Тендер - Поставка краски №243174027

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• заявка.pdf

поставка_товара ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № _____

ИКЗ _________________________________________

город Омск «___»___________2023 года

Бюджетное учреждение культуры города Омска «Центр досуга «Меридиан» (сокращенное наименование - БУК г. Омска «ЦД «Меридиан»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Массаловой Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Стороны заключили настоящий Договор, согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, перечисленный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему договору Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Договором.

2.1.2. Обеспечить приемку товара.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.

2.1.4. В случае расторжения Договора (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечаний актов приема-передачи товара.

2.2. По настоящему договору Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и настоящем Договоре.

2.2.3. Отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках передачи товара и его качестве.

2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

2.2.5. В ходе приемки товара проводить его экспертизу (проверку, исследование), в целях определения качества передаваемого товара. Экспертиза товара на предмет соответствия условиям Договора может проводиться Заказчиком как своими силами, так и с привлечением экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), в случае расторжения Договора по решению суда, или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора.

2.2.7. Производить оплату по Договору в размере, предусмотренном Договором, уменьшенном на сумму неустойки (пеней, штрафов), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком настоящего Договора.

2.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. По настоящему договору Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи, обеспечивающих фиксирование получения Заказчиком уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении, известить Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов и условиям настоящего Договора.

2.3.3. Передать товар по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Договором, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. настоящего Договора.

2.3.6. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных разделом 5 настоящего Договора.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.4. По настоящему договору Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный и принятый Заказчиком товар в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается/ если облагается, то указывается сумма НДС).

Цена Договора включает общую стоимость всего товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Договору, в том числе транспортные расходы, расходы на тару, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора.

3.2. Цена Договора является твердой, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора, в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора.

3.4. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Заказчиком без замечаний поставленного Поставщиком товара и представления к оплате товарной накладной, счета (счета-фактуры) либо УПД, оформленных в установленном законом порядке.

3.5. Стороны вправе обмениваться документами (товарной накладной, счет (счет-фактура) либо УПД) в электронном формате с использованием защитной информационной системы электронного документооборота. Перечисленные выше документы подписываются Сторонами квалифицированной электронной подписью и признаются Сторонами настоящего договора электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.8. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

4. Гарантия качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ или иной нормативно-технической документации на данный вид товара, иметь сертификаты соответствия.

4.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации (декларацией о соответствии) и другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.

4.3. Гарантийный срок годности Товара определяется гарантийными обязательствами производителя в соответствии с документацией, прилагаемой к изделиям.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.5. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом хранения на складе Заказчика.

4.6. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Договора.

4.7. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

4.8. Поставленный Заказчику товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением, охраной, перевозкой и возвратом.

4.9. Заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественной продукции – 3 (три) дня с момента их выявления. Замена товара производится Поставщиком за свой счет.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

5.2. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Договора.

5.3. Каждая партия Товара должна сопровождаться комплектом документов:

-сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, наличие которого является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.

- счет;

- счет-фактура с приложением расшифровки номенклатуры продукции;

- товарная накладная (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- либо УПД.

Данные документы передаются Заказчику с поставкой Товара. При непредставлении Поставщиком по его вине документов, подтверждающих качество, Товар считается некачественным и приемке не подлежит.

5.4. Товар, не должен быть обременен правами третьих лиц.

5.5. Для определения качества товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.6. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества товара, проведенных Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика.

5.7. Заказчик, получивший от Поставщика уведомление о готовности товара к передаче, вправе в течение 3 (трех) дней приступить к его приемке.

5.8. В этот же срок Заказчик вправе проверить переданный товар и направить Поставщику подписанную товарную накладную либо УПД, которая является основанием для осуществления расчета, либо дать мотивированный отказ от принятия товара и установить Поставщику срок для замены товара, несоответствующего условиям настоящего Договора. При этом окончательная приемка товара и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок замены товара.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.10. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной либо УПД.

5.11. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки Товара ненадлежащего качества. Требование о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки Товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

5.12. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента поставки Товара в соответствии с пунктом 5.10. настоящего Договора.

5.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.10. Договора.

6. Срок и порядок поставки

6.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества одной партией в течение в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, по адресу: . Омск, мкр. Входной, 22/2.

6.2. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика о недопоставке

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 года № 134 и Указание ЦБ РФ от 11.12.2015 № 3894-У значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, ставку рефинансировании ЦБ РФ далее по тексту считать, как ключевую ставку.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017. Размер штрафа составляет 10 процентов цены договора (этапа).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий Договора;

9.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора;

9.1.3. в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема товаров.

9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Стороны вправе вносить изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляемые дополнительными соглашениями Сторон в электронной форме с использованием защитной информационной системы электронного документооборота подписываемом Сторонами квалифицированной электронной подписью и признаваемом Сторонами настоящего договора электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

неоднократного нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае:

отказа Заказчика в нарушение условий Договора в принятии и оплате товара.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года, а в части финансовых расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

11.2. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Договору обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору).

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки №_____

от «____» _____________20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается/ если облагается, то указывается сумма НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

.Щепартамент культуры Адцrинистращии города Омска

Бюджетrrое )"Феждениq

куlьтры

города Омска кЦентр досуга

ИНЕУКПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

644903, г. Омск, мкр. Входrой,22/2тел.7127а1,

Уважаемая Ирина Игоревна!

Информируем Вас о необходамости формироваяlrlяиразмещениrl повторно заявки на осуществление

зtlкуfiк}I мt}лого объема на электрOнной шlоща,lще

1 Сведения о поставке:

лъ наименованпе

Характеристlлка товара

Ед. Кол- IteHa за Общая окIIд2

товара

изlи.

во

€Д.l

сумма,

(руб.)

(руб.)

1

Краска

Fassaden

Wollton

10

л

Шт

2

2500,00

5000,00

fuя фасалов

белая (база 1) арт З▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗ

2 Краска

шт

8

500,00

4000,00

/]ля потолков акриловiul MaToBalI

Белорро !искаунт 10 кг

Арт.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

a

J Краска

ИнтерьернаJI акриловiu{ MaToBalI

шт

10

700,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Белорро Щискаутrт 13 кг

ApT.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьt5

4 Краска

1

2600,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

шт

ffля стен и пOтолков ProfiLux КМ-0

белая 23 кг

Арт. З▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Итого:

18600,00

2) НачаrьнаJI цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

3) Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней со дня подписаЕия договора;

4) Место ilоставки товара: г. Омск. мкр. Входной,2212,.

5) Срок действия договора: до 31 .|2.202З rод4

6) Дата и время окончания срока подачи Поставщиками предложений: в течение 4 рабочих дней

с момента рiвмещения заjIвки:

7) ГIланируемьй срок

оIIределениJI

в течение З (трех) рабоwж дrей с момеЕта

.Щиректор

С проектоiчr договора

не

массалова