Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
Тендеры и электронные аукционы России | Центральный ФО | Московская область | Электросталь | Карточка тендера 243182262
Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 421637 "Поставка Эмали" №243182262
| Описание тендера: | мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 421637 "Поставка Эмали" |
| Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 04.04.2023 |
| Окончание: | 09.04.2023 23:59:59 |
| Тендер №: | 243182262 |
| Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| Регион: | Центральный ФО / Московская область / Электросталь |
| Регион поставки: | Центральный ФО / Московская область / Электросталь |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 421637 "Поставка Эмали"
Цена контракта: 0,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРУНТОВКА ГФ-021 ГОСТ 25129 | - | - | 200 | - |
| 2 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СОРТ ВЫСШИЙ ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76 | - | - | 200 | - |
| 3 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ВЫСШИЙ СОРТ СЕРАЯ ГОСТ 6465-76 | - | - | 100 | - |
| 4 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СОРТ ВЫСШИЙ ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76 | - | - | 50 | - |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Технические характеристики.doc | 54 КБ | 04.04.23 13:16 | Действующая |
| Технические характеристики.pdf | 3,9 МБ | 04.04.23 13:16 | Действующая |
Оглавление
Договор поставки
№ __
г. ___________ «__» _______ 2023г.
Общество с ограниченной ответственностью «МСЗ-Механика» (ООО «МСЗ-М»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Чурина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава одной стороны, и ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.
Особенные условия
А. Предмет Договора (статья 1)
А.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить Товар по цене, в порядке и на условиях, определенных Договором.
А.2. Товар – имущество, поставляемое по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение №2), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию №16/847; №16/848; №16/849 и №16/850 от 31.03.2023г. (Приложение № 3).
А.3. Выполнить работы – не требуется.
А.4. Настоящий договор заключен в соответствии с протоколом №_______ от ________ г.
А.5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться свободным от прав на него третьих лиц.
Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)
Б.1. Цена Договора составляет – __________ руб. (______________________) включая НДС.
Б.2. Сумма НДС – 20%.
Б.3. Условия оплаты – 30 календарных дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). (для Поставщиков за исключением МСП)*
Б.3. Условия оплаты – 15 календарных дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). (для Поставщиков МСП)*.
* выбирается один пункт.
Б.4. Особые условия оплаты: Отсутствуют.
В. Условия поставки и выполнения работ (статья 3)
В.1. Условия поставки – отгрузка продукции производится Поставщиком на склад Покупателя.
В.2. Место поставки: – Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12
В.3. Срок действия в течение 3 (трех) месяцев.
В.4. Срок поставки: поставка всей продукции осуществляется в течение 3 (трех) месяцев после подписания договора по заявкам Покупателя со сроком не более одной рабочей недели с момента направления заявки Покупателя.
В.5. Особые условия выполнения работ: отсутствуют.
Г. Упаковка, маркировка, предоставление и возврат тары (статья 4)
Г.1. Особые условия упаковки, маркировки, предоставления и возврата тары: тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения его целостности сохранности и внешнего состояния. Стоимость тары, упаковки включена в цену товара.
Д. Условия приемки Товара (статья 5)
Д.1. Особые условия приемки: отсутствуют.
Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)
Е.1. Гарантийный срок – в соответствии с нормативными документами
(ГОСТ, ТУ) на полученный товар.
Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)
Ж.1. Обеспечение исполнения – не требуется.
З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)
З.1. Срок действия договора – договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения своих обязательств.
З.2. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются.
Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1 – вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре
Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Покупатель вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора в АО «Гринатом» для оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа.
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.
З.3. Подсудность: пункт 11.7. «А».Договора
З.4. Досудебное урегулирование – требуется.
З.5. Приложения к Договору:
Приложение № 1: Общие условия
Приложение № 2: Спецификация.
Приложение № 3: Техническое задание.
Приложение № 4: Антикоррупционная оговорка.
Приложение № 5: Заверения об обстоятельствах.
И. Неотъемлемость Общих условий поставок ООО «МСЗ-Механика»
Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с указанными Общими условиями поставок, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Реквизиты и подписи сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1
к договору поставки
от «__» _________ 2023г. № __
Общие условия
поставок товаров ООО «МСЗ-М»
(«Общие условия»)
1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.
2.1. Цена Договора.
Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.2. Состав Цены Договора.
В цену, помимо стоимости товара и НДС, включены следующие расходы: транспортные затраты по доставке на ООО «МСЗ-Механика» г. Электросталь МО, ул. К. Маркса, 12, стоимость тары, страхование груза, уплату таможенных пошлин, сборы, налоги, и другие платежи.
2.3. Валюта платежа.
Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.
Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.
2.4. Стандартные условия оплаты.
Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:
2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.
Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный п. Б.3 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если предусмотрено Особенными условиями).
Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии) выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 на основании счета Поставщика.
2.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.
100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.5. Встречный характер платежных обязательств.
Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:
- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;
- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.
2.6. Дата платежа.
Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя (если иное не предусмотрено в пункте Б.6. Особенных условий)
2.7. Предоставление счета-фактуры.
В случаях, когда счет-фактура не предоставляется в соответствии с пунктом 3.1.1, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.8. Зачет требований.
Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.
2.9. Отказ от оплаты.
Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.3-5.5.
2.10. Сверка взаиморасчетов.
Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.
Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней после окончания квартала представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала.
Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.
3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.
3.1.1. Сопровождающая Товар документация.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - Принадлежности):
Особенными условиями Договора настоящий перечень может быть сокращен или дополнен.
3.1.2. Срок поставки – существенное условие.
Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.
В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.
При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.
При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).
3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.
Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени.
Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8.00 до 17.00 в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).
3.1.5. Досрочная поставка.
Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.
3.1.6. Переход права собственности.
Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3.1.7. Применение пунктов 3.2 – 3.4.
В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4, положения остальных пунктов при этом не применяются.
В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки установленные пунктами 3.2 – 3.4 применяются в части ему не противоречащей.
3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.
Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.
3.1.9. Соблюдение законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.
Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.
3.2. Поставка с доставкой.
3.2.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки.
3.2.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.
3.2.3. Выгрузка Товара.
Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя (если иное не предусмотрено в пункте В.6. Договора или в графике поставок).
3.2.4. Переход рисков.
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.
3.3. Поставка с выборкой.
3.3.1. Обязательства Поставщика.
Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.
3.3.2. Обязательства Покупателя.
Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.
3.3.3. Срок выборки.
Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному пунктом В3.
3.3.4. Предварительное извещение.
Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.
3.3.5. Переход рисков (общие условия).
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.
3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:
- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4;
- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;
- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;
- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.
3.4. Поставка с передачей перевозчику.
3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.
Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.
3.4.2. Обязательства Поставщика.
Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после вручения Товара первому перевозчику и вручения соответствующего письменного уведомления Покупателю.
3.4.3. Выгрузка Товара.
Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.
3.4.4. Предварительные уведомления.
3.4.4.1. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.
3.4.4.2. За 7 (семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).
3.4.4.3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
3.4.4.4. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.
3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).
Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.
Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).
Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.
3.6. Переход рисков (при отсутствии страхования Товара).
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
3.7. Переход рисков (при страховании).
Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по страхованию Товара и передаче страхового полиса Покупателю.
Риски случайной гибели и случайного повреждения незастрахованного (ненадлежаще застрахованного) Товара или Товара, страховой полис на который не был передан Поставщиком Покупателю в установленный срок, несет Поставщик.
3.8. Порядок выполнения и приемки работ (данный пункт применяется, если пунктом А.3. Особенных условий предусмотрено выполнение работ)
3.8.1. Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
3.8.2. Поставщик уведомляет Покупателя о завершении работ. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ.
3.8.3. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ.
3.8.4. В случае получения Поставщиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Покупателем, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, за свой счет.
4.1. Общие требования.
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).
Порядок предоставления и возврата тары указан в пункте Г.1.
4.2. Ответственность Поставщика.
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
5.1. Общие требования.
Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется в Месте поставки в день прибытия (выборки) Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).
Покупатель обязан проверить соответствие по количеству тарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает накладную ТОРГ-12 и передает один экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной ТОРГ-12 свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.
Приемка Товара на соответствие условиям Договора по количеству (внутритарная), качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Покупателем на своем складе в срок не превышающий 30 (тридцати) дней с момента поставки, либо по мере запуска Товара в производство.
При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности приемка приостанавливается. Покупатель уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) дней с даты обнаружения недостатков или некомплектности Товара.
Поставщик в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель оформляет Акт в одностороннем порядке.
В случае споров о качестве поставленного оборудования может быть проведена экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) дней с момента получения ее результатов.
5.2. Товарная накладная.
Датой передачи Товара Покупателю является дата товарной накладной по форме ТОРГ-12.
5.3. Отказ от Товара.
Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:
- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);
- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.
Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.
Акт об отказе подписывается:
- при поставке с доставкой (пункт 3.2) и при поставке с выборкой (пункт 3.3) – представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается;
- при поставке с передачей перевозчику - при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика по товарной накладной по форме ТОРГ-12, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.
Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.
5.4. Последствия подписания акта об отказе.
Доставляемый Поставщиком согласно пункту 3.2 Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.
Доставленный перевозчиком согласно пункту 3.4 Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3 акта об отказе от Товара.
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
5.5. Права Покупателя при частичной поставке.
Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.
5.6. Приемка при необходимости проведения дополнительных работ.
Несмотря на иные положения настоящей статьи, если Особенной частью установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и(или) пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обеспечить шеф-монтаж при монтажных и(или) пуско-наладочных работах, обеспечить ввод в эксплуатацию, то приемка Товара по качеству и подписание акта приема-передачи осуществляются только после завершения соответствующих работ.
6.1. Гарантия наличия права собственности.
Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.
6.2. Гарантия соответствия стандартам.
Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.
6.3. Гарантия не использования Товара.
Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).
6.4. Гарантия необходимой замены.
Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества в срок не более 10 (десяти) дней.
6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).
Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:
Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;
Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;
Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;
Надлежащее качество выполнения работ (если пунктом А.3. Особенных условий предусмотрено их выполнение)
Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.
6.6. Исчисление гарантийного срока.
Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты передачи Товара.
6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.
Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.
Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.
Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.
Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.
Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).
Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков в течение десяти (10) рабочих дней после получения соответствующего требования.
Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.
Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.8. Возврат неисправного или дефектного Товара.
Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.
При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).
Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.
Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.
6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).
Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.
Статья 7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. Термин «обеспечение».
В рамках настоящей статьи 7 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.
7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.
Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.
7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему
7.3.1. Требования определены в установленных Приложениях к договору. При выборе конкретного вида /видов обеспечения в пункте Ж.3. делается ссылка на соответствующее Приложение.
7.3.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).
Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Материальная ответственность (неустойка).
8.1.1. В случае несвоевременной поставки или недопоставки Товара, не перечисление или несвоевременное перечисление платежей, Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет 0,1% (от суммы не перечисленного платежа, стоимости не поставленного Товара и т.д.) и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности.
В случае не поставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара.
8.1.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по своевременной замене дефектного Товара и/или допоставки Товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 5% стоимости такого Товара.
8.1.3. За несвоевременное выставление счетов-фактур и (или) неправильное оформление счетов-фактур, согласно ст. 168,169 Налогового кодекса РФ, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 18% от суммы счета-фактуры в случае непредставления исправленных документов в течение 10 календарных дней с момента оповещения о допущенных нарушениях.
8.1.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов (за исключением счета-фактуры), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.
8.1.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных статьей Ж Особенных условий Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 5 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.
8.1.6. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом А.3. Особенных условий Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора, установленной в пункте Б.1. Особенных условий Договора.
8.2. Однократное нарушение срока поставки Товара.
Стороны договорились, что однократное нарушение срока поставки Товара (партии Товара) больше чем на 10 (десять) календарных дней является существенным нарушением условий договора. В этом случае Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).
8.3. Взыскание неустойки.
Взыскание с виновной стороны штрафных санкций, предусмотренных пунктами 8.1.1 - 8.1.6 допускается при проведении расчетов за поставленный Товар путем удержания из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями договора, суммы начисленных штрафных санкций.
8.4. Убытки и неустойка.
Неустойка, предусмотренная настоящим договором, носит штрафной характер. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме, сверх начисленной неустойки.
8.5. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические или политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.
10.1. Действие Договора.
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору (если иные сроки действия не установлены пунктом З.1. Особенных условий).
В случае истечения срока действия Договора, установленного в п.З.1, в части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения. Обязательства по допоставке Товара с истечением срока действия договора не прекращаются. При этом штрафные санкции, установленные в Договоре, могут быть взысканы до момента исполнения обязательства.
10.2. Отказ от исполнения Договора.
Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.
Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:
- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (пункт 7.3.2);
- при наступлении обстоятельств, установленных в пункте 8.2. Общих условий Договора.
Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления (если иной срок не указан в уведомлении). С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3) прекращаются.
10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.
Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.
Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.
Статья 11. Заключительные положения
11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено пунктом З.2. Особых условий).
11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Стороны вправе передать третьим лицам сведения, касающиеся настоящего договора только с предварительного согласия сторон. Покупатель вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в АО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа, без предварительного согласия Поставщика.
Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.
11.2. Применение Общих условий.
Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.
11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.
11.4. Изменение реквизитов.
В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.
11.5. Применимое право.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.
11.6. Направление уведомлений.
Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет сторона, направившая уведомление.
Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.
11.7. Подсудность.
11.7.1. Если поставщиком по Договору является организация Госкорпорации «Росатом», подведомственное Госкорпорации «Росатом» предприятие или учреждение или аффилированное лицо АО «Атомэнергопром», любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
11.7.2. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – резидент Российской Федерации, любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
11.7.2.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
11.7.2.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;
11.7.2.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
11.7.3. Если Поставщиком по Договору является внешний контрагент – нерезидент Российской Федерации, любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:
11.7.3.1. либо путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п.З.3. Особенных условий.
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.
В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.
11.7.3.2. либо в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.
11.7.3.3. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.
11.7.4. Стороны договорились, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда.
11.7.5. В случае, если в рамках исполнения настоящего Договора осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
11.8. Валютная оговорка.
11.8.1. Любая из сторон договора вправе отказаться от исполнения договора в случае существенного изменения установленного Центральным банком РФ курса валюты в которой установлена цена договора, к рублю РФ (далее – курс).
Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс превышает базовый курс более чем на 50 %, при этом:
базовый курс – это курс на момент заключения договора,
расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие направлению уведомления об отказе.
Уведомление об отказе от договора направляется Стороной другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления».
11.8.2. Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля РФ к валюте в которой установлена цена договора, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
11.9. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).
11.10. Стороны договорились, что если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».
11.11. Расторжение договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора является основаниями для внесения Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков.
11.12. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к договору
№ __ от __ ________ 2023 г.
Спецификация поставки.
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого на условиях поставки склад Покупателя г. Электросталь, МО (Россия) – _________ руб.
В том числе НДС (20%) – _________ руб.
Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к договору
№ __ от __ ________ 2023 г.
Техническое задание №16/847; №16/848; №16/849 и №16/850 от 31.03.2023г.
на поставку эмали и грунта.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к договору
№ __ от __ ________ 2023 г.
Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В ООО «МСЗ-М» действует Антикоррупционная политика, разработанная в рамках действия Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 22.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции». В рамках Антикоррупционной политики ООО «МСЗ-М» проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 5 к договору
№ __ от __ ________ 2023 г.
Заверения об обстоятельствах
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
Договор подписан уполномоченным лицом;
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в т.ч. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, крупной сделки).
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 6 к договору
№ __ от __ ________ 2023 г.
Требования по соблюдению инструкции по обеспечению пропускного режима
на АО «МСЗ»
Поставщик ознакомлен и обязан соблюдать нижеуказанные положения Инструкции по обеспечению пропускного режима на АО «МСЗ»:
Основным документом, дающим право для прохода (проезда) на АО «МСЗ», является пропуск. Пропуск установленного образца оформляется и выдается на месте.
Время оформление пропуска и пропуска автотранспорта с 8:30 до 15:00, в пятницу с 8:00 до 14:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
Для пропуска и досмотра автотранспорта актом ведомственной комиссии установлен АКПП-3, расположенный по адресу: МО, г. Электросталь, Строительный переулок, д.2, стр.6.
Пропуск через АКПП-3 разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность. Документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт, заграничный паспорт, удостоверение личности офицера МО, МВД, ФСБ, МЧС, СК, Прокуратуры, в исключительных случаях – водительское удостоверение.
Доступ на территорию иностранных граждан запрещен.
В исключительных случаях, прием иностранных граждан осуществляется только в соответствии с Техническим заданием на прием иностранных граждан, подготовленным и утвержденным в соответствии с порядком изложенном в Единых отраслевых методических указаниях по организации выезда из РФ работников организаций ГК «Росатом» и приема организациями ГК «Росатом» иностранных граждан на территории РФ.
Проезд личного легкового автотранспорта через АКПП-3 на территорию предприятия запрещен.
Автомобильный транспорт сторонних предприятий и организаций пропускается через АКПП-3 при наличии у водителя документа, удостоверяющего личность; пропуска, разрешения для него; путевого листа; свидетельства о регистрации транспортного средства; накладных и иных сопроводительных документов на груз для АО «МСЗ».
В путевом листе должны быть указаны:
- печать или штамп юридического лица, индивидуального предпринимателя и другие документы владельца транспортного средства на правах собственности или ином законном основании;
- Фамилия, Имя, Отчество водителя;
- марка, модель транспортного средства, его государственный регистрационный номер.
Водители допускаются на территорию предприятия после ознакомления под роспись в журнале с «Памяткой для водителей автотранспорта сторонних организаций, прибывающего на территорию АО «МСЗ» б/н 2011 года.
При проезде через АКПП-3 автомобильный транспорт подлежит досмотру с применением правила двух лиц, с выходом всех проезжающих на нем, с целью предотвращения несанкционированного проезда лиц, ввоза запрещенных предметов, ввоза-вывоза материальных ценностей без оформления соответствующих документов.
В каждом транспортном средстве должна находиться опись инструментов и закреплённого за ТС имущества. Данная опись подписывается руководителем организации, либо начальником гаража организации. Все запорные устройства, установленные на вещевых ящиках ТС должны быть исправны и открыты по требованию постового КПП.
Материальные ценности, вносимые (ввозимые) на предприятие, пропускаются через КПП с досмотром в соответствии с «Инструкцией о порядке ввоза (вноса) на территорию АО "МСЗ" материальных ценностей и вывоза (выноса) материальных ценностей с территории завода».
Грузы, доставляемые транспортными средствами досматриваются постовыми КПП. В случаях, когда досмотр ввозимых материальных ценностей затруднен, они пропускаются через КПП в сопровождении наряда ведомственной охраны, выделяемого комендатурой предприятия по заявкам принимающих подразделений.
При наличии в транспортном средстве транзитного груза допуск на предприятие осуществляется в сопровождении наряда ведомственной охраны.
При въезде всех видов транспорта на территорию АО "МСЗ" имеющиеся на них видеорегистраторы должны быть внесены в опись инструментов закреплённого (перевозимого) имущества. До въезда на досмотровую площадку видеорегистратор должен быть выключен и демонтирован с панелей автомобиля до состояния, исключающего проведение с видеорегистратора кино-фотосъёмки.
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#321453718 |
1 912 397
|
26 дней
16.01.2026 20.02.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#321454623 |
735 087
Обеспечение заявки:
7 351 |
2 дня
16.01.2026 27.01.2026 |
|
|
Запрос котировок
#321728509 |
4 583 193
|
2 дня
20.01.2026 27.01.2026 |
|
|
Тендер №321829113
Филиал Удмурсткий ПАО Т ПЛЮС объявляет тендер: Моющие технические
|
Запрос цен
#321829113 |
49 094
|
1 день
21.01.2026 26.01.2026 |
|
Тендер №321836799
Поставка мыла и моющих средств
|
Анализ цен
#321836799 |
3 дня
21.01.2026 28.01.2026 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №243182154
Поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#243182154 |
45 809
|
срок истек
- 06.04.2023 |
|
Тендер №243181898
Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.
|
Малая закупка
#243181898 |
14 300
|
срок истек
- 04.04.2023 |
|
Тендер №243181884
Поставка хозяйственно-моющих товаров (с результатом)
|
Малая закупка
#243181884 |
78 651
|
срок истек
04.04.2023 07.04.2023 |
|
Малая закупка
#243181869 |
5 000
|
срок истек
- 05.04.2023 |
|
|
Тендер №243181827
Поставка хозяйственно-моющих товаров
|
Малая закупка
#243181827 |
77 751
|
срок истек
- 06.04.2023 |
Тендеры из региона Электросталь
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №243181425
Поставка продуктов питания на 2023 год (свинина)
|
Малая закупка
#243181425 |
503 330
|
срок истек
- 05.04.2023 |
|
Малая закупка
#243181422 |
97 000
|
срок истек
- 06.04.2023 |
|
|
Тендер №243180751
Поставка продуктов питания на 2023 год (свинина)
|
Малая закупка
#243180751 |
503 330
|
срок истек
- 05.04.2023 |
|
Малая закупка
#243180742 |
97 000
|
срок истек
- 06.04.2023 |
|
|
Анализ цен
#243178429 |
срок истек
- 13.04.2023 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |