закупки отклонить Заявку Участника процедуры закупки, если будет выявлен факт предоставления Участником в составе Заявки недостоверной (ложной) информации или сведений, создающих риски и/или угрозы для деятельности Банка.

Документы, которые Участник, признанный победителем процедуры, должен быть готов предоставить по требованию Организатора Закупки:
1) учредительные документы либо выписки из учредительных документов, в которых отражена информация об учредителях данного Участника процедуры закупки, месте его нахождения, порядке управления деятельностью, полномочиях органов управления Участника процедуры закупки в форме электронных документов, равнозначность которых документам на бумажном носителе удостоверена нотариально в соответствии со ст. 103.8 Основ законодательства РФ о нотариате. С согласия Банка указанные документы могут быть предоставлены в форме сканированных копий, соответствие оригиналу которых удостоверено усиленной квалифицированной подписью Участника закупки, соответствующей требованиям пункта 4.2 настоящей Документации. Банк вправе потребовать предоставления указанных документов в форме нотариально заверенных бумажных копий;
2) дополнительные документы, если они предусмотрены требованиями Документации в установленной подпунктом 1) настоящего пункта форме.

Подготовка Заявки на участие в открытом запросе предложений

Требования к языку Заявки на участие в открытом запросе предложений:
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего:
документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (в том числе документы, в специально оговоренных случаях заверенные апостилем), могут быть представлены на языке оригинала, при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании официального перевода.
Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Разъяснение по Документации открытого запроса предложений
Претенденты не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи Заявок вправе обратиться к Организатору за разъяснениями по настоящей Документации путем направления запроса через функционал ЭТП ГПБ.
Запрос формируется по следующей форме:
«Изучив документацию открытого запроса предложений № ____________ 1 , предметом которого является: «_____________________________________________» 2 просим предоставить ответы на вопросы. - Посмотреть таблицу с даннымиРазъяснение предоставляется Банком в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса.

Внесение изменений в Документацию открытого запроса предложений:

Организатор, не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения срока подачи Заявок, установленного в пункте 5 Извещения о проведении открытого запроса предложений, вправе внести изменения в настоящую Документацию. Информация о внесенных изменениях направляется Организатором Претендентам, получившим Документацию в электронном виде через личный кабинет Претендента на ЭТП ГПБ.

Подача Заявок на участие в открытом запросе предложений

Участник процедуры закупки подает Заявку на ЭТП ГПБ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям пункта 4.2 настоящей Документации.

Каждый участник процедуры может подать одну Заявку на лот. В случае выявления двух и более заявок одного Участника, поданных по одному лоту, все такие заявки Участника по этому лоту отклоняются.

Если предметом Запроса предложений является поставка товарной продукции, то предлагаемая Участником процедуры закупки продукция, должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не допускается настоящей Документацией.

Ценовое предложение подается в рублях.

Требования к Участникам процедуры закупки

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника (в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника), подавшее заявку на участие в процедуре закупки и соответствующее следующим требованиям:

3.5.1. Обязательным требованиям:

• Не находиться в состоянии неплатежеспособности, в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным несостоятельным (банкротом) (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
• Не являться организацией, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
• Быть правомочным заключать Договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом настоящей процедуры закупки (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
• Иметь разрешительные документы (лицензии, сертификаты, свидетельства) на осуществляемые Участником процедуры закупки виды деятельности, связанные с заключением и выполнением Договора - в случае, если это предусмотрено законодательством (соответствие требованию подтверждается представлением в составе заявки копий соответствующих лицензий, сертификатов, свидетельств).
• Не находиться в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
• Не иметь негативного опыта сотрудничества с Банком (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
• Участник (его учредители (акционеры), должностные лица, выполняющие функции исполнительного органа) не должны иметь отношений или связей, носящих характер аффилированности с должностными лицами Банка (соответствие требованию подтверждается гарантийным письмом Участника, представляемым в свободной форме).
• Иметь возможность своевременного предоставления бухгалтерских документов, подтверждающих выполнение обязательств по поставке товаров/ выполнению работ/ оказанию услуг (счета, товарные накладные, счета-фактуры, акты) (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).
  3.5.2. Квалификационным требованиям:
• Иметь опыт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), аналогичных предмету закупки, не менее 3 (трех) лет с суммарной стоимостью выполненных за этот период договоров не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, (соответствие требованию подтверждается справкой об аналогичных поставках товаров (выполненных работах, оказанных услугах), выполненных за последние 3 (три) года, по Форме № 5 Приложения № 2 к Документации с приложением копий договоров и актов приемки товара (выполненных работ/оказанных услуг); в случае наличия действующих соглашений о конфиденциальности с контрагентами к справке может быть приложена информация с указанием наименования контрагента и его ИНН и контактных данных (адрес, номер телефона, электронная почта), номера и даты договора, стоимости поставленных по нему товаров, работ, услуг) и сведений о наличии/отсутствии рекламаций/претензий по договору).
• Иметь полномочия по поставке/реализации продукции (выполнению работ, оказанию услуг), что подтверждается наличием статуса производителя, официального партнёра/дистрибьютора производителя, официального дилера (соответствие требованию подтверждается гарантийным письмом производителя, подтверждающего возможность изготовить и поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом закупки; копией сертификата, письма о партнерстве, договоров или иных официальных документов, выданных производителем Участнику закупки и подтверждающих полномочия Участника по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом закупки).
• Иметь возможность поставить оригинальную, сертифицированную продукцию производителя (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации; в случае если предметом закупки является продукция, подлежащая обязательной сертификации по законодательству Российской Федерации, к декларативному письму должны быть приложены копии сертификатов на предлагаемую участником к поставке продукцию).
• Иметь возможность обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции, осуществляемое производителем продукции или уполномоченным сервисным центром производителя в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными производителем (соответствие требованию подтверждается декларативным письмом Участника, Форма № 6 Приложения № 2 к Документации).

ВНИМАНИЕ! В случае если Документацией предусмотрено право Участника привлекать соисполнителей, каждое привлекаемое юридическое или физическое лицо, должно соответствовать следующим требованиям:

• не находиться в состоянии неплатежеспособности, в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным несостоятельным (банкротом);
• не являться организацией, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
• иметь возможность доставки всех возможных документов (накладных, актов, счетов - фактур и т.д.) в соответствии с Договором по требованию Банка;
• не иметь негативного опыта сотрудничества с Банком.

Порядок рассмотрения Заявок

После окончания срока подачи Заявок открытие доступа к поданным Заявкам осуществляется в соответствии с Регламентом, действующим на ЭТП ГПБ.

При необходимости Банк до наступления установленной даты окончательного срока представления Заявок может продлить этот срок. Уведомление о любом продлении окончательного срока публикуется Банком на ЭТП ГПБ, а также направляется всем Претендентам, получившим Документацию в электронном виде с ЭТП ГПБ через личный кабинет Претендента.

Информация относительно рассмотрения Заявок не подлежит разглашению Участникам процедуры закупки или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу. Попытки Участников процедуры закупки повлиять на Банк при рассмотрении Заявок служат основанием для отклонения Заявки такого Участника процедуры закупки.

Банк предварительно изучает Заявки на предмет их полноты, наличия технических ошибок или опечаток и соответствия порядка их оформления требованиям документации. При этом Банк может допустить к рассмотрению и участию в Запросе предложений заявку Участника, в которой допущены мелкие технические опечатки и ошибки, которые не свидетельствуют о несоответствии сведений об Участнике или предлагаемых им товаров, работ, услуг требованиям Документации, не указывают на недостоверность представленной Участником информации и не влияют на результаты рассмотрения и оценки заявок.

Банк вправе направить запрос на разъяснение содержания Заявки или отдельного документа в Заявке Участникам процедуры закупки в целях исключения двояких толкований, разночтений и спорных вопросов при рассмотрении и сопоставлении Заявок. При этом такой запрос не может быть направлен с целью изменения существа Заявки Участника, включая изменения цены. Не допускается запрашивать не представленные Участником в составе своей Заявки документы, которые должны были быть представлены Участником в соответствии с требованиями документации и влияющие на определение его соответствия требованиям Банка и определение победителя процедуры закупки.

Арифметические ошибки исправляются следующим образом: если существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. В случае корректировки ошибок и/или устранения опечаток, технических неточностей, и/или расхождения форм Заявки «Цены заявки» и «Таблицы цен» Участнику направляется запрос о подтверждении скорректированной цены Заявки. Подтвержденная Участником цена принимается к рассмотрению при оценке Заявки. В случае несогласия Участника процедуры закупки с таким исправлением ошибок его Заявка отклоняется. При расхождении между цифрами и словами предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

Начальная цена предложения, указанная в Заявке, должна учитывать все скидки, расходы, налоги и сборы, установленные российским законодательством для поставщика при исполнении Договора.

Заявка Участника отклоняется Банком в следующих случаях:

а) Участником в составе Заявки представлены не все документы, которые должны быть включены в состав заявки в соответствии с п.3.2.2., 3.5.1., 3.5.2. настоящей Документации, указанные документы представлены не в полном объеме или в них отсутствует требуемая информация, позволяющая оценить соответствие Участника и/или предлагаемых им товаров, работ, услуг требованиям Документации;

б) Участник не соответствует требованиям, указанным в настоящей Документации;

в) предложенные Участником в своей Заявке товары, работы, услуги не соответствуют требованиям Документации;

г) обнаружены противоречия, несоответствия и/или недостоверная (ложная) информация в предоставленной Участником Заявке;

д) Банком установлены факты, свидетельствующие о совершении Участником, подавшим заявку, действий неправомерного и/или коррупционного характера в целях оказания влияния на решение Банка при проведении закупки или заключении Договора.

3.6.9. Банк вправе отклонить Заявку Участника:

а) в случае наличия отрицательной информации в отношении деловой репутации Участника процедуры закупки и/или в случае выявления, что Участником ранее допущен ряд действий и/или бездействий против интересов Банка (в том числе злоупотреблений, мошенничества). Информация относительно деловой репутации Участника процедуры закупки не подлежит разглашению;

б) в случае наличия претензий со стороны Банка или фактов неудовлетворительного выполнения Участником обязательств по ранее заключенным между Банком и таким Участником договорам;

в) в случае выявления факта аффилированности с другим/ими Участниками процедуры закупки 3 .

3.6.10. Банк вправе отклонить все поступившие Заявки Участников в любое время до подведения итогов Запроса предложений. Уведомление об отклонении всех Заявок публикуется Банком на ЭТП ГПБ.

Критерии оценки Заявки и определения Победителя запроса предложений
3.7.1. К оценке допускаются только заявки Участников, которые соответствуют требованиям, указанным в п.3.5.1. и п.3.5.2. настоящей документации, и предлагаемая продукция которых соответствует требованиям технического задания. Заявки Участников оцениваются в соответствии с методикой оценки на основании следующих критериев: - Посмотреть таблицу с данными

В случае если два или более Участников набирают равное количество баллов по итогам оценки их заявок предпочтительность предоставляется заявке Участника, имеющего на момент проведения процедуры положительный опыт работы с Банком, а при наличии у таких Участников равных условий в части наличия положительного опыта работы с Банком – предпочтительность устанавливается по сроку подачи заявки – от ранее поступившей заявки к заявкам, поданным позднее.

3.7.3. До момента подведения итогов Банк вправе инициировать дополнительный этап конкурентной процедуры в виде Переторжки. Переторжка проводится путем состязательного снижения цены участниками процедуры закупки.

В переторжке имеют право участвовать все допущенные к оценке участники процедуры закупки. Участник процедуры закупки вправе не участвовать в переторжке, и в этом случае Банк принимает к рассмотрению ценовое предложение, поданное таким Участником в составе заявки с первоначальными условиями.

Заключение и исполнение Договора. Электронный документооборот и требования к средствам и каналам электронного взаимодействия.

Договор с Участником процедуры закупки, признанным Победителем, заключается в форме электронного документа, подписываемого усиленными квалифицированными электронными подписями Участника и Банка, в системе электронного документооборота ЭДО ЭТП ГПБ или в одной из систем следующих операторов электронного документооборота, реализовавших техническую возможность взаимодействия с Системой ЭДО ЭТП ГПБ через роуминг:

• ЗАО "Калуга Астрал" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4090, идентификатор ОЭД: 2AE), официальный сайт оператора http://astralnalog.ru
• ООО "Компания "Тензор" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7994, идентификатор ОЭД: 2BE), официальный сайт оператора http://sbis.ru
• ООО "Линк-сервис" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9990, идентификатор ОЭД: 2BN), официальный сайт оператора http://link-service.ru
• ЗАО "УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9840, идентификатор ОЭД: 2BS), официальный сайт оператора https://ekey.ru
• АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6620, идентификатор ОЭД: 2BM), официальный сайт оператора https://diadoc.ru
• ООО "Такском" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1530, идентификатор ОЭД: 2АL), официальный сайт оператора https://taxcom.ru.

Участником процедуры закупки для заключения Договора могут быть использованы усиленные квалифицированные электронные подписи, квалифицированные сертификаты ключа проверки которых выданы одним из удостоверяющих центров, входящих в перечень аккредитованных Минкомсвязи России удостоверяющих центров (Приложение № 1).

В соответствии с ч. 3 ст. 14 ФЗ «Об электронной подписи» в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи наряду с указанием наименования юридического лица – Участника процедуры закупки указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности. Полномочия, предусмотренные учредительными документами или доверенностью, должны быть достаточными для заключения Договора на изложенных в нем условиях, квалифицированный сертификат должен быть действующим (не аннулированным и не отозванным) на момент подписания Договора.

Место, условия, сроки исполнения Участником обязательств по Договору в случае признания его победителем, а также, порядок и условия оплаты определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации) и проектом Договора/ Основными условиями Договора (Приложение № 4 к Документации).

Срок действия Заявки Участника процедуры закупки – не менее 90 календарных дней с даты вскрытия заявок, установленной в пункте 5 Извещения о проведении открытого запроса предложений, а в части предложенных Участником и принятых Банком условий поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, которые не включаются сторонами в текст Договора – срок действия распространяется до полного исполнения обязательств по Договору, заключенному между Банком и таким Участником по результатам настоящего открытого запроса предложений.

Договор, соответствующий проекту Договора (Приложение № 4 к Документации) - в случае его включения в состав Документации, или подготовленный Банком дополнительно с учетом Основных условий, указанных в Приложении № 4 к Документации (если в составе Документации не представлен проект Договора), в форме электронного документа выгружается Банком в систему электронного документооборота ЭДО ЭТП ГПБ для подписания Победителем процедуры закупки в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней от даты подведения итогов открытого запроса предложений.

Победитель процедуры закупки или единственный участник открытого запроса предложений обязан подписать Договор в форме электронного документа усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, установленным настоящей Документацией о закупке, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выгрузки Договора в электронной форме Банком Участнику для подписания в системе электронного документооборота. В случае если Победителем процедуры закупки или единственным участником открытого запроса предложений не исполнены требования настоящего пункта, то он признается уклонившимся от заключения Договора.

Под уклонением от подписания Договора понимаются действия или бездействие Победителя процедуры закупок, которые не приводят к заключению Договора в сроки и на условиях, указанных в Документации о закупке, а именно: прямой письменный отказ от подписания Договора; предъявление при подписании встречных условий, противоречащих Документации о закупке, уклонение от совершения действий по подписанию Договора в установленный в настоящей Документации срок, использование для подписания Договора технических средств, в том числе каналов информационного взаимодействия, видов электронной подписи, не соответствующих требованиям настоящей Документации.

В случае если Победитель процедуры закупки уклоняется от заключения Договора, по решению Тендерной комиссии Договор заключается со вторым Участником процедуры закупки, Заявка которого содержит лучшие условия исполнения Договора по сравнению с другими Участниками. В таком случае Договор со вторым Участником должен быть подписан в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Тендерной комиссией решения о заключении с ним Договора, и на второго Участника распространяются условия и обязательства, предусмотренные пунктами 4.7.-4.8. настоящей Документации.
В отношении уклонившегося от заключения Договора Победителя или иного Участника, с которым Тендерной комиссией было принято решение заключить Договор, могут быть приняты меры, такие как внесение в Реестр недобросовестных поставщиков Банка и отстранение от участия в процедурах закупок Банка сроком до 1 года или на иной срок по решению Тендерной комиссии.

В случае если при этом у Банка возникли убытки, в том числе убытки в виде разницы между ценой, предложенной уклонившимся от заключения Договора Участником закупки, и ценой на сопоставимые товары, работы услуги или имущественные права по условиям договора, заключенного со вторым Участником процедуры закупки, но не ограничиваясь ими, а также убытки, возникшие у Банка в связи с уклонением от заключения договора, если Участник закупки оказался единственным подавшим заявку, Банк оставляет за собой право на взыскание таких убытков в судебном порядке.

При рассмотрении Заявок Банк полагается на добросовестность Участников процедуры закупки, в том числе исходит из того, что Участники, являясь профессионалами на рынке соответствующих товаров (работ, услуг, имущественных прав) полностью и в необходимых случаях с привлечением квалифицированных специалистов изучили Техническое задание, описание и техническую документацию, получили необходимые разъяснения в порядке, предусмотренном в настоящей Документацией, оценили свою квалификацию, возможности и расходы, необходимые для исполнения Договора на условиях, изложенных в проекте Договора, если проект Договора отсутствует, Основные условия Договора (приложение № 4) и Технического задания (приложение № 3), и сформировали на этом основании свою Заявку.

Изменение Договора, заключенного по результатам процедуры закупки, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным таким Договором, а также законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

Документы об исполнении Договора (акты, накладные, счета и прочие), если иное прямо не установлено Банком в настоящей Документации (включая приложения к ней) также подписываются в форме электронных документов в системе электронного документооборота, указанной в п. 4.1 настоящей Документации о закупке, и с применением усиленных квалицированных электронных подписей, соответствующих требованиям, установленным настоящей Документацией о закупке. Таким образом, Участник закупки до подачи Заявки оценил, предусмотрел и учел в составе своих расходов на исполнение Договора в течение всего его срока расходы, необходимые для подписания документов об исполнении Договора в форме электронных документов с соблюдением установленных настоящей Документацией требований.

Приложения к Документации:

Приложение № 1. Перечень аккредитованных Минкомсвязи России удостоверяющих центров.

Приложение № 2: Формы документов, представляемых в составе Заявки Участника в соответствии с требованиями Документации:

Заявка на участие в запросе предложений (Форма № 1).

Анкета Участника процедуры закупки (Форма № 2).

Таблица цен (Форма № 3).

Техническое предложение (Форма № 4.)

Справка об опыте поставленных товаров по предмету Запроса предложений за последние 3 года (Форма № 5).

Декларативное письмо Участника о соответствии требованиям Документации (Форма № 6).

Согласие на обработку персональных данных (Форма № 7).

Приложение № 3: Техническое задание.

Приложение № 4: Проект договора /Основные условия исполнения Договора.

Приложение №1 к Документации

Перечень аккредитованных Минкомсвязи России удостоверяющих центров

Министерство обороны Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5284)

Федеральная налоговая служба России (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0513)

Федеральное казначейство (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9830)

Государственное учреждение – Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0293)

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5049)

Генеральная прокуратура Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4196)

Следственный комитет Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6079)

Федеральная служба судебных приставов (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9791)

Государственное учреждение-Пенсионный фонд Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0624)

Фонд социального страхования Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3236)

Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9050)

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5968)

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6124)

Центральное информационно-техническое таможенное управление (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9941)

АО «Производственная фирма «СКБ Контур» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6620)

ООО «Компания «Тензор» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7994)

АО «Гринатом» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9720)

ООО «ЦИБ-Сервис» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1020)

ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2502)

ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7651)

ООО «РСЦ "Инфо-Бухгалтер» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1791)

АО «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9647)

ООО «Удостоверяющий центр Газинформсервис» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0199)

ООО «КРИПТО-ПРО» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5444)

ОА «ЕЭТП» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9353)

OOO «ТехноКад» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7984)

ООО «Такском» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1530)

ЗАО «Сервер-Центр», г. Владивосток (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1476)

ЗАО «Сигнал-Ком» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9863)

ООО «Компания «Раздолье», г. Ульяновск (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8160)

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9124)

ООО «Сертум-Про», г. Екатеринбург (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8539)

АО «ЦентрИнформ» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5930)

ООО «НПЦ «1С» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6546)

Фонд «Центр инноваций и информационных технологий» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7425)

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5757

Приложение № 2 к Документации

Форма № 1

Заявка на участие в запросе предложений

№ ______________________ по лоту № _____ 4

(указывается номер процедуры закупки)

«_____» _____________ 202__ г.

__________________________________________________________________ (полное наименование и юридический адрес участника процедуры закупки) 5

__________________________________________________________________

(далее – Участник), полностью изучив документацию процедуры закупки и выражая согласие с указанными в ней условиями проведения процедуры закупки и требованиями Банка ГПБ (АО), подает Заявку на участие в запросе предложений № _____________ по лоту № ______ в целях заключения договора на условиях Документации запроса предложений, а также представленной Участником и принятой Банком ГПБ (АО) настоящей Заявки Участника, со следующей ценой предложения:

________________________________________________________________ рублей с НДС (Цена предложения Участника, включающая все скидки и расходы Участника, налоги и сборы, установленные российским законодательством при исполнении договора по предмету закупки)

в том числе: размер НДС ___________________ (_____________________) рублей

Подавая настоящую Заявку, Участник подтверждает свое согласие с тем, что:

• результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех сведений и данных, представленных Участником, а также от иной имеющейся в распоряжении Банка ГПБ (АО) информации об Участнике;
• ответственность за некачественную подготовку Заявки, ошибки, несоответствия или некорректности в ней несет сам Участник;
• Банк ГПБ (АО) вправе отказаться от проведения закупки в порядке и на условиях, указанных в Документации о закупке, без объяснения причин.

Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе Заявки. Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

Настоящим Участник подтверждает, что условия исполнения договора, предложенные Участником в настоящей Заявке, являются действительными не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок, указанного в Извещении о проведении запроса предложений, а предложенные Участником в настоящей Заявке и принятые Банком условия поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг, которые не включаются сторонами в текст Договора, являются действительными до полного исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Банком ГПБ (АО) и Участником по результатам настоящего запроса предложений. Подавая заявку, Участник подтверждает свои обязательства соблюдать ее условия в течение всего срока ее действия.

Участник подтверждает, что осведомлен о том, что в случае его отказа заключить Договор на условиях настоящей Заявки или исполнить обязательства по заключенному Договору в рамках настоящего запроса предложений Банк ГПБ (АО) вправе внести его в Реестр недобросовестных поставщиков Банка ГПБ (АО) и отстранить от участия в процедурах закупок Банка ГПБ (АО) сроком до 1 года или на иной срок по решению Тендерной комиссии Банка ГПБ (АО), и в указанных случаях Участник не будет иметь претензий к Банку ГПБ (АО).

Перечень документов, представляемых Участником в составе Заявки на участие в Запросе предложений:

Анкета Участника— на ____л.;

Таблица цен — на ____л.;

Таблица цен в таблице Excel – на ____л.;

Прочие документы — на ____л. 6

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 2

Анкета участника процедуры закупки

Сведения о юридическом лице – участнике процедуры закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о физическом лице – участнике процедуры закупки 7

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: если Заявка подается участником – физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) в составе Заявки должна быть представлена копия общегражданского паспорта (страницы со сведениями о владельце и его месте регистрации) с приложением Согласия на обработку персональных данных по форме № 8 Приложения № 2 к Документации.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 3

Наименование Участника: ______________________

Таблица цен

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование Участника ________________________

Техническое предложение

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 5

Справка об опыте поставленных товаров по предмету Запроса предложений за последние 3 года - Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАТИВНОЕ ПИСЬМО

о соответствии требованиям Документации запроса предложений № _______________

«Банка ГПБ (АО) в период __________ гг. для нужд Банка ГПБ (АО)»

Настоящим декларативным письмом Участник

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице_________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

подтверждает соответствие следующим требованиям Документации запроса предложений:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 7

Представляется в составе заявки в случае, если участником процедуры закупки является физическое лицо

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: ________________________________________________, документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________,

(наименование документа, номер,

______________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в ____________________________________ _______________________________________________________________________________

(указать наименование и номер процедуры закупки, в составе заявки на участие в которой подается настоящее Согласие)

даю согласие Акционерному обществу «Газпромбанк», сокращённое наименование – Банк ГПБ (АО), расположенному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, г. Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места жительства и иных сведений, содержащихся в паспорте гражданина Российской Федерации, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня окончания срока подачи заявки на участие в ______________________________________ ______________________________________________________________________________.

(указать наименование и номер процедуры закупки, в составе заявки на участие в которой подается настоящее Согласие)

«___» ______________ 202__ г.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Документации

Техническое задание

на поставку расходных материалов и оборудования для кассовых подразделений

Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский».

1. Общие требования к товару

Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в использовании, употреблении, не восстановленным, не содержащим повторно используемых составляющих частей, компонентов и не имеющим восстановленных потребительских свойств и свободным от любых прав третьих лиц. Год изготовления каждой единицы товара - не ранее чем 12 месяцев от даты поставки товара Заказчику. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки.

2. Требования к качеству поставляемого товара

Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. Весь поставляемый Товар должен соответствовать и отвечать требованиям настоящего Технического задания, нормам производства и реализации, соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия».

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3. Межгосударственный стандарт «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия»

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 Государственный стандарт РФ «Печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Бумага этикеточная. Технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Бумага для печати офсетная. Технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Лента бумажная рулонная для печатающих устройств. Технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт «Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Лента и бумага для контрольно-кассовых и контрольно-регистрирующих машин. Технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМежгосударственный стандарт «Парусины и двунитки. Общие технические условия»

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГосударственный стандарт Союза ССР «Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязаные метражные и штучные. Виды и размеры пороков»

Поставляемый товар в отношении которого не установлены требования согласно техническим регламентам в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и/или документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, должен соответствовать потребностям Заказчика, установленным в настоящем Техническом задании, по следующим основаниям:

- использование свинцовых пломб с техническими характеристиками, установленными в настоящем Техническом задании, обеспечивает надежное опломбирование инкассаторской сумки при помощи пломбира с гравировкой. Являются универсальным средством для опломбирования любых объектов, не позволяющее производить замену без нарушения оттиска пломбира, проставляемого посредством механической деформации пломбы, на которой при ее сжимании пломбиром отпечатываются сокращенное наименование подразделения Банка либо БИК Банка/филиала и код работника, участвующего в формировании сумки;

- использование пломбира с гравировкой с техническими характеристиками, установленными в настоящем Техническом задании, обеспечивает опломбирование инкассаторских сумок свинцовыми пломбами, что не позволяет производить замену без нарушения оттиска пломбира, проставляемого посредством механической деформации пломбы, на которой при ее сжимании пломбиром отпечатываются сокращенное наименование подразделения Банка либо БИК Банка/филиала и код работника, участвующего в формировании сумки;

- использование пенала для ключей с техническими характеристиками, установленными в настоящем Техническом задании, обеспечивает сохранность ключей различных размеров от несанкционированного доступа к ним;

Не допускается поставка следующих товаров:

• бывших ранее в употреблении;
• содержащих внешние дефекты или следы вскрытия.

3. Требования к упаковке, маркировке и безопасности товара

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении и сохранность его качества в течение гарантийного срока.

Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 "Упаковка. Термины и определения", требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769), нормативно-технической документации и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждений.

Упаковка товара должна, исключать механические повреждения и деформацию составляющих частей, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки, порчу от атмосферных воздействий, а также длительное хранение на сухом месте.

Не допускаются дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению. Не допускаются механические повреждения товара - пятна, царапины и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Недопустимы технологические нарушения, приводящие к изменению формы, цвета товара, появлению вкраплений, шероховатости, повреждению гладкости поверхности, деформация товара.

Недопустимы повреждения индивидуальной упаковки продукции, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

Маркировка товара должна содержать информацию о производителе Товара (наименование фирмы – изготовителя), сведения о товаре (наименование, и т п), дату выпуска и гарантийный срок (если установлен).

Упаковка и маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки.

Требования к безопасности Товара: Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья установленным законодательством Российской Федерации: соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям (ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и распространителей продукции»), отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, не должен содержать взрывоопасных, биологически активных веществ, ядов, токсинов, химикатов, способных в процессе эксплуатации, потребления, пользования причинить вред живым организмам и экологии.

4. Требования к транспортировке и отгрузке товара

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение срока действия договора, количество Товара по каждой партии определяется на основании заявки Заказчика. Каждая партия Товара поставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Заявки Заказчиком. Досрочная поставка Товара возможна при согласовании с Заказчиком.

Поставка осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика с доставкой товара до склада Заказчика. Рабочее время Заказчика – с 8-30 до 17:30 (время местное) с понедельника по пятницу за исключением общегосударственных выходных и праздничных дней. Отгрузка товара производится за счет Поставщика, его силами и средствами способом, обеспечивающим его сохранность. Вместе с Товаром Поставщиком должна быть предоставлена следующая товаросопроводительная документация: счет-фактура (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС); товарная накладная по форме ТОРГ 12.

Передача Товара Поставщиком Заказчику осуществляется на основании товарных накладных с указанием наименования, количества и даты передачи Товара, подписи лица, уполномоченного действовать от имени Заказчика и подписи лица, уполномоченного действовать от имени Поставщика, с проставлением печати на товарных накладных.

При приемке товара Заказчик обязан проверить его на надлежащее качество, целостность упаковки, соответствие Спецификации договора и накладной Поставщика по наименованию и количеству.

Транспортировка и отгрузка товара должна осуществляться в соответствии с:

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.

5. Требования к гарантийному сроку на товар

Гарантии должны быть представлены на весь объем поставляемых товаров. Гарантийный срок и (или) срок годности на поставляемый товар устанавливается не менее гарантийного срока и (или) срока годности, предоставляемого производителем и исчисляется со дня подписания сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в товаре Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Поставщику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки товара либо произвести замену дефектного товара (его частей) на товар (части товара) надлежащего качества.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки и порядок оплаты:

Авансовый платеж: не предусмотрен.

Цена единицы товара включает в себя расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, погрузку и разгрузку товара, гарантийные обязательства и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Каждая партия поставленного товара оплачивается Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оригинала счета, выставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика

7. Адреса поставки товара.

Поставку офисной бумаги формата А4 необходимо осуществить на объекты Банка, расположенные по адресам:

• г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-в;
• Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116;
• Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики,143а;

Перечень поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Документации

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

товарно-материальных ценностей

г. Екатеринбург «____» ____________20__ г.

[Наименование контрагента] в лице [должность] [Ф.И.О], действующего на основании [указать «устава» или указать иное основание полномочий подписанта и его реквизиты], именуем[ый/ая/ое] в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в лице [должность] [Ф.И.О], действующего на основании [указать основание полномочий подписанта], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказ – являющийся неотъемлемой частью настоящего договора документ, содержащий соглашение Сторон об ассортименте, количестве и сроках поставки части товаров, из числа определенных Спецификацией. Заказ составляется по форме, определенной приложением № 2 к настоящему договору.

Партия Товаров – подлежащая поставке во исполнение настоящего договора часть Товаров, количество и ассортимент которых определены Заказом.

Спецификация - являющийся приложением № 1 к настоящему договору документ, устанавливающий марку, модель, количество и стоимость Товара, подлежащего поставке в течении срока действия настоящего договора. Подписанная Сторонами Спецификация является неотъемлемой частью настоящего договора.

Товары – [любое движимое имущество, подлежащие поставке во исполнение настоящего договора, перечень которого определен Спецификацией] [или привести уточнённое определение с учетом специфики закупки, перечень которых определен Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В течение срока действия настоящего договора Поставщик обязуется передавать партиями в собственность Покупателю Товары, общее количество, ассортимент и стоимость которых определены Спецификацией, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары на условиях настоящего договора.

Поставка Товаров осуществляется отдельными партиями на основании подписанных Сторонами Заказов.

При прекращении производства отдельных моделей Товаров из числа указанных в Спецификации, Поставщик вправе с письменного согласия Покупателя, поставить ему во исполнение настоящего договора Товары, если они:
- полностью аналогичны Товарам по своим техническим, функциональным и потребительским свойствам, а их цена не превышает определенную Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору) для заменяемых моделей Товаров;

Покупатель вправе отказаться от принятия аналогов Товаров и их оплаты, не соответствующих любому из требований настоящего пункта.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Заключая настоящий договор, Поставщик подтверждает следующее:

Подлежащий передаче Покупателю Товар не обременен правами третьих лиц; не является предметом залога, спора, не состоит под арестом или запрещением.

Подлежащий поставке Товар не является контрафактным, заключение или исполнение настоящего договора не нарушает прав третьих лиц в отношении любых объектов интеллектуальной собственности.

Товар ввезен на территорию Таможенного союза на законном основании, все таможенные и налоговые формальности, связанные с ввозом Товара на территорию Таможенного союза, урегулированы, налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи уплачены.

Товар не имеет скрытых недостатков, а также скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, способных причинить убытки Покупателю.

Поставщику не требуется получения согласия или разрешения от любых третьих лиц, органов юридического лица или органов государственной власти для заключения и исполнения настоящего договора.

Полномочия лица, подписавшего от имени Поставщика настоящий договор, не ограничены положениями учредительных документов или локальных нормативных актов Поставщика.

Поставщик обладает достаточными финансовыми ресурсами для заключения и исполнения настоящего договора, не отвечает признакам несостоятельности, в отношении Поставщика не подано заявление о несостоятельности, не введено процедур несостоятельности, Поставщик не находится в процессе ликвидации.

Предоставленные Поставщиком заверения об обстоятельствах имеют для Покупателя существенное значение. В случае, если после заключения настоящего договора, а также при его исполнении или после его прекращения Покупателю станет известно о недостоверности предоставленных Поставщиком заверений, Покупатель вправе воспользоваться установленными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором способами защиты гражданских прав.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА ТОВАРОВ

Заказ каждой партии Товара осуществляется Покупателем (филиалом Покупателя), имеющим потребность в таком Товаре путем формирования Заказа, по форме, определенной приложением № 2 к настоящему договору, и направления Поставщику 2 экземпляров сформированного Заказа, подписанных уполномоченным Покупателем лицом.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им сформированного Покупателем Заказа обязан подписать и передать (выслать) Покупателю (уполномоченному сотруднику филиала Покупателя, если такой Заказ был сформирован филиалом Покупателя) один экземпляр Заказа либо извещение о невозможности исполнения Заказа с указанием обоснования такой невозможности.

В случае, если в срок, определенный п. 4.2. настоящего договора, Поставщик не передал (не выслал) в адрес Покупателя (филиала Покупателя, если такой Заказ был сформирован филиалом Покупателя) один экземпляр Заказа либо извещение о невозможности исполнения Заказа с указанием обоснования такой невозможности, а равно, если причины, наличием которых обоснована невозможность исполнения Заказа, признаны Покупателем неуважительными, Заказ считается согласованным Сторонами и принятым Поставщиком к исполнению на условиях направленного ему Покупателем Заказа.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Срок поставки каждой Партии Товаров определяется Заказом. Поставщик обязан передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.

Обязательство Поставщика передать соответствующую Партию Товара считается исполненным с момента вручения такой Партии представителю Покупателю (уполномоченному сотруднику филиала Покупателя, если такой Заказ был сформирован филиалом Покупателя) в месте его нахождения и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний со стороны Покупателя. Список адресов (мест нахождения) Покупателя и его филиалов определен приложением № 3 к настоящему договору.

Товары подлежат поставке в упаковке, обеспечивающей их сохранность при перевозке и хранении, с маркировкой, указывающей производителя и код (артикул).

Расходы на упаковку включены в цену Товаров и дополнительно не оплачиваются.

Одновременно с передачей Товаров, Поставщик передает Покупателю (уполномоченному сотруднику филиала Покупателя) сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации и иную необходимую для их использования документацию.

Обязательство Поставщика передать соответствующую Партию Товаров считается исполненным в момент вручения его Покупателю в месте, определенном в пункте 5.2 настоящего договора и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний со стороны Покупателя.

Если поставленные Товары по ассортименту, количеству, качеству (в части явных недостатков) и комплектности соответствует требованиям настоящего договора, Покупатель обязан подписать товарную накладную по форме ТОРГ-12.

С момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 без отметок о недостатках Товары считается принятым Покупателем по ассортименту, количеству, качеству (в части явных недостатков) и комплектности.

В случае обнаружения нарушений целостности упаковки, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика, при этом Покупатель вправе потребовать у Поставщика упаковать (затарить) Товары или заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо отказаться от принятия Товаров, поставленных в нарушенной упаковке, их оплаты и потребовать возмещения убытков.
По требованию Покупателя Поставщик обязан упаковать Товары в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя или проставления соответствующей отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

В случае обнаружения расхождений по количеству Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика, при этом Покупатель вправе принять фактически поставленные Товары и потребовать передать недостающее количество Товаров или потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Товаров, либо отказаться от принятия всей партии Товаров, ее оплаты и потребовать возмещения убытков.
По требованию Покупателя Поставщик обязан передать недостающее количество Товаров в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя или проставления соответствующей отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

В случае передачи Поставщиком Товаров в ассортименте, не соответствующем настоящему договору, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика, при этом Покупатель вправе принять Товары, соответствующие условию об ассортименте, и потребовать замены Товаров, не соответствующих условию об ассортименте, либо отказаться от принятия всей партии Товаров, ее оплаты и потребовать возмещения убытков.
По требованию Покупателя Поставщик обязан заменить Товары, не соответствующие условию об ассортименте, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя или проставления соответствующей отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

В случае обнаружения явных недостатков качества, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика, при этом Покупатель вправе потребовать замены Товаров ненадлежащего качества Товарами, соответствующими договору, либо отказаться от Товаров ненадлежащего качества, их оплаты и потребовать возмещения убытков.
По требованию Покупателя Поставщик обязан заменить Товары ненадлежащего качества Товарами, соответствующими договору, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя или проставления соответствующей отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

В случае поставки некомплектных Товаров Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика, при этом Покупатель вправе потребовать доукомплектовать Товары либо отказаться от принятия некомплектных Товаров, их оплаты и потребовать возмещения убытков.

По требованию Покупателя Поставщик обязан доукомплектовать Товары в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя или проставления соответствующей отметки в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Если Покупатель по основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором, отказался от принятия отдельных Товаров или всей партии Товаров, он обязан принять их на ответственное хранение и уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан вывезти принятые Покупателем на ответственное хранение Товары в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя и возместить ему все расходы, связанные с ответственным хранением.

Право собственности на Товары и риск его случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний со стороны Покупателя.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость каждой партии Товара, подлежащего поставке во исполнение настоящего договора и ее доставки в адрес Покупателя (филиала Покупателя, если Заказ был сформирован филиалом) определяется Сторонами в Заказе, оформленном в соответствии с разделом 4 настоящего договора, исходя из количества подлежащего поставке Товара и стоимости единицы Товара, указанной в Спецификации (приложение № 1 к договору), а также согласованных сумм расходов на доставку и упаковку Товара (приложение № 3 к настоящему договору).

Оплата каждой Партии Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре в следующем порядке:
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 в подтверждение принятия соответствующей Партии Товара.

Поставщик обязуется передать Покупателю оригинал счета на оплату не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня платежа.

Покупатель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате, если Поставщик указал в счете неполные и/или не соответствующие действительности сведения.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Покупателя (с банковского счета филиала Покупателя, если Заказ был сформирован филиалом Покупателя). Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты, если просрочка возникла вследствие несвоевременной передачи Поставщиком Покупателю счета на оплату.

6.6. Поставщик предоставляет Покупателю счета-фактуры в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 8 »

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик предоставляет на Товар гарантию сроком не менее гарантийного срока и (или) срока годности, предоставляемого производителем, исчисляя со дня подписания представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12 на соответствующую партию Товара.

Гарантия распространяется на Товар и его компоненты. Поставщик гарантирует отсутствие в Товаре скрытых недостатков.

Поставщик отвечает за любые недостатки, возникшие до передачи Товара (Партии Товара) Покупателю, либо по причинам, возникшим до этого.

Поставщик не несет ответственности за недостатки, возникшие по вине Покупателя, в том числе при нарушении правил эксплуатации Товара.

При обнаружении в пределах гарантийного срока недостатков, за которые отвечает Поставщик, он обязан устранить их по требованию Покупателя или заменить Товар без какой бы то ни было дополнительной платы за свой счет своими силами и средствами в срок, не превышающий 20 (Двадцати) рабочих дней.

Все расходы, связанные с устранением недостатков по гарантии, включая расходы по вывозу Товаров из места нахождения или склада Покупателя и доставке Покупателю Товаров, соответствующих настоящему договору, страхованию груза в пути и иные подобные расходы, относятся на Поставщика.

Гарантийный срок продлевается на периоды устранения недостатков по гарантии.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Организационные, экономические, финансовые, технические сведения, составляющие условия настоящего договора, включая его приложения, содержание любых соглашений к нему, предшествующей его заключению и последующей переписки Сторон, а также документов о его исполнении, информация об организационной структуре, о системе материально-технического обеспечения Сторон, информация об автоматизированных банковских системах и доступе к ним, сведения, составляющие существо охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, ставшие известными при исполнении настоящего договора, иные сведения, в отношении которых Сторонами установлен режим конфиденциальности не подлежат разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности сведений, указанных в пункте 8.1 настоящего договора, и обязывать к этому привлекаемых к исполнению настоящего договора работников.

Режим конфиденциальности должен предполагать предоставление доступа к конфиденциальной информации только тем работникам Сторон, которые непосредственно привлечены по своей трудовой функции к исполнению обусловленных настоящим договором обязательств; заключение соглашений о конфиденциальности с такими лицами; ограничение доступа к конфиденциальной информации и ее материальным носителям любых других лиц; обезличение и/или уничтожение носителей конфиденциальной информации по мере утраты в ней объективной необходимости и при прекращении настоящего договора; иные организационные и юридические меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Сторон и их соглашениями.

Обязательство Сторон по сохранению конфиденциальности сохраняется в течение всего срока действия настоящего договора и 5 (пяти) лет после его истечения.

При заключении между Сторонами отдельного договора (соглашения) о конфиденциальности, положения такого договора (соглашения) применяются к отношениям Сторон по настоящему договору преимущественно перед условиями о конфиденциальности, предусмотренными настоящим разделом. Положения настоящего раздела в случае заключения такого договора (соглашения) применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей положениям договора (соглашения) о конфиденциальности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно поставленных Товаров за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанностей по упаковке Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости ненадлежащим образом упакованных Товаров за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с обнаружением расхождений по количеству Товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости недопоставленных Товаров за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с нарушением требований к ассортименту Товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости Товаров, не соответствующих условию об ассортименте за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с обнаружением недостатков Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости Товаров ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с поставкой некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости некомплектных Товаров за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков исполнения требований Покупателя в связи с поставкой Товара, обремененного правами третьих лиц, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости соответствующих Товаров за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков передачи документов на Товары Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости Товаров, в отношении которых несвоевременно переданы документы, за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков оплаты соответствующей партии Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно оплаченных Товаров за каждый день просрочки.

Предусмотренная настоящим договором неустойка подлежит начислению со дня, следующего за днем, когда соответствующее обязательство должно было быть исполнено, и до момента надлежащего исполнения обязательства в полном объеме.

Любые требования, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора, предъявляются и рассматриваются в предусмотренном настоящим договором претензионном порядке. Возможность применения мер ответственности является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.

Возмещение убытков и/или уплата неустойки не освобождают Сторону, не исполнившую или ненадлежащим образом исполнившую обусловленные настоящим договором обязательства, от исполнения их в натуре, если такое исполнение возможно исходя из существа обязательства.

При предъявлении третьими лицами Покупателю любых претензий и/или требований о нарушении их прав в отношении Товара, поставленного по настоящему договору, Поставщик обязуется предоставить любую необходимую информацию и/или документы и урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. В случае, если в результате претензий и/или требований третьих лиц у Покупателя возникнут убытки, Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные ему убытки в полном объеме, включая подлежащие выплате третьим лицам суммы возмещения убытков, компенсации морального вреда, компенсации за нарушение исключительного права, иных прав третьих лиц, расходы по уничтожению контрафактного Товара, суммы подлежащих уплате либо уже уплаченных штрафов (в том числе административных) и иных видов наказаний, убытки, причиненные нарушением требований информационной безопасности, судебные издержки, включая расходы на оплаты услуг представителей, любые другие расходы, связанные с нарушением прав третьих лиц. Если по решению суда Покупатель не может использовать Товар на условиях настоящего договора, он вправе потребовать, а Поставщик по его требованию обязан незамедлительно и без дополнительной оплаты заменить Товар, являющийся предметом претензий и/или требований третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не считались нарушенными

Поставщик несет ответственность за действия своих работников, привлеченных к исполнению настоящего договора, как за свои собственные, включая соблюдение требований конфиденциальности.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и т.д.

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего договора, срок выполнения Стороной обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если обстоятельства, перечисленные в п. 10.1 настоящего договора, и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, настоящий договор может быть досрочно изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон при условии, что исполнение договора без изменения его условий в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы существенно нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Сторона, ссылающаяся на наступление обстоятельств непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления обязана предоставить сертификат о форс-мажоре, выданный торгово-промышленной палатой либо документ уполномоченного органа государственной власти соответствующего региона, в подтверждение наступления указанных обстоятельств и их влияния на исполнение настоящего договора. В случае непредставления подтверждающих документов Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования споров Стороны определили:

Срок для рассмотрения Поставщиком претензии Покупателя и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 10 (десяти) календарных дней от даты направления претензии Покупателем.

Срок для рассмотрения Покупателем претензии Поставщика и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии Покупателем.

Все неурегулированные в досудебном порядке (п. 11.1) споры, возникающие в связи с заключением, изменением, прекращением, толкованием и действительностью настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Никакие из положений настоящего договора не могут рассматриваться как соглашение об объединении, создании товарищества или совместного предприятия.

Права, обязанности, ответственность Сторон, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством РФ.

Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания договора сторонами. Обязательства, возникшие в течение срока действия настоящего договора, сохраняют силу до момента их надлежащего исполнения.

Изменение или расторжение настоящего договора осуществляется по письменному соглашению Сторон, а также по основаниям предусмотренным настоящим договором или действующим законодательством РФ.

Покупатель вправе в любой момент отказаться от настоящего договора (его исполнения) полностью или частично. Договор считается расторгнутым (измененным) с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от настоящего договора (его исполнения), если иной срок не указан в уведомлении. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего акта сверки.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон.

Недействительность отдельных условий настоящего договора не влечет недействительности других его условий и/или договора в целом.

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий договор связывает правовые последствия для другой Стороны, влекут для нее такие последствия с момента доставки ей соответствующего сообщения почтой или телеграммой.

Взаимодействие по вопросам, не связанным с внесением изменений или дополнений в настоящий договор, может осуществляться через следующих контактных лиц по электронной почте:
- со стороны Покупателя: [указать должность и ФИО] [указать адрес электронной почты].
- со стороны Поставщика: [указать должность и ФИО] [указать адрес электронной почты].

Приложения к настоящему договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. К настоящему договору в момент его заключения прилагаются:

- Приложение № 1 «Спецификация»;

- Приложение № 2 «Заказ (форма)»;

- Приложение № 3 «Протокол согласования мест нахождения получателей товаров и стоимости доставки».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к рамочному договору поставки

№ ______от «_____» ___________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* - [указать основание для освобождения от уплаты НДС в соответствии с НК РФ] 10

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ ______от «_____» ___________ 20___ г.

Форма

ЗАКАЗ № ___

к договору № [указать] от [указать]

г. [указать] [указать дату]

[Наименование контрагента] в лице [должность] [Ф.И.О], действующего на основании [указать «устава» или указать иное основание полномочий подписанта и его реквизиты], именуем___ в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

«Газпромбанк» (Акционерное общество) в лице [должность] [Ф.И.О], действующего на основании [указать основание полномочий подписанта], именуемое в дальнейшем «Покупатель»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании и во исполнение договора № [указать номер] поставки от [указать дату] пришли к соглашению поставке следующей партии Товаров на следующих условиях:

Спецификация Партии Товара: - Посмотреть таблицу с данными* - [указать основание для освобождения от уплаты НДС в соответствии с НК РФ] 11

Общая стоимость Товара: [указать цифрами и прописью].

Срок поставки партии Товара: [указать].

Место доставки (адрес): [указать].

Стоимость доставки партии Товара: [указать], в том числе НДС 20% / НДС не облагается*: [указать]. В стоимость доставки Товара включена стоимость упаковки Товара.

Следует к оплате по настоящему Заказу сумма: [указать], в том числе НДС 20% / НДС не облагается*: [указать]

Форма согласована

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

№ ______от «_____» ___________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

мест нахождения получателей товаров и стоимости доставки

- Посмотреть таблицу с данными

* В стоимость доставки Товара включена стоимость упаковки Товара.

** - [указать основание для освобождения от уплаты НДС в соответствии с НК РФ] 12

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

^ Номер запроса предложений указывается Участником самостоятельно в соответствии с Документацией.

^ Предмет запроса предложений указывается Участником самостоятельно в соответствии с Документацией.

^ От Группы компаний (холдинга) или аффилированных между собой компаний допускается только одна организация, предложившая минимальную цену.

^ Заявка подается Участником отдельно по каждому лоту, в котором он решил принять участие.

^ В случае подачи заявки от коллективного участника указывается полное наименование и юридический адрес каждого лица, входящего в состав коллективного участника, с указанием лидера коллективного участника.

^ Вместо слов «Прочие документы - на _____ л.» Участник должен перечислить все документы, включенные в состав его Заявки в соответствии с требованиями Документации, с указанием числа листов каждого.

^ Заполняется только в случае, если участник процедуры закупки – физическое лицо. Участникам – юридическим лицам необходимо заполнить только Сведения о юридическом лице – участнике процедуры закупки.

^ Если Поставщик является плательщиком НДС.

^ Если поставщик не является плательщиком НДС.

^ Если поставщик не является плательщиком НДС.

^ Если поставщик не является плательщиком НДС.