Тендер - Расходные материалы для 3D-принтеров для участников Регионального чемпионата и для учебных занятий №243165040

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обязательная_форма_заявки_для_участия_в_закупке

Форма

Заявка на участие в закупке

Для юридического лица (в случае если участник закупки - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель данный пункт удаляется):

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (в случае если участник закупки - юридическое лицо данный пункт удаляется):

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦД_(Приложение_2_к_Договору) - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_(проект)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________

г. Томск ___ __________ ____ года

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский экономико-промышленный колледж» (ОГБПОУ «ТЭПК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора Поярковой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующ__ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронной площадки, утверждённым распоряжением Департамента государственного заказа Томской области от 03.07.2019 № 134-p, на основании подпункта 1 пункта 187 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский экономико-промышленный колледж», утвержденного распоряжением Департамента профессионального образования от 22.02.2023 года № 93 заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику расходные материалы для 3D-принтеров для участников Регионального чемпионата и для учебных занятий (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

1.2. Наименование Товара, товарный знак, характеристики Товара, количество Товара, единица измерения, цена за единицу Товара, цена Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [1] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [2] .

В том числе:

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: _________(___) рублей __ копеек.

- за счет средств от приносящей доход деятельности ___ (_____) рублей __ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, комплектующих изделий к Товару, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, тару, упаковку, маркировку, сборку, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является твердой и действует на весь срок исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) на основании предоставленного счета (и/или счет-фактуры) в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями.

3.3. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить Товар по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленных Товаров в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

4.1.4. Рассматривать претензию Поставщика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо их замены.

4.2.2. При расчетах за поставленный Товар вычитать из цены Договора сумму в виде неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Передать Заказчику Товар не позднее 17.04.2023 года.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие документы: товарную накладную или УПД, счет (и/или счет-фактуру), а также документы по качеству Товара:

- копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.

4.3.3. Рассматривать претензию Заказчика и направлять ответ на претензию в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Передать Заказчику Товар до наступления или после истечения срока, установленного пунктом 4.3.1 Договора, только с согласия Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, дом 175.

5.3. Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет.

5.4. Заказчик осматривает принятый Товар, проверяет количество и качество принятого Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, с момента доставки Товара Заказчику, и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, за исключением поставки Товара ненадлежащего качества, незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.

5.5. Товар считается переданный Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной (Универсального передаточного документа) без замечаний.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым.

7. ТАРА (УПАКОВКА), МАРКИРОВКА ТОВАРА

7.1. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения», Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки и Правилами обращения возвратной деревянной и картонной тары, утвержденными Постановлением Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению от 21.01.1991 № 1.

7.2. Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов.

7.3. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 1 (Одного) процента, от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков устранения несоответствия или недостатков Товара, не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 1 (Одного) процента от цены Товара за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две тысячи) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет ответ на претензию в письменной форме другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такой претензии.

9.3. Неурегулированные Сторонами споры в претензионном (досудебном) порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При заключении и (или) исполнении настоящего Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей в любой форме, ни напрямую, ни через посредников, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью сохранить или получить какие-либо неправомерные преимущества в хозяйственной деятельности. При заключении и (или) исполнении Договора Стороны, их аффилированные лица, сотрудники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, сотрудниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях по легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого нарушения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. [Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации; договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [3] .

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение 1 - Спецификация.

12.2. Приложение 2 – Обоснование НМЦД.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ _________ от ___ __________ ____ года

Спецификация

1. Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель директора _________________ О.Н. Пояркова ________________/___________

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Указывается необходимый вариант. ↑