Тендер - поставка пены монтажной №243194081

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку пены монтажной

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 244

г. Тюмень «___»_________ 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Тюменское городское имущественное казначейство» (сокращенное наименование – МКУ «ТГИК»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени муниципального образования городской округ город Тюмень, в лице директора Склюева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________, в лице _______________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Контракт заключен в соответствии с условиями п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя в обусловленные Контрактом сроки обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику пены монтажной (далее по тексту – Товар) согласно спецификации (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется, в свою очередь, принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

Наименование объекта закупки: поставка пены монтажной.

1.3. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, характеристики и цена Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к Контракту).

1.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Поставщик подтверждает свое соответствие единым требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ декларацией о соответствии единым требованиям (приложение № 2 к Контракту).

1.6. Ответственное должностное лицо Заказчика Бочкарев Николай Александрович. Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номер контактного телефона: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта сформирована в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), с учетом цены за единицу Товара, включает: стоимость товара, стоимость упаковки товара, стоимость всех расходов, связанных с поставкой товара до места поставки товара; стоимость погрузки и разгрузки товара; налоги, сборы и иные обязательные платежи и составляет 54744,30 (пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре рубля 30 копеек), в том числе НДС [1] / НДС не облагается [2] .

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.11 Контракта.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Источник финансирования: бюджет городского округа города Тюмени.

2.5. Порядок и срок оплаты:

Оплата Товара осуществляется Заказчиком в российских рублях по факту поставки Товара в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара, товарной накладной на основании счета (счет-фактуры [3] ), с учетом особенностей, установленных пунктом 2.8 Контракта.

2.6. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с Контрактом, производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

На основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства Поставщика по перечислению в доход бюджета города Тюмени удержанной Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара (срок исполнения Контракта):

поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

3.3. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

3.4. Место доставки Товара: город Тюмень, ул. Советская, 20.

3.5. Возможна досрочная поставка Товара.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Контракте адресу в количестве, ассортименте, комплектности и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.

4.3. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату, время и место поставки Товара, после чего производится поставка Товара Поставщиком.

4.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации), соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки Товара.

4.7. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы: оригиналы транспортных и/или сопроводительных документов на Товар (счет (счет-фактуры [4] ), товарную накладную, акт приема-передачи Товара, подписанные со стороны Поставщика, в двух экземплярах), сертификаты, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней возвращает их Поставщику для устранения замечаний.

4.9. Приемка, экспертиза поставленного Товара проводится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня сдачи в части соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает акт приема-передачи Товара и товарную накладную, в пределах срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта Контракта, и направляет указанный акт Поставщику.

При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с Разделом 8 Контракта, Заказчик при подписании акта приема-передачи Товара, товарной накладной, указывает в них дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 Контракта; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).

К акту приема-передачи Товара, товарной накладной, Заказчик прикладывает расчет суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).

4.10. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Контракта, Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков в поставленном Товаре, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества, количества на Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству, количеству, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующей письменной претензии Заказчиком.

Претензия направляется в пределах срока, предусмотренного пунктом 4.9. Контракта с приложением акта и заключения по результатам экспертизы (в случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы), отражающего(-их) все недостатки и дефекты в поставленном Товаре.

Указанный акт составляется в присутствии Поставщика, подписывается обеими Сторонами. В случае отсутствия Поставщика, извещенного надлежащим образом, либо отказа подписать акт со стороны Поставщика, в акте делается отметка с указанием причин не подписания акта.

Если Поставщик в срок, определенный абзацем 1 настоящего пункта Контракта, не выполнил требования о доукомплектовании Товара, требования о поставке Товара, соответствующего условиям Контракта по количеству, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

Акт приема-передачи Товара и товарная накладная подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков и дефектов в поставленном Товаре.

4.11. Датой приемки Товара является дата подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и товарной накладной. Поставка Товара считается завершенной.

4.12. Во всех иных вопросах приема-передачи Товара, неурегулированных разделом Контракта, Стороны руководствуются Инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 № П-7 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.06.1965 № П-6, иным действующим законодательством Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Контрактом.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Контракта и приложениям к нему, стандартам завода-изготовителя, а так же требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия".

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Контракта, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам и требованиям.

5.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.4. Поставщик гарантирует, что поставленный по Контракту Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в Контракте и Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

5.5.Товар должен поставляться в упаковке производителя, на упаковке Товара должны отсутствовать внешние повреждения.

5.6. Маркировка каждой единицы Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

5.7. Доставка Товара производится в рабочие дни Заказчика с 09.00 до 17.00 часов, предварительно, за два рабочих дня, уведомив (в письменной или устной форме) Заказчика о дате поставки Товара.

5.8. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту доставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

5.9. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар не менее 1 года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара.

5.10. В случае выявления поставки некачественного Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки (несоответствия) Товара в течение с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков (несоответствий).

5.11. В случае выявления поставки некачественного Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар либо устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии (требования) с указанием недостатков.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с пунктом 6.1 Контракта.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Контрактом, по замене Товара, не соответствующего условиям Контракта, на основании мотивированного отказа и акта с указанием замечаний при выявлении несоответствия Товара условиям Контракта.

7.1.2. В ходе исполнения Контракта вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по Контракту, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

7.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением Контракта.

7.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.

7.1.5. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.

7.1.6. Осуществлять приемку досрочно поставленного Товара.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта.

В случае обнаружения при осуществлении контроля за исполнением Поставщиком условий Контракта, отступлений или иных недостатков, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

7.2.2. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 Контракта.

7.2.3. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту поставки Товара в соответствии с разделом 4 Контракта.

7.2.4. В случае если Поставщик исполнил обязательства с нарушением условий Контракта, в том числе нарушил срок поставки Товара, Заказчик, в течение 5 рабочих дней после наступления факта нарушения обязательства, направляет Поставщику уведомление о нарушении условий Контракта с указанием в нем информации об ответственности Поставщика в соответствии с разделом 8 Контракта, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета по Контракту.

7.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным требованиям (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям.

7.2.6.Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.1.5 Контракта. Указанное условие не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.3.Поставщик обязан:

7.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектности в соответствии с условиями Контракта.

7.3.2. Передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога.

7.3.3. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

7.3.4. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставить соответствующую условиями Контракта документацию в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования Заказчика, предусмотренного пунктом 7.1.3 Контракта.

7.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, принятое в соответствии с пунктом 11.2 Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.3.7. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, предусмотренной пунктом 7.1.5 Контракта в соответствии с пунктом 7.2.6 Контракта.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и товарной накладной.

7.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

7.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии с пунктом 11.2 Контракта.

7.4.4. Досрочно осуществить поставку Товара.

7.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком, неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока в соответствии Разделом 5 Контракта и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока недостатки и дефекты своими силами и за свой счет в течение срока, установленного в Разделе 5 Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.8. В случае если невозможно применить положения пункта 2.8 Контракта об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) на основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.8 Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

В случае прекращения действия данных обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения их действия.

9.2. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 9.1 Контракта продолжают действовать более 5 (пяти) дней Стороны вправе расторгнуть Контракт по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения Контракта ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Настоящим Контрактом не предусмотрено обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2023 года, а в части исполнения принятых по Контракту обязательств, - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям для одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В случае принятия Заказчиком предусмотренного абзацем первым настоящего пункта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 4.1.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. В случае принятия Поставщиком предусмотренного статьей 11.2 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

11.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно только по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

11.12. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий 3 дней со дня фактических изменений.

При изменении банковских реквизитов Сторон дополнительное соглашение не оформляется.

11.13. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.12 Контракта. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено Контрактом.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением Контракта предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом.

К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

12.2. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 календарных дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом.

При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляются в письменной форме почтой или в форме электронного документа по адресу электронной почты факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала, если иное не предусмотрено Контрактом.

13.3. Контракт составлен на __________ листах.

13.4. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Декларация о соответствии единым требованиям, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ»

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№___________ от «___» ______2023

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

№___________ от «___» ______2023

Декларация

о соответствии единым требованиям,

установленным ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ

Декларация о соответствии ___________________(ИНН: ____________/КПП: ___________) требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которой участник закупки декларирует:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения Контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Поставщик

_______________/_____________

э.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №324222668 Общество с ограниченной ответственностью "Соровскнефть" объявляет тендер: Реализация кислоты лимонной Ч ГОСТ 3652	Запрос предложений #324222668	1 134 882	5 дней 19.02.2026 09.03.2026
Тендер №324517137 ООО "Пурнефтепереработка" объявляет тендер: Поставка технического кислорода	Анализ цен #324517137	См. док.	1 день 25.02.2026 05.03.2026
Тендер №324573812 поставка товара: ионообменная смола	Электронный аукцион #324573812	556 200 Обеспечение контракта: 10%	1 день 25.02.2026 05.03.2026
Тендер №324576852 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г.ТЮМЕНЬ) объявляет тендер: Поставка товара	Электронный аукцион #324576852	147 000 Обеспечение заявки: 1 470	2 дня 25.02.2026 06.03.2026
Тендер №324703730 ОАО "Ямал СПГ" объявляет тендер: Поставка поглотителя кислорода	Запрос предложений #324703730	См. док.	1 день 26.02.2026 05.03.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243194058 ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (с результатом)	Электронный аукцион #243194058	237 760	срок истек 04.04.2023 05.04.2023
Тендер №243194054 Поставка лимонной кислоты в 2023 г.	Малая закупка #243194054	8 294	срок истек - 05.04.2023
Тендер №243194021 Поставка медицинских реактивов для КДЛ (краски, кислоты)	Малая закупка #243194021	82 501	срок истек - 07.04.2023
Тендер №243194003 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АВТОКОЛОННА № 1456" объявляет тендер: Поставка поликарбоната	Запрос котировок #243194003	100 033	срок истек - 11.04.2023
Тендер №243194000 Уфимское наладочное управление филиал акционерного общества «Нефтеавтоматика» объявляет тендер: Метролан В-Эмнг(А)-FRLS, ТУ 3581-001-27221628-2016 - 4х1 (КС 70)	Запрос предложений #243194000	См. док.	срок истек - 14.04.2023

Тендеры из региона Тюменская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243193513 ПАО "ТМ" объявляет тендер: Подшипниковые узлы	Запрос цен #243193513	155 144	срок истек - 10.04.2023
Тендер №243192478 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА" объявляет тендер: Поставка расходных материалов, инструментов и оборудования в целях подготовки и проведения д...	Запрос котировок #243192478	865 392	срок истек - 11.04.2023
Тендер №243191504 ООО "РН-УВАТНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Поставка оборудования и материалов электротехнических №04/04 2024	Запрос предложений #243191504	См. док.	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243191478 АО "НК "КОНДАНЕФТЬ" объявляет тендер: Оказание услуг по погрузке-разгрузке материалов плавкраном 2023-2024 гг.	Запрос предложений #243191478	См. док.	срок истек - 10.04.2023
Тендер №243190997 Оказание услуг по охране путем введения поста физической охраны в нежилых помещениях для нужд МАОУ СОШ № 45 города Тюмени	Не определен #243190997	1 844 330	срок истек - 05.04.2023