Тендер - строительные товары (клей) №243208948

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 Извещение о проведении электронного аукциона от 04.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000056

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

398006, Липецкая область, г. Липецк, поселок Туберкулезный санаторий «Лесная сказка»

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 12648.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в разделе 1 "Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)" документации об аукционе в электронной форме

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Липецк банка России//УФК по Липецкой области г.Липецк

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Приложение_№2_Требования_к_содержанию,_составу_заявки

Электронный документ закупки № 23-ЭА-51

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года и инструкция по ее заполнению к извещению об осуществлении закупки

1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон);

3) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

4) предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

4.1) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

4.2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В заявку на участие в закупке включается информация о товаре, предусмотренная подпунктами 4.1 и 4.2 настоящих требований, которая должна содержать:

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в таблице пункта 1.1 электронного документа «Описание объекта закупки», товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

наименование страны происхождения товара в соответствии с OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбщероссийский классификатор стран мира.

Характеристики предлагаемого товара должна иметь конкретные показатели, в том числе без сопровождения их словами «не менее»,не «более» ( за исключением случаев, когда такие характеристики не могут быть описаны точными значениями).

Все документы и информация в составе заявки на участие в закупке должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.

Приложение_№1_Описание_объекта_закупки_

Электронный документ закупки №23-ЭА-51

Описание объекта закупки

1. Описание объекта закупки:

1.1. Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

*Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога – основание п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017г. N 145). Обоснование необходимости использования такой информации – клиническая потребность.

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

Товар должен иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ.

Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой действующей нормативной документации.

Извещение_об_осуществлении_закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы областного казенного учреждения «Липецкий областной противотуберкулезный санаторий «Лесная сказка»

______________ О.С.Шульгина

«____» ___________ 2023 г.

Извещение об осуществлении закупки № 23-ЭА-51

(информация для формирования извещения об осуществлении закупки

с использованием единой информационной системы в сфере закупок)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки, формируемое с использованием единой информационной системы в сфере закупок, содержит следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению;

4) проект контракта.

Приложение_№3_Обоснование_НМЦК

Электронный документ закупки № 23-ЭА-51

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта на поставку строительных товаров (клей).

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании ч.2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 руб.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не установлен.

Приложение_№4_Проект_контракта

Электронный документ закупки № 23-ЭА-51

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку строительных товаров (клей)

(Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

От имени Липецкой области в целях обеспечения государственных нужд области государственный заказчик – областное казенное учреждение Липецкий областной противотуберкулезный санаторий «Лесная сказка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ_____ на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании извещения №________________от «___»__________, протокола ________________ № ___________ от ____________ года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Заказчика передать товар в соответствии со спецификацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____) ____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и настоящим Контрактом.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.7 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта

2.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом.

2.9. Согласно пункту 2 части 2 статьи 51 Закона №44-ФЗ при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предусмотренной подпунктом "б" пункта 1 настоящей части, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2 части 3 настоящей статьи.

2.10. Оплата партии поставленного товара производится заказчиком за счет средств областного бюджета путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение не более, чем 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Место доставки товара, условия и сроки (периоды) поставки

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Липецкая область, г. Липецк, поселок Туберкулезный санаторий «Лесная сказка» (далее – Место доставки), до склада заказчика, одной партией в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Поставщик должен согласовать с заказчиком дату и время доставки товара с целью организации приёмки товара.

4. Качество товара

4.1. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в РФ, иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

4.3. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

4.4. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Согласовать с Заказчиком дату и время доставки каждой партии товара с целью организации приёмки товара.

5.1.2. Доставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществить собственными средствами или за свой счет.

5.1.3. При поставке товара передать Заказчику товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру (в зависимости от применяемой системы налогообложения), акт приема-передачи товара, предоставить документы или их копии, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации) или декларация о соответствии (на товар подтверждение соответствия, которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), инструкции по применению на русском языке.

5.1.4. Если Поставщик не поставил предусмотренное Контрактом поставки количество товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене товара, несоответствующего требованиям Контракта, и (или) не поставил недостающее количество товара, ассортимент товара в срок, указанный в п. 6.5 Контракта, Заказчик вправе приобрести непоставленные товары, соответствующие требованиям извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, у других лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Контракте ценой и ценой по заключенному взамен Контракту.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты, указанной в п.10.4 Контракта, возместить Заказчику в разницу в стоимости закупки.

5.1.5. В случае изменения места нахождения, почтового адреса, платежных реквизитов в трехдневный срок уведомить об этом Заказчика.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.2. Возвратить Поставщику на указанный им счет денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего контракта применяется Поставщиком), в срок, установленный в п. 7.6 настоящего контракта.

5.2.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Порядок и сроки приемки товара

6.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком по месту поставки товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оформляется путем подписания документа о приемке в единой информационной системе, и включает в себя следующие этапы:

6.1.1. В случае, если ввиду функциональных характеристик товара его поставка осуществляется объемными частями и отсутствует возможность проверки качества и характеристик товара в момент его разгрузки, приемка товара осуществляется по транспортным местам при его разгрузке с проверкой соответствия количества грузовых мест транспортным накладным, а также наличия или отсутствие внешних повреждений. В случае установления соответствия и отсутствия внешних повреждений транспортные накладные подписываются представителем Заказчика.

6.1.2. Для проверки поставленного товара на соответствие условиям настоящего Контракта (качество, количество) заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.

Экспертиза своими силами проводится Заказчиком в течение 10 рабочих дней по факту поставки каждой партии товара и размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке.

Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями проводится в течение 10 рабочих дней по факту поставки каждой партии товара и размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке.

6.2. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.3. Срок размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке: не ранее даты доставки каждой партии товара на склад Заказчика и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем доставки каждой партии товара на склад Заказчика.

6.4. Поставщик в срок, установленный п.6.3 Контракта в соответствии с п.1 ч.13 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. [1]

6.5. К документу о приемке, предусмотренному п.6.4 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п.6.3 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.6. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.7. Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке

6.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества и (или) не соответствующего по характеристикам условиям Контракта, Заказчик обязан отказаться от получения поставленного товара.

В случае отказа от приемки поставленного товара заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления факта поставки товара ненадлежащего качества и (или) не соответствующего по характеристикам условиям Контракта формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и с указанием сроков устранения таких недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет средств Поставщика.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

• Заказчик также вправе отказаться принять товар в случаях:

-несоответствия поставленного товара по количеству, указанному в Контракте;

-несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям Контракта;

-несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

-отсутствия документов или их копий, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (или декларация)).

6.10. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.11. В случае получения в соответствии с п.6.7 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

6.12. Поставщик обязан за свой счет в объеме, указанном в претензионном письме, произвести замену ненадлежащего товара и (или) вывезти непринятый товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления претензионного письма.

В случае отказа или уклонения Поставщика от замены и (или) вывоза товара в указанный срок, Заказчик, вправе возвратить ненадлежащий товар по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Расходы по возврату товара в полном объеме возлагаются на Поставщика.

6.13. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий требованиям Контракта в поставленном товаре или несоответствий товара обязательным требованиям законодательства (при наличии указанных требований), Поставщик обязан по первому требованию Заказчика в срок до 15 дней заменить несоответствующий товар на новый.

В случае если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено несоответствие поставленного товара установленным требованиям (за исключением установления нарушений требований контракта, не препятствующих приемке поставленного товара), Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы

Требование обеспечения исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 5% (пять процентов) от цены Контракта, что составляет _____________ рублей.

В случае если Контракт заключается по цене, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта Поставщик до заключения Контакта предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии со ст. 37 и 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, должно быть произведено Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Управление финансов Липецкой области (областное казенное учреждение Липецкий областной противотуберкулезный санаторий «Лесная сказка» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделение Липецк банка России//УФК по Липецкой области г.Липецк,

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту № ___________ (назначение платежа в платежном поручении указывать обязательно).

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика. Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

7.4. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

7.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

7.7. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.9. В случае заключения настоящего Контракта с Поставщиком по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона N 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации согласно части 8.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

• Банковское сопровождение Контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ не предусмотрено.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа для Заказчика устанавливается Контрактом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее Постановление от 30.08.2017. №1042) и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа для Заказчика определяется в порядке, предусмотренном с Постановлением от 30.08.2017. №1042 [2] .

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа для Поставщика устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением от 30.08.2017. №1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Применение вышеуказанной ответственности не освобождает Стороны от выполнения принятых договорных обязательств по настоящему Контракту.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть и предотвратить, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение указанных обязательств.

Непреодолимой силой считаются, в том числе, следующие события: война, военные действия, акты органов власти, обязательные для Сторон, стихийные бедствия, мобилизация, эпидемии, пожары и все другие обстоятельства, которые Арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

8.7. При закупке Заказчиком товара, не поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, у другого лица, в соответствии с п. 5.1.4, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении всех возникших убытков.

9. Изменение и расторжение Контракта, односторонний отказ от исполнения Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.2. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и нарушение любого из его условий является основанием для расторжения Контракта.

9.3. Настоящий Контракт предусматривает односторонний отказ от исполнения Контракта в соответствии ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 года.

10.2. Прекращение действия Контракта в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, не влечет прекращение действия обязательств, принятых на себя сторонами, в случае если они не были исполнены в предусмотренный Контрактом срок.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Для разрешения споров, связанных с нарушением условий настоящего Контракта, стороны предусмотрели досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте, указанной в Контракте и (или) одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Одновременно для отправки претензии могут быть использованы и иные средства связи. Уведомление считается доставленным: по факсу - с момента завершения отправки или по электронной почте, указанной в Контракте - с момента отправки, или заказным письмом – с момента получения уведомления о получении или в соответствии с информацией на сайте Почты России, позволяющей отследить почтовые отправлении.

При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии.

10.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.6. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация;

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту

от «_____» _________ 2022 года

№ _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

С 1 января до 1 апреля 2022 года информация и документы, предусмотренные частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ (в редакции Федеральный закон от 2 июля 2021 г. №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ↑

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); ↑