Описание тендера: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Поставка реактивов для исследований сточной воды (с результатом) |
Сумма контракта: | 480 049,48 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 04.04.2023 |
Окончание: | 12.04.2023 10:00:00 |
Тендер №: | 243178237 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Дальневосточный ФО / Хабаровский край / Хабаровск |
Регион поставки: | Дальневосточный ФО / Хабаровский край / Хабаровск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Обеспечение контракта: | 48 004.94 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка реактивов для исследований сточной воды
Цена контракта: 480 049,48 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки : Химические реактивы | - | - | 1 | Условная единица |
Иной протокол №32312254056-01 .html | 8 КБ | 12.04.23 09:22 | Действующая |
Протокол.7z | 88 КБ | 12.04.23 09:22 | Действующая |
Извещение о закупке № 32312254056 (Версия №1) .html | 10 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Информ. карта к Извещению.docx | 20 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Котировки Извещение.doc | 29 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Приложение 1 к Извещению.docx | 17 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Приложение 3 к Извещению.docx | 28 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Проект договора.doc | 44 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
Расчет-обоснование НМЦД.docx | 40 КБ | 04.04.23 11:38 | Действующая |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
Функциональные, технические и качественные эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.
При поставке (доставке) Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с указаниями на упаковке Товара. Указывается в случае необходимости Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Каждый реактив должен поставляться с паспортом установленного образца.
Требования к остаточному сроку годности Товара
Требования к остаточному сроку годности реактивов указаны в третьем столбце таблицы № 1.
Информ._карта_к_ИзвещениюИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
Таблица 1. Сведения о количестве поставляемого товара (объёме выполняемой работы, оказываемой услуги):
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
ЗАЯВКА
на участие в запросе котировок
(заполняется Участником закупки)
на право заключения договора на _________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить договор на ________ Участник запроса котировок _______________________ (указать наименование участника закупки) в лице ____________________ (указать должность, Ф.И.О. полностью) выражает свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Предлагаемая нами стоимость составит: ________________ (стоимость прописью) рублей ____ копеек (с учетом НДС [1] ).
Порядок формирования предложенной цены: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
Мы ознакомлены с материалами, требованиями и условиями, содержащимися в настоящем извещении и полностью согласны с положениями, изложенными в них.
Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Мы согласны на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.
Настоящим согласием гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки и настоящим, декларируем:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом конкурентной закупки;
2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурентной закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке;
4) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурентной закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурентной закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;
5) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник конкурентной закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником конкурентной закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников конкурентной закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками конкурентной закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) участник конкурентной закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника конкурентной закупки ограничений для участия в конкурентных закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
11) Участник закупки любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Сведения о нашей организации, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен и подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам способа определения поставщика путем запроса котировок цен.
В случае признания нас победителем запроса котировок, мы обязуемся исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте Договора.
Мы признаем, что направление запроса котировок цен и представление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Имеющий все полномочия на основании ________________ (указать на основании какого документа действует участник закупки, подписавший котировочную заявку, номер, устава, доверенности и т.д.) подписать котировочную заявку от имени ____________________________ (наименование участника закупки).
В котировочной заявке должны быть заполнены все строки, при отсутствии каких-либо данных прописывается слово «отсутствует».
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения, указанного в заявке, несет участник закупки.
* При установлении требований, сопровождаемых словами «наличие/соответствие» - указываются показатели подлежащего поставке товара, установленные документацией (буквально воспроизводится графа 2), или декларируется «наличие/соответствие» показателей, установленных документацией (воспроизводится графа 3), или указываются конкретные показатели подлежащего поставке товара (из показателей, предложенных в графе 2 на выбор путем указания конкретного значения или диапазона значений). Заполнение предложения любым из вышеперечисленных способов, применительно к данной закупке, означает указание конкретного показателя.
Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в заявке устанавливается конкретное значения. При указании конкретных значений использование участником закупки слов (словосочетаний, знаков) «в пределах», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «+/-», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже» и т.п. не допускается, за исключением случаев, когда конкретным показателем является диапазон показателей, указанный заказчиком. Знаки «,», «;», «/», «|», «\» - следует понимать, как «и», то есть следует указать все перечисленные значения. Указать одно из перечисленных значений следует только в случае, если между показателями имеется слово «или».
** товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).
*** Для предоставления приоритета участником закупки в заявке на участие в закупке указывается (декларируется) наименование страны происхождения поставляемых товаров в соответствии с общероссийским классификатором. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
↑
РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Поставка реактивов для ИХЛСВ
Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии со статьёй 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП города Хабаровска «Водоканал» П СМК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвыпуск 33 от 23.03.2023 г.
Расчет НМЦД осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД.
В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком:
Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе. Получены ответы от 4 поставщиков с ценовой информацией, одно коммерческое предложение не совпадает с запросом цен. На основании полученной информации осуществлен расчет начальной (максимальной) цены договора:
Начальная (максимальная) цена договора составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 48 рублей.
Реквизиты предложений с ценовой информацией, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены договора:
Предложение 1: от 01.03.2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьООО ДО «ХРС» ДО АО «ХИМРЕАКТИВСНАБ».
Предложение 2: от 23.03.2023 г. № КП-142 ООО «ОРСКРЕАКТИВ».
Предложение 3: от 03.03.2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИП Боровков.
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора: 27.03.2023 г.
Ф.И.О. сотрудника контрактной службы: Машалова К.А.
Котировки_Извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора по предмету:
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме
Под запросом котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме осуществляется при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает сто миллионов рублей.
Извещение о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим извещением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника конкурентной закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий день после дня поступления запроса.
Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника запроса котировок вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок.
Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.
Участники запроса котировок самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок. Заказчик не несет ответственность за несвоевременное получение участником запроса котировок информации в ЕИС.
Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
До наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок Заказчик может продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема заявок размещается Заказчиком в ЕИС.
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить его только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет) в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации № 925 от 19.09.2016 г. Приоритет применяется к товарам, происходящих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее - ДНР и ЛНР), на равных условиях с товарами российского происхождения. Происхождение товаров из ДНР и ЛНР подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями). фактически действующими на территориях ДНР и ЛНР.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по ценовым (стоимостным) критериям оценки заявок производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке.
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения запроса котировок в электронной форме, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
Для предоставления приоритета участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывается (декларируется) наименование страны происхождения поставляемых товаров.
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Приоритет не предоставляется в случаях:
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
Проведение каких-либо переговоров Заказчика или членов конкурсной комиссии с участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим извещением.
Для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора, данным извещением не предусмотрен.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
Предоставление документа в нечитаемом виде, в том числе требующих для чтения специальных программ, равноценно отсутствию соответствующего документа и может являться основанием признания данной заявки не соответствующей требованиям, установленным Заказчиком.
Протоколы заседаний комиссии по осуществлению закупок подписываются в сроки, установленные настоящей документацией и информационной картой, и подлежат размещению в ЕИС, а также на сайте электронной площадки, на котором проводилась закупка, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.
В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупках и настоящей документацией размещается на сайте Заказчика (http://www.vodocanal.org/) с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.
5.1. Уклонение победителя конкурентной закупки от заключения договора является основанием возникновения ответственности такого участника конкурентной закупки, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
7.1. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки Заказчик оформляет протокол отказа от заключения договора.
В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, Заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным Положением о закупках, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.
В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается после предоставления таким участником конкурентной закупки на выбор:
1) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);
2) информации, подтверждающей добросовестность такого участника конкурентной закупки на дату подачи заявки, содержащейся в реестре договоров или реестре контрактов, опубликованных в ЕИС, и подтверждающей исполнение таким участником конкурентной закупки в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурентной закупке трех и более договоров или контрактов без применения к такому участнику конкурентной закупки неустоек (штрафов, пеней), с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке.
2. Обеспечение исполнения договора, предусмотренное подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется участником конкурентной закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора; информация, предусмотренная подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется участником конкурентной закупки в составе заявки на закупку либо при направлении Заказчику подписанного проекта договора.
При невыполнении участником конкурентной закупки, признанным победителем конкурентной закупки, указанного требования или признании комиссией по осуществлению конкурентных закупок информации, предусмотренной подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, недостоверной, договор с таким участником конкурентной закупки не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора.
Решение комиссии по осуществлению конкурентных закупок об уклонении участника конкурентной закупки от заключения договора или о признании предложенной цены договора необоснованной оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников конкурентной закупки.
3. Если предметом договора, для заключения которого проводится конкурентная закупка, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник конкурентной закупки, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан представить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо, открытую публичную оферту от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника конкурентной закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника конкурентной закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по итогам проведенной конкурентной закупки. Такое требование в равной мере распространяется на всех участников конкурентной закупки и указывается в извещении об осуществлении конкурентной закупки и в документации о конкурентной закупке.
2. Вид обеспечения, его размер, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления денежных средств, срок и порядок возврата обеспечения исполнения договора указаны в настоящей документации (в частности, в информационной карте).
3. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора.
4. Победитель конкурентной закупки, с которым заключается договор, не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола конкурентной закупки должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.
5. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании итогового протокола конкурентной закупки. Победитель конкурентной закупки перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным в информационной карте, и представляет Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке.
В документах, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем – Ф.И.О. (последнее - при наличии) лица.
6. Денежные средства, внесенные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) Заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предусмотренных договором обязательств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения указанных обязательств.
7. Независимые гарантии, предоставляемые в качестве обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, должны быть составлены по типовым формам, установленным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397, на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом №223-ФЗ и должны содержать дополнительные требования, установленные Постановлением №1397.
8. Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;
в) срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением и документацией срока исполнения основного обязательства.
5) условие о том, что гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, проекте договора.
В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
10. В случае, если победитель конкурентной закупки или участник конкурентной закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, в том числе в случае, если победитель конкурентной закупки представил документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, но до даты подписания договора Заказчиком денежные средства не поступили на счет, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, победитель конкурентной закупки или участник конкурентной закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
11. Заказчик вправе установить, что часть денежных средств, предоставленных участником конкурентной закупки в качестве обеспечения исполнения договора, является обеспечением надлежащего исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями договора.
12. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
13. Положения настоящего раздела не применяются в случае:
1) заключения договора с участником конкурентной закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуг по предоставлению кредита;
3) заключения договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
г. Хабаровск «___» ________ 2023 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по результатам запроса котировок в электронной форме, объявленного извещением от «___» ________ 2023 г. №____________________, заключили с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки настоящий договор о нижеследующем:
2.1. Цена договора составляет ______________________________ (сумма прописью), включая НДС/ НДС не облагается (зависит от налогообложения Поставщика).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования договора: Собственные средства
2.4. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев:
2.5.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.
3.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Оплата за поставку Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в договоре. Оплата осуществляется по факту поставки всего Товара на основании выставленных Поставщиком счета или счета-фактуры, товарной накладной в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.1.4. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.
4.1.5. Провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной и акта приема-передачи Товара по настоящему договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.4.4. Гарантировать качество Товара и соответствие его договору.
5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Срок поставки Товара: Поставку товара необходимо осуществить в два этапа, в соответствии с графиком поставки товара (Приложение № 3).
5.2. Место доставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, шоссе Федоровское, 19, лаборатория.
5.3. Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется на условиях доставки в месте доставки, разгрузку и подъем товара на 2 –ой этаж здания АБК в лабораторию. Приемка Товара осуществляется заказчиком с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время местное) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник - пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со Спецификацией и Технической частью. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.
6.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и в ассортименте, соответствующем условиям договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания такого акта.
6.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара.
6.6.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
6.6.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.6.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара.
6.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Товару.
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
7.4. Остаточный срок годности на Товар соответствует Технической части.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения договора на сумму _______________рублей.
8.2. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек.
8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе договора.
8.5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе обратиться к Заказчику о возврате обеспечения внесенного в виде денежных средств в объеме пропорциональном исполненным обязательствам по договору. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
8.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта(ов) приема-передачи всего Товара.
8.7. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер пени определяется ключевой ставкой Банка России действующей на дату уплаты пени от не уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени):
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере 0,1% от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель).
9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором.
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и случаев, предусмотренных п. 9.3.4 договора, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10% цены договора (этапа).
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 5000 рублей (если цена контракта свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб, то размер штрафа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей).
9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.
9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель)), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
9.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) своих обязательств по настоящему договору, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9.8. Сторона освобождается от уплаты штрафных санкций, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего договора.
9.10. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31.08.2023. Истечение срока действия договора прекращает обязательства Сторон, за исключением гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства действуют до полного их исполнения Сторонами.
11.2. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края с соблюдением претензионного порядка.
12.2. Стороны обязуются соблюдать следующий претензионный порядок:
12.2.1. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных дней с даты вручения претензии другой стороне.
12.2.2. Претензия, адресованная юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. Если обязательства стороны по договору исполняет филиал или представительство юридического лица, претензия направляется по месту нахождения этого филиала или представительства. Место нахождение юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ. В случае, если в договоре сторона указала адрес для почтовой корреспонденции, то претензия направляется по такому адресу.
Претензия, адресованная гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту их жительства. При этом место жительства определяется на основании паспортных данных, предоставленных стороной при заключении договора и/или указанных в договоре.
12.2.3. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в месте нахождения стороны, направляющей претензию или по месту нахождения адресата.
12.2.4. Документами, подтверждающими направление претензии стороне и ее получение, являются уведомление о вручении, расписка, скриншот с официального сайта Почты России и иные документы.
12.3. Сторона, которой направлена претензия, признается надлежаще уведомленной о наличии к ней претензии в следующих случаях:
12.3.1. Если сторона, которая направила претензию имеет в наличии документы, указанные в п. 12.2.4. настоящего Договора;
12.3.2. Если адресат отказался от получения претензии и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или путем составления акта об отказе в получении;
12.3.3. Если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением претензии;
12.3.4. Если претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи делает отметку в уведомлении о вручении либо такая информация подтверждается скриншотом с официального сайта Почты России или иным документом.
12.3.5. Если претензия вручена уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.
12.4. Уполномоченным лицом на получение корреспонденции признается лицо, фактически ее получившее.
12.5. Претензионный порядок считается соблюденным в целях реализации права стороны на обращение в суд в следующих случаях:
12.5.1. Если Сторона, получившая претензию, ответила другой стороне в течение срока, указанного в п. 12.1. настоящего договора.
12.5.2. Если Сторона получила претензию, но в установленный п. 12.1. настоящего договора срок, не предоставила другой стороне ответ на нее.
12.5.3. Если наступили обстоятельства, перечисленные в п. 12.3. настоящего договора.
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
13.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.
13.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком (Подрядчиком/ Исполнителем) уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, если иная дата не указана в уведомлении.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. Заказчик (его работники) не имеет возможности влиять, не влияет и не будет влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.
15.2. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; неотражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.
15.3. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
15.4. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика и Заказчик при исполнении договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.
15.5. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, представления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки и расходы, в том числе возникшие в результате отказа Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.
15.6. Заказчик вправе предоставлять в налоговые органы сведения о данном договоре, а также информацию и документы о его исполнении и оплате.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
16.1. Приложение 1. Спецификация – на ___ л.
16.2. Приложение 2. Техническая часть – на ___ л.
16.3. Приложение 3. График поставки – на ___ л.
17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение 1 к договору
от_______ №__________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение 2 к договору
от________ №_______
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
Функциональные, технические и качественные эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.
При поставке (доставке) Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с указаниями на упаковке Товара. Указывается в случае необходимости Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Каждый реактив должен поставляться с паспортом установленного образца.
Требования к остаточному сроку годности Товара
Требования к остаточному сроку годности реактивов указаны в третьем столбце таблицы № 1.
Приложение 3 к договору
от_______ №__________
График поставки товара
Сроки поставки товара: Поставку товара необходимо осуществить в два этапа. Позиции с 1 по 21 включительно, в первый этап – в течении 45 дней после подписания договора, позиции с 22 по 50 во второй этап- в течении 70 дней после подписания договора.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#273773116 |
37 103
Обеспечение контракта:
10% |
3 дня
31.05.2024 25.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274358515 |
13 253 348
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
182 026 |
2 дня
10.06.2024 24.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274359598 |
13 253 348
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
182 026 |
2 дня
10.06.2024 24.06.2024 |
|
Запрос предложений
#274834847 |
3 дня
18.06.2024 25.06.2024 |
||
Электронный аукцион
#274889802 |
3 675 731
|
4 дня
18.06.2024 26.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Конкурс
#243178200 |
срок истек
- 06.04.2023 |
||
Тендер №243178087
Поставка строительных материалов (с результатом)
|
Малая закупка
#243178087 |
26 327
|
срок истек
04.04.2023 04.04.2023 |
Единственный поставщик
#243177990 |
4 917 600
|
срок истек
- 30.04.2023 |
|
Тендер №243177882
Поставка строительных материалов
|
Малая закупка
#243177882 |
26 327
Обеспечение заявки:
1 316 |
срок истек
- 04.04.2023 |
Электронный аукцион
#243177850 |
3 332 768
|
срок истек
- 12.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Аукцион
#243178176 |
3 192 500
|
срок истек
- 20.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243177374 |
38 071
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
04.04.2023 12.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#243177112 |
38 071
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 12.04.2023 |
|
Аукцион
#243176855 |
3 192 500
|
срок истек
- 20.04.2023 |
|
Запрос котировок
#243176740 |
838 606
|
срок истек
- 14.04.2023 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |