Тендер - Поставка имитаторов для дрессировки служебных собак №243185335

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Реквизиты_(имитаторы)

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

Банковские реквизиты получателя:

УФК по Нижегородской области

(ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области"

л/сч 04321А69880)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул.Чачиной, д.5

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

УФК по Нижегородской области (ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области» л/с 05321А69880)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расч.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород

БИК Банка:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Код НПА 0002 обеспечение исполнения государственного контракта №____________ на поставку имитаторов для дрессировки служебных собак для нужд ГУ МВД России по Нижегородской области.

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта_(имитаторы) - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_(имитаторы)

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ

и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы (ч. 1 ст. 49 Закона № 44-ФЗ):

об участнике закупки:

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта по результатам проведения электронного аукциона либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
• информацию о соответствии участника следующим требованиям:
• непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим этому требованию в случае, если он в установленном порядке подал заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;
• отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
• участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;
• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. Исключение - случаи заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Информацию о соответствии указанным требованиям участник закупки представляет в виде декларации;

• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты указанного счета не включаются в заявку, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он открывается после заключения контракта;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам закупки предъявлено требование по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в заявку включаются документы, подтверждающие соответствие участника этому требованию. Исчерпывающий перечень таких документов заказчик устанавливает в извещении об осуществлении электронного аукциона;

предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

• характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), соответствующие показателям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложении №_ к извещению), а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Данную информацию можно не включать в заявку, если в «Описании объекта закупки» (Приложении №_ к извещению) указан товарный знак и участник закупки предлагает к поставке товар, обозначенный именно им.

• наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с ОКСМ;
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если соответствующие требования и представление таких документов предусмотрены в «Описании объекта закупки» (Приложении №_ к извещению). Включать указанные документы в заявку не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

если в извещении установлено, что при проведении электронного аукциона применяются запреты, ограничения, условия допуска в соответствии с положениями ст. 14 Закона № 44-ФЗ, - информацию и документы, предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом. Если они не будут включены в заявку, ее приравняют к заявке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом их отсутствие не является основанием для отклонения такой заявки.

Обращаем внимание участников электронного аукциона:

 информация и документы, предусмотренные пп. "а" - "л" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются в заявку на участие в электронном аукционе (п. 2 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Их направляет заказчику оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;

 если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам предъявлены дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки этим требованиям, не включаются в состав заявки. Их направляет заказчику оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (ч. 12, 13 ст. 24.2, п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ). Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки указанным дополнительным требованиям, должны отвечать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона № 44-ФЗ).

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в «Описании объекта закупки» (Приложении №_ к извещению). При описании характеристик могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

 символ ">" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;

 символ "

 символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;

 символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;

 союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;

 союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;

 слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;

 Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент». Показатели значений не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующих слов и знаков (с учетом всех форм): «не более», «не менее», «или», «превышает», «не превышает», «может», «должен», «должен быть», «не допускается», «допускается», «;», «не хуже», «/», «не позднее», «не ранее», «не ниже», «не выше» и т.п.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 04.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000094

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ул. Чачиной, д.39

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.02 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

31681.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок установлен в соответствии со статьей 96 Федерального закона№44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

При обнаружении Государственным заказчиком в течение гарантийного срока в товаре дефектов или несоответствия его требованиям нормативно-технической документации, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения, Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Государственным заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Все расходы по замене товара, производятся за счет Поставщика. В случае замены товара ненадлежащего качества гарантийный срок на такой товар исчисляется с даты подписания уполномоченным представителем Государственный заказчика товарной накладной, подтверждающей поставку такого товара.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество товара при поставке, его хранении в течение гарантийного срока не менее 11 месяцев, с даты приемки Товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Дополнительные требования к независимой гарантии установлены Постановлением Правительством Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту, в том числе оплату неустоек, убытков за ненадлежащее исполнение Государственного контракта.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (имитаторы)

Проект контракта

1 Проект гк (имитаторы)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (имитаторы)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (имитаторы)

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты (имитаторы)

Описание_объекта_закупки_(имитаторы)

Приложение №3

к извещению электронного аукциона

Описание объекта закупки

на поставку имитаторов для служебных собак для нужд ГУ МВД России по Нижегородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным в 2023 г. Остаточный гарантийный срок хранения кинологических тест-тренингов – не менее 11 месяцев с даты поставки товара.

Качество товара должно быть подтверждено:

-Поставщик должен гарантировать патентную чистоту товара

-Паспорт безопасности (SDS);

-ТУ должны быть зарегистрированы в уполномоченной организации;

-Каталожный лист в уполномоченной организации;

- Заключение о безопасности данной продукции для животных и человека

Хранить данный набор должно быть возможно при комнатной температуре в защищенном от воздействия солнечный лучей, высоких температур месте, не допустимо наличие особых условий хранения.

Специалист ОХО ООХиВИ

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России

по Нижегородской области» И.Н. Шабанова

Проект_гк_(имитаторы)

Приложение №2

к извещению электронного аукциона

проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку имитаторов для дрессировки служебных собак для нужд ГУ МВД России по Нижегородской области

ИКЗ:______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области» (далее – ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области»), действующее от имени Российской Федерации, в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) действующего на основании _______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», в соответствии с решением комиссии по осуществлению закупок (протокол №______ от «___» _______ 20__ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Государственного контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку Государственному заказчику имитаторов для дрессировки служебных собак (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, количество, характеристики, принадлежности, цена Товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Государственного контракта.

Цена Государственного контракта и порядок расчётов

2.1. Цена Государственного контракта определена по результатам электронного аукциона и составляет _________ (сумма прописью) рублей_____ копеек, (в том числе НДС ____% _________ (сумма прописью) рублей_____ копеек / НДС не облагается) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Выплата аванса не предусмотрена.

2.2. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, транспортные расходы, расходы на погрузку-выгрузку товара, расходы на уплату налогов, сборов и другие платежи Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Государственному контракту.

2.3.Расчет по Государственному контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, путем безналичного перечисления денежных средств Государственным заказчиком на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, посредством электронного документооборота в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

2.4. Расчет по Государственному контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по государственному контракту. Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:

«УФК по Нижегородской области

(ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Нижегородской области"

л/сч 04321А69880)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Нижний Новгород, ул.Чачиной, д.5

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – для пени

2. КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – для штрафов»

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Документы по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации должны быть предоставлены вместе со счетами на оплату, в них должны быть отражены: сумма, наименование налога и реквизиты для их оплаты.

Срок действия Государственного контракта

3.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и заключен (действует) по «01» декабря 2023 года включительно, в части гарантийных обязательств Государственный контракт действует до истечения срока таких обязательств.

3.2. Окончание срока действия Государственного контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по его исполнению.

Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.1.3. Проводить приемку поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также экспертизу отдельных этапов исполнения Контракта.

4.1.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить принятый Товар в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать от Государственного заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

4.3.3. Требовать от Государственного заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой государственным заказчиком продукции.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Передать Государственному заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.4.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.3. Взаимодействовать с Государственным заказчиком при изменении, расторжении Государственного контракта, в соответствии с условиями контракта.

4.4.4. Уведомлять Государственного заказчика посредством телефонной, факсимильной связи о каждой отгрузке Товара не позднее 3 (трех) часов до момента отгрузки.

4.4.5. Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала, задействованного при поставке товара (оказании услуг или выполнении работ) на территории, зданиях, сооружениях, помещениях системы МВД России, расположенных на территории Нижегородской области. В случае имеющихся медицинских противопоказаний, предоставить соответствующий документ (медицинская справка или иной документ).

Порядок поставки Товара

5.1. Поставщик производит поставку Товара своими силами в соответствии с заявками Государственного заказчика (Приложение № 2 к Государственному контракту), в рабочее время Государственного заказчика. Заявки подаются в письменной форме и направляются посредством электронной почты.

Адрес электронной почты для подачи заявок: ________________________________.

5.2. Поставщик осуществляет поставку Товара единовременно или требуемыми партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки от Государственного заказчика, по адресу:

- г. Нижний Новгород, ул.Чачиной д.39.

5.3. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, о приемке товара.

5.4. Поставка Товара, в том числе и его передача уполномоченному лицу Государственного заказчика по Государственному контракту осуществляется уполномоченным представителем Поставщика за счет сил и средств Поставщика.

5.5. При поставке Товара Поставщик передает Государственному заказчику относящиеся к нему документы (сертификат качества), а также иные документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для д анного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара.

Также распечатанный документ о приемке сформированный в ЕИС, для получения расписки о получении товаров (работ, услуг) и осуществления дальнейшей приемки.

Порядок и сроки приемки товара

6.1. Поставщик обязан уведомлять Государственного заказчика и Получателя посредством телефонной, факсимильной связи о каждой отгрузке Товара не позднее 3 (трех) часов до момента отгрузки. В случае не прибытия уполномоченного лица Поставщика Государственный заказчик вправе отказаться от принятия Товара. Уполномоченное лицо Поставщика обязано предоставить доверенность в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ.

6.2. Товар считается надлежаще поставленным Поставщиком при условии, что количество и качество товара соответствует требованиям государственного контракта.

6.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при поставке товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона т 05.04.2013 N 44-ФЗ.

6.4. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке в единой информационной системе.

6.5. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.7. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

б) после подписания членами приемочной документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

6.9. В случае получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не позднее 3 рабочих дней, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего контракта.

6.10. Государственный заказчик вправе не принимать Товар, не соответствующий требованиям нормативно-технической документации и/или документации о закупке, требованиям Государственного контракта. Товар некачественный, дефектный, некомплектный, не соответствующий требованиям нормативно-технической документации, требованиям Государственного контракта не считается поставленным.

6.11. Для проверки представленного Поставщиком товара в части соответствия его условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.12. В случае проведения экспертизы и установления факта несоответствия качества Товара требованиям, установленным нормативно-технической документацией, и/или документацией о закупке, Государственного контракта, все расходы, связанные с проведением экспертизы определения качества (комплектности) Товара, возмещаются Поставщиком. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертизы определения качества (комплектности) Товара, проведенной Государственный заказчиком, Поставщик вправе произвести дополнительную экспертизу и лабораторное исследование Товара за свой счет.

6.13. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Качество товара

7.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). Качество Товара подтверждается сертификатами качества (при наличие) или иными документами.

7.2. Качество Товара, подлежащего поставке, проверяется ОТК Поставщика (Производителя), согласно утвержденных образцов и подтверждается документами о качестве (при наличие).

7.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

7.4. Поставщик должен гарантировать надлежащее качество товара при поставке, его хранении в течение гарантийного срока не менее 11 месяцев, с даты приемки Товара.

7.5. При обнаружении Государственным заказчиком в течение гарантийного срока в товаре дефектов или несоответствия его требованиям нормативно-технической документации, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения, Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Государственным заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Все расходы по замене товара, производятся за счет Поставщика.

В случае замены товара ненадлежащего качества гарантийный срок на такой товар исчисляется с даты подписания уполномоченным представителем Государственный заказчика товарной накладной, подтверждающей поставку такого товара.

Тара и упаковка

8.1. Поставляемый Товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям нормативно-технической документации и требованиям Заказчика, обеспечивающую его полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

8.2. Маркировка (изделия, индивидуальной и транспортной тары) должна содержать: наименование Товара (вид, сорт), наименование изготовителя, дату изготовления, массу нетто, наименование нормативно-технической документации, наименование Поставщика и другую информацию, соответствующую требованиям нормативно-технической документации.

8.3. Расходы Поставщика на специальную тару и упаковку, а также на приспособления для перевозки Товара, возмещению не подлежат. Тара и упаковка Поставщику не возвращается.

8.4. Товар, получивший повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке считается не поставленным.

Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Государственного контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

9.2.1. За просрочку исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения.

Государственный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей;

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Государственный заказчик требует уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 и составляет:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему государственному контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком, подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.5, 6.1, 13.5 контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Требование об уплате пени и штрафов оформляется сторонами письменно и направляется противоположной стороне способом, позволяющим достоверно определить, от какой стороны оно исходит.

9.6. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

9.7. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Государственного контракта, которые повлекли необходимость последующих закупок Заказчиком у иных контрагентов, Поставщик обязан возместить причиненные Заказчику убытки. Убытки могут быть возмещены в полном объеме сверх неустойки.

9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по государственному контракту, Государственный заказчик вправе произвести оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) охватывают внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относятся: военные действия; эпидемии; пожары; природные катастрофы; акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться в будущем, как на основание при освобождении от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Государственный контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

Порядок изменения и расторжения Государственного контракта

11.1. Изменение условий настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

11.1.1. Изменение условий настоящего Контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

11.1.2. Изменение условий Государственного контракта допускается, если, по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

11.1.3. Изменение условий Государственного контракта допускается при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.

11.1.4. Изменение условий Государственного контракта допускается, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.1.5. Изменение условий Государственного контракта допускается изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

11.2. Все изменения к Государственному контракту оформляются двухсторонними дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Государственного контракта.

11.3. Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.1. Односторонний отказ от исполнения Государственного контракта допускается при существенном нарушении Государственного контракта другой Стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу, и Государственный контракт считается расторгнутым через 10 (десять)дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечение исполнения контракта

12.1. Государственный контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере ___% (___) от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2. Способ обеспечения исполнения государственного контракта - ______________________ (указать какой из перечисленных способов обеспечения исполнения контракта определил Поставщик: Независимая гарантия / внесение денежных средств на расчетный счет Государственного заказчика с указанием реквизитов Независимой гарантии или реквизитов платежного поручения).

12.3. Независимая гарантия предоставляется на срок по «__» _________ 202__ года включительно (При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.).

12.4. Срок возврата заказчиком Поставщику обеспечения исполнения государственного контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. не должен превышать 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

12.5. В случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения контракта Заказчик оставляет за собой право забрать денежные средства, внесенные в качестве обеспечения контракта, если поставщик в добровольной форме откажется возместить материальный ущерб, убытки, либо неустойку.

12.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г.

12.7. Изменение способа и (или) размера обеспечения исполнения контракта оформляется двухсторонним дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью контракта.

12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, установленных законодательством. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 9.3.1. контракта.

12.9. В случае изменений условий настоящего контракта в случаях, предусмотренных ч. 1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предоставляется обеспечение исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта.

Заключительные положения

Порядок регулирования споров и разногласий:

Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, связанные с исполнением настоящего контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

Претензия направляется в адрес стороны, указанный в реквизитах контракта, а также путем направления соответствующего уведомления в ЕИС, в соответствии с ч.16 ст.94 44-ФЗ.

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления претензии, и дает ответ.

Ответ направляется по электронной почте, а также дублируется в обязательном порядке почтой России.

Электронная почта Заказчика для проведения судебно-претензионной работы: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта Поставщика для проведения судебно-претензионной работы: ______________.

13.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

13.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5.Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

13.6. Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________ от «___» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку имитаторов для дрессировки служебных собак для нужд ГУ МВД России по Нижегородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ________ от «___» ______ 20__ г.

Заявка на поставку имитаторов для дрессировки служебных собак для нужд ГУ МВД России по Нижегородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик: Поставщик:

_______________/________________ ________________/__________________